2025年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)2篇_第1页
2025年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)2篇_第2页
2025年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)2篇_第3页
2025年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)2篇_第4页
2025年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)2篇_第5页
已阅读5页,还剩28页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同主体2.1发包人2.2承包人2.3监理单位3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程质量标准4.工程进度4.1施工期限4.2进度计划4.3进度调整5.合同价格5.1工程量清单5.2合同价款5.3价格调整5.4付款方式6.材料设备6.1材料设备供应6.2材料设备质量6.3材料设备验收7.施工管理7.1施工组织设计7.2施工方案7.3施工现场管理7.4施工安全8.环保措施8.1环保要求8.2环保措施8.3环保监测9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3交付条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的责任13.其他约定13.1合同生效13.2合同修改13.3合同终止14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:环保措施方案第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“发包人”指委托施工项目的业主单位。1.1.2“承包人”指承担施工任务的施工单位。1.1.3“监理单位”指负责工程质量、进度、安全等监督管理的第三方单位。1.1.4“工程”指本合同约定的建筑工程项目。1.1.5“绿色环保专项”指在施工过程中采取的环保措施和使用的环保材料。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,按照国家有关法律法规和行业惯例解释。1.2.2本合同如有与法律法规相冲突之处,以法律法规为准。2.合同主体2.1发包人2.1.1业主单位全称:____________________2.1.2业主单位法定代表人:____________________2.1.3业主单位注册地址:____________________2.2承包人2.2.1施工单位全称:____________________2.2.2施工单位法定代表人:____________________2.2.3施工单位注册地址:____________________2.3监理单位2.3.1监理单位全称:____________________2.3.2监理单位法定代表人:____________________2.3.3监理单位注册地址:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程类别:____________________3.5工程质量标准:____________________4.工程进度4.1施工期限:自合同签订之日起____年____个月。4.2进度计划:详见附件一。4.3进度调整:因不可抗力或合同双方同意的原因导致工程进度延迟,经双方协商一致后可进行调整。5.合同价格5.1工程量清单:详见附件一。5.2合同价款:人民币____元整。5.3价格调整:合同价款在施工过程中不因市场波动进行调整,如遇政策性调价,按国家规定执行。5.4付款方式:详见附件一。6.材料设备6.1材料设备供应:承包人负责提供工程所需的全部材料设备。6.2材料设备质量:材料设备必须符合国家相关质量标准,并经发包人验收合格。6.3材料设备验收:材料设备验收程序详见附件一。7.施工管理7.1施工组织设计:承包人应编制详细的施工组织设计,报发包人和监理单位审批。7.2施工方案:承包人应根据施工组织设计制定施工方案,并报发包人和监理单位审批。7.3施工现场管理:承包人应加强施工现场管理,确保工程质量、安全和文明施工。7.4施工安全:承包人应严格执行国家有关施工安全法规,确保施工安全。8.环保措施8.1环保要求8.1.1承包人应严格按照国家环保法律法规和绿色环保专项要求,采取有效措施,减少施工过程中的污染排放。8.1.2工地应设置垃圾分类收集点,定期清运垃圾,确保施工现场环境卫生。8.2环保措施8.2.1施工现场应采取防尘、降噪、防臭等环保措施,减少对周围环境的影响。8.2.2使用环保型建筑材料和设备,减少施工过程中的有害物质排放。8.3环保监测8.3.1承包人应定期对施工现场的空气质量、噪声、废水等指标进行监测,确保达标排放。9.验收与交付9.1验收标准9.1.1工程验收标准应符合国家现行有关建筑工程质量验收规范。9.1.2环保专项验收标准应符合绿色环保专项要求。9.2验收程序9.2.2验收过程中,如发现问题,承包人应及时整改,经监理单位验收合格后方可交付使用。9.3交付条件9.3.1工程按合同约定完成,并经发包人、承包人和监理单位验收合格。9.3.2环保措施落实到位,排放指标达标。9.3.3承包人应提供完整的施工资料和验收报告。10.违约责任10.1违约情形10.1.1承包人未按合同约定完成工程进度。10.1.2承包人使用不合格材料设备或施工质量不符合要求。10.1.3承包人未采取有效环保措施,造成环境污染。10.2违约责任10.2.1发包人有权要求承包人承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等。10.2.2承包人应承担因违约行为给发包人造成的全部经济损失。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成时可向人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同解除12.1解除条件12.1.1发包人有权在承包人严重违约的情况下解除合同。12.1.2承包人有权在发包人严重违约的情况下解除合同。12.2解除程序12.2.1解除合同应书面通知对方,并注明解除原因。12.3解除后的责任12.3.1解除合同后,双方应承担相应的违约责任。13.其他约定13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同修改13.2.1合同的任何修改必须以书面形式进行,并由双方签字盖章。13.3合同终止13.3.1合同履行完毕或经双方协商一致解除后,合同终止。14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工组织设计14.3附件三:环保措施方案第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方指在合同履行过程中,除甲乙双方外的其他参与方,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、法律顾问、评估机构等。15.1.2第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据合作协议,独立、客观、公正地履行职责。15.2.2第三方应按照合同约定,对工程质量、进度、安全、环保等方面进行监督和检查。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。15.3.2第三方有权对甲乙双方的行为提出意见和建议。15.3.3第三方有权对合同履行过程中出现的问题进行调解和协调。15.4第三方义务15.4.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范。15.4.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密。15.4.3第三方应按时提交工作成果。16.甲乙方增加条款16.1甲方增加条款16.1.1甲方同意第三方介入,并承担第三方产生的合理费用。16.1.2甲方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。16.2乙方增加条款16.2.1乙方同意第三方介入,并承担第三方产生的合理费用。16.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的支持和协助。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任。17.1.2第三方责任限额根据合作协议约定,原则上不超过其收取的服务费用。17.2责任划分17.2.1第三方对甲乙双方的责任,应与甲乙双方各自的责任区分开来。17.2.2第三方对合同履行的监督和检查,不免除甲乙双方的合同义务。18.第三方变更与退出18.1第三方变更18.1.1如第三方需要更换人员或机构,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。18.1.2第三方更换后的责任和权利,由更换后的第三方承担。18.2第三方退出18.2.1如第三方因故退出,应提前通知甲乙双方,并按照合作协议处理后续事宜。18.2.2第三方退出后,甲乙双方应继续履行合同,直至合同目的实现。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。19.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2争议解决机构19.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:1.1详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。1.2单价和总价应包含税费、运输费、安装费等所有费用。1.3工程量清单应经甲乙双方签字确认。2.附件二:施工组织设计要求:2.1详细描述施工方案、施工顺序、施工方法、质量保证措施、安全措施等。2.2施工组织设计应经甲乙双方和监理单位共同审核批准。3.附件三:环保措施方案要求:3.1列出环保措施的具体内容、实施步骤、监测方法等。3.2环保措施方案应经甲乙双方和环保部门共同审核批准。4.附件四:合同变更记录要求:4.1记录合同签订后发生的所有变更事项,包括变更原因、变更内容、变更日期等。4.2合同变更记录应经甲乙双方签字确认。5.附件五:验收报告要求:5.1详细记录工程验收的日期、地点、参与人员、验收结果等。5.2验收报告应经甲乙双方和监理单位签字确认。6.附件六:付款凭证要求:6.1提供所有付款的凭证,包括银行汇款单、现金收据等。6.2付款凭证应与合同约定的付款时间、金额相符合。7.附件七:施工日志要求:7.1记录施工过程中的重要事件、天气状况、施工进度等。7.2施工日志应每日记录,并由施工负责人签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:1.1.1未按合同约定支付工程款。1.1.2未按时提供施工图纸或技术资料。1.1.3未按合同约定提供施工现场。1.2乙方违约行为:1.2.1未按合同约定完成工程进度。1.2.2使用不合格材料或设备。1.2.3未按合同约定进行质量检验。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任认定:2.1.1甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的____%计算。2.1.2甲方未按时提供施工图纸或技术资料,导致工程进度延误,甲方应赔偿乙方相应损失。2.1.3甲方未按合同约定提供施工现场,乙方有权要求甲方承担相应责任。2.2乙方违约责任认定:2.2.1乙方未按约定完成工程进度,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期____%计算。2.2.2乙方使用不合格材料或设备,导致工程质量不合格,乙方应承担修复或更换的责任,并赔偿甲方损失。2.2.3乙方未按合同约定进行质量检验,导致工程质量不合格,乙方应承担修复或更换的责任,并赔偿甲方损失。示例说明:甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按未付款项的10%计算。乙方在施工过程中发现施工图纸有误,导致工程进度延误,乙方有权要求甲方赔偿延误工期造成的损失。全文完。2024年度建筑工程履约合同范例(绿色环保专项)2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式2.合同签订依据及背景2.1合同签订依据2.2合同签订背景3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型3.5工程建设内容4.工程进度安排4.1工程总工期4.2各阶段工期4.3工期调整及延误责任5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测及验收5.3质量保证期6.工程造价及支付方式6.1工程造价6.2工程款支付方式6.3预付款6.4进度款6.5结算款6.6保修金7.交工验收7.1交工验收条件7.2交工验收程序7.3交工验收资料8.工程保修8.1保修范围及内容8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约金10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同签订日期13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律法规14.2不可抗力14.3合同解释14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人及联系方式1.4合同双方法定代表人或授权代表签字2.合同签订依据及背景2.1合同签订依据:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,结合双方实际情况,经友好协商,签订本合同。2.2合同签订背景:甲方为满足自身发展需求,决定建设工程;乙方具备相关资质,愿意承担该工程的施工任务。3.工程概况3.1工程名称:绿色环保工程3.2工程地点:市区路号3.3工程规模:占地面积平方米,建筑面积平方米3.4工程类型:绿色环保住宅3.5工程建设内容:包括主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通空调、消防等工程4.工程进度安排4.1工程总工期:自合同签订之日起,个月4.2各阶段工期:基础工程天,主体结构天,装饰装修天,安装工程天,竣工交付天4.3.1因不可抗力导致的工期延误,经双方协商一致,可顺延工期;4.3.2因甲方原因导致的工期延误,乙方有权要求甲方支付相应的违约金;4.3.3因乙方原因导致的工期延误,乙方应承担相应的违约责任。5.工程质量要求5.1质量标准:按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准和相关设计文件要求执行5.2质量检测及验收:乙方在施工过程中,应严格按照国家现行建筑工程施工质量验收统一标准和设计文件要求进行自检、互检和专检,确保工程质量5.3质量保证期:自竣工验收合格之日起,主体结构工程保证期为年,其他工程保证期为年6.工程造价及支付方式6.1工程造价:根据工程量清单及合同约定,工程总造价为人民币万元6.2.1预付款:合同签订后天内,支付合同总价的%6.2.2进度款:各阶段工程完成后,支付该阶段工程款的%6.2.3结算款:工程竣工验收合格后,支付剩余工程款的%6.2.4保修金:保修期满后,无质量问题,甲方退还保修金7.交工验收7.1交工验收条件:工程按合同约定完成,经乙方自检、互检合格,并符合国家现行建筑工程施工质量验收统一标准7.2.1乙方向甲方提交交工验收申请报告;7.2.2甲方组织有关单位进行现场验收;7.2.3验收合格后,双方签署交工验收证书;7.2.4乙方在验收合格后天内,向甲方提交工程竣工资料8.工程保修8.1保修范围及内容:乙方对工程主体结构、地基基础工程、屋面防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程等承担保修责任,具体保修范围及内容详见保修合同。8.2保修期限:按照国家有关法律法规和工程实际情况,保修期限如下:8.2.1主体结构、地基基础工程保修期限为年;8.2.2屋面防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期限为年;8.2.3其他项目保修期限根据国家规定和实际情况确定。8.3保修责任:在保修期内,因乙方施工原因造成的质量问题,乙方应负责修复,修复费用由乙方承担。9.违约责任9.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程;9.1.2乙方施工质量不符合合同约定;9.1.3甲方未按合同约定支付工程款;9.1.4合同双方约定的其他违约行为。9.2.1支付违约金;9.2.2修复或赔偿损失;9.2.3承担其他违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序:仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则执行。10.3争议解决机构:仲裁委员会。11.合同解除11.1.1一方当事人严重违约;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3合同双方协商一致解除合同。11.2.1提出解除合同的通知;11.2.2对方确认收到通知;11.2.3双方协商处理合同解除后的事宜。11.3.1结算剩余工程款;11.3.2退还预付款;12.合同生效及终止12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件:合同履行完毕或因本合同约定的解除条件出现而终止。12.3.1结算剩余工程款;12.3.2退还预付款;13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同签订日期13.4附件四:其他相关文件14.其他约定事项14.1法律法规:本合同适用中华人民共和国法律、法规。14.2不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决。14.3合同解释:本合同如有歧义,以书面解释为准。14.4合同份数:本合同一式份,双方各执份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,为甲乙双方提供专业服务、技术支持、资金保障或其他相关服务的独立法人、非法人组织或个人。1.2.1工程设计、监理、咨询等技术服务;1.2.2工程施工过程中的材料供应、设备租赁;1.2.3资金筹措、贷款担保等金融服务;1.2.4争议解决、仲裁、诉讼等法律事务。2.第三方责任限额2.1第三方责任限额是指在合同履行过程中,第三方因自身原因造成损失或违约时,应承担的最高赔偿限额。2.2第三方责任限额的确定方式如下:2.2.1在合同中明确约定第三方的责任限额;2.2.3经甲乙双方协商一致确定。3.第三方责任划分3.1第三方责任划分是指在合同履行过程中,因第三方原因造成损失或违约时,由哪些方承担相应的责任。3.2第三方责任划分原则如下:3.2.1第三方直接负责其提供服务或产品造成的损失;3.2.2因第三方原因导致甲乙双方损失时,由第三方承担主要责任;3.2.3甲乙双方应承担相应的配合责任。4.第三方介入时的额外条款及说明4.1.1第三方介入的必要性及目的;4.1.2第三方介入的具体内容和服务范围;4.1.3第三方介入的费用及支付方式;4.1.4第三方介入的期限和终止条件。4.2第三方介入后的合同履行4.2.1第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持密切沟通,确保合同履行顺利进行;4.2.2第三方应按照合同约定提供服务,并及时向甲乙双方报告工作进展;4.2.3甲乙双方应监督第三方履行合同,发现问题时及时与第三方沟通解决。5.第三方权利5.1.1要求甲乙双方按照合同约定支付相关费用;5.1.2要求甲乙双方提供必要的配合和支持;5.1.3要求甲乙双方在合同履行过程中及时沟通,确保合同目标的实现。6.第三方义务6.1.1按照合同约定提供专业、高效的服务;6.1.2保证提供的服务或产品符合国家法律法规和行业标准;6.1.3对甲乙双方提供的信息保密;6.1.4在合同履行过程中,发现可能导致合同无法履行的情况时,应及时通知甲乙双方。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;7.2协商不成的,可提交合同约定的争议解决机构进行解决;7.3第三方介入争议时,其权利义务应与合同约定一致。8.第三方介入的合同变更8.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议;8.2补充协议作为本合同不可分割的一部分,与本合同具

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论