建筑供蒸汽联合施工合同

建筑供蒸汽联合施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为蒸汽用户提供蒸汽供应服务，乙方负责蒸汽管道的施工安装，经双方友好协商，特订立本联合施工合同，以便双方共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1乙方负责蒸汽管道的施工安装，包括管道铺设、连接、调试等工作。2.2乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工安全、文明施工。2.3甲方应按照合同约定，向乙方支付工程款。第三条合同价格3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付工程款的方式为：__________。3.3乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程决算报告。第四条工期4.1本工程的工期为__________天。4.2乙方应按照约定的工期完成施工。4.3因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1乙方应按照国家标准和行业标准进行施工。5.2工程质量应达到甲方要求，并符合相关法律法规的规定。5.3乙方应承担工程质量问题的修复责任。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。7.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料供应合同5.设备租赁合同6.施工人员名单7.安全防护措施方案8.工程验收标准9.付款凭证10.工程决算报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合标准等。2.甲方未按照约定支付工程款，包括但不限于迟延支付、少支付、拒支付等。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密和机密信息。4.双方未按照约定解决争议，包括但不限于协商不成、诉讼延迟等。三、法律名词及解释：1.蒸汽供应服务：指甲方为乙方提供蒸汽能量的过程。2.蒸汽管道：用于输送蒸汽的管道系统。3.施工安装：包括管道铺设、连接、调试等工作。4.工程款：甲方支付给乙方的报酬，用于支付工程成本、利润等。5.工期：双方约定的完成工程的时间限制。6.质量标准：指工程质量应达到的要求和标准。7.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加施工人员、加班加点赶工；甲方应提供必要的支持和配合。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到甲方要求；甲方应指派专业人员进行监督。3.工程款支付纠纷：双方应协商解决，必要时可寻求法律途径；支付凭证应保存完好。4.保密义务泄露：双方应加强内部管理，签订保密协议，对泄露方追究法律责任。5.争议解决困难：双方可签订仲裁协议，选定仲裁机构进行仲裁；或向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑项目施工过程中，需要蒸汽供应和蒸汽