2025年度大型公共设施工程包工不包料施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度大型公共设施工程包工不包料施工合同合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同双方基本信息第四条款合同签订地点第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类别第五条款工程进度要求第三章施工范围第一条款施工内容第二条款施工标准第三条款施工图纸第四章施工组织与管理第一条款施工组织机构第二条款施工管理人员职责第三条款施工现场管理第四条款施工安全与环境保护第五章材料供应第一条款材料供应方式第二条款材料质量要求第三条款材料验收与保管第六章工程进度与付款第一条款工程进度计划第二条款付款方式第三条款付款时间第四条款付款条件第七章质量要求与验收第一条款质量标准第二条款质量检验与验收第三条款质量责任第八章保修与维修第一条款保修期限第二条款保修范围第三条款维修责任第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任第三条款违约处理第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第十一章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同解除后的处理第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止程序第十三章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第十四章其他约定第一条款通知与送达第二条款不可抗力第三条款合同解释第四条款合同份数第五条款合同签署人合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：2025年度大型公共设施工程包工不包料施工合同第二条款合同签订日期：____年____月____日第三条款合同双方基本信息：第一款施工方：1.1公司名称：1.2注册地址：1.3法定代表人：1.4联系人：1.5联系电话：第二款施工方：2.1公司名称：2.2注册地址：2.3法定代表人：2.4联系人：2.5联系电话：第四条款合同签订地点：____市____区____街道____号第二章工程概况第一条款工程名称：____大型公共设施工程第二条款工程地点：____市____区____街道____号第三条款工程规模：____平方米第四条款工程类别：____类大型公共设施工程第五条款工程进度要求：按照合同附件中的进度计划执行第三章施工范围第一条款施工内容：包括但不限于土建、安装、装饰等工程第二条款施工标准：按照国家及行业标准执行第三条款施工图纸：详见合同附件中的施工图纸第四章施工组织与管理第一条款施工组织机构：详见合同附件中的施工组织机构图第二条款施工管理人员职责：详见合同附件中的施工管理人员职责说明书第三条款施工现场管理：确保施工现场安全、文明、整洁第四条款施工安全与环境保护：严格遵守国家相关法律法规，确保施工安全与环境保护第五章材料供应第一条款材料供应方式：包工不包料，施工方负责材料采购第二条款材料质量要求：符合国家及行业相关质量标准第三条款材料验收与保管：详见合同附件中的材料验收与保管规定第六章工程进度与付款第一条款工程进度计划：详见合同附件中的工程进度计划表第二条款付款方式：按工程进度分阶段付款第三条款付款时间：按照合同附件中的付款时间表执行第四条款付款条件：详见合同附件中的付款条件说明第七章质量要求与验收第一条款质量标准：按照国家及行业标准执行第二条款质量检验与验收：详见合同附件中的质量检验与验收规定第三条款质量责任：施工方对工程质量负责，确保工程质量达到合同约定的标准第八章保修与维修第一条款保修期限：自工程竣工验收合格之日起____年第二条款保修范围：详见合同附件中的保修范围说明第三条款维修责任：施工方负责保修期内发生的维修工作，费用由施工方承担第九章违约责任9.1施工方未按合同约定完成工程9.2施工方提供的材料不符合质量要求9.3施工方未按合同约定进行保修第二条款违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等第三条款违约处理：违约发生后，双方应友好协商解决，协商不成可依法向人民法院提起诉讼第十章争议解决第一条款争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成可提交仲裁或诉讼第二条款争议解决程序：详见合同附件中的争议解决程序说明第三条款争议解决机构：____仲裁委员会或____人民法院第十一章合同解除11.1双方协商一致11.2一方违约导致合同无法履行11.3发生不可抗力事件第二条款合同解除程序：详见合同附件中的合同解除程序说明第三条款合同解除后的处理：解除合同后，双方应按照合同约定处理相关事宜第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件：合同双方签字盖章后生效第二条款合同终止条件：合同约定的工程完成且验收合格第三条款合同终止程序：详见合同附件中的合同终止程序说明第十三章合同附件第一条款附件内容：包括但不限于施工图纸、施工组织机构图、质量检验与验收规定、材料验收与保管规定、工程进度计划表、付款时间表、付款条件说明、保修范围说明、争议解决程序说明、合同解除程序说明、合同终止程序说明等第二条款附件效力：附件与合同具有同等法律效力第十四章其他约定第一条款通知与送达：以书面形式送达，自送达之日起生效第二条款不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行时，双方互不承担责任第三条款合同解释：合同条款如有歧义，以双方协商一致的解释为准第四条款合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力施工方（甲方）签字：日期：____年____月____日施工方（乙方）签字：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明附加条款1：甲方主导决策权说明：在合同执行过程中，甲方拥有最终决策权，包括但不限于工程进度调整、材料更换、施工方案变更等。乙方应无条件接受甲方的决策，并在规定时间内执行。附加条款2：甲方指定监理说明：甲方有权指定监理单位对工程进行全程监督，乙方应积极配合监理工作，确保工程质量达到合同要求。监理费用由甲方承担。附加条款3：甲方提供技术支持说明：甲方应提供必要的技术支持，包括但不限于施工图纸、设计变更通知、技术规范等。乙方在施工过程中遇到技术问题时，应向甲方寻求解决方案。附加条款4：甲方承担风险责任说明：在合同执行过程中，因甲方原因导致的工程延误、质量不合格等风险，由甲方承担相应责任。附加条款5：甲方支付进度款说明：甲方应按照合同约定的进度款支付时间，及时向乙方支付进度款。如甲方未能按时支付，应向乙方支付违约金。二、乙方为主导时的附加条款及说明附加条款1：乙方主导施工安排说明：在合同执行过程中，乙方有权根据实际情况调整施工安排，包括但不限于施工顺序、施工时间等。甲方应尊重乙方的施工安排，并在必要时提供协助。附加条款2：乙方指定施工管理人员说明：乙方有权指定施工管理人员，负责施工现场的管理工作。甲方应积极配合乙方管理人员的协调工作。附加条款3：乙方负责材料采购说明：乙方负责材料的采购、验收和保管工作。甲方应提供必要的采购指导和信息支持。附加条款4：乙方承担施工风险说明：在合同执行过程中，因乙方原因导致的工程延误、质量不合格等风险，由乙方承担相应责任。附加条款5：乙方支付违约金说明：如乙方未能按时完成工程或提供不符合要求的材料，应向甲方支付违约金。三、第三方中介时的附加条款及说明附加条款1：第三方中介机构职责说明：第三方中介机构负责对工程进行全程监督，包括但不限于工程质量、进度、安全等。中介机构应确保其监督工作的公正、客观。附加条款2：第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲方和乙方共同承担，具体费用标准由双方协商确定。附加条款3：第三方中介报告说明：第三方中介机构应定期向甲方和乙方提交工程监督报告，报告内容包括但不限于工程质量、进度、安全等方面。附加条款4：第三方中介决定权说明：在合同执行过程中，如出现争议，第三方中介机构有权作出最终决定。甲方和乙方应尊重中介机构的决定，并按照决定执行。附加条款5：第三方中介责任说明：第三方中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.施工组织机构图3.施工管理人员职责说明书4.材料验收与保管规定5.工程进度计划表6.付款时间表7.付款条件说明8.质量检验与验收规定9.保修范围说明10.争议解决程序说明11.合同解除程序说明12.合同终止程序说明13.第三方中介机构资质证明14.第三方中介监督报告15.不可抗力事件证明二、违约行为及认定：1.违约行为：施工方未按合同约定完成工程认定：施工方未能按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，经甲方验收不合格。2.违约行为：施工方提供的材料不符合质量要求认定：施工方提供的材料经检验不符合国家及行业标准，或与合同约定不符。3.违约行为：施工方未按合同约定进行保修认定：施工方在保修期内未能及时处理保修范围内的质量问题，或未按照合同约定的保修期限进行保修。4.违约行为：甲方未按合同约定支付进度款认定：甲方未能按照合同约定的付款时间支付进度款，或支付金额不足。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任：指一方当事人不履行或不适当履行合同义务，应承担的法律责任。3.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.仲裁：指合同双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决，仲裁裁决具有法律效力。5.诉讼：指合同双方将争议提交人民法院进行审理，人民法院作出的判决具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到技术难题解决办法：及时向甲方寻求技术支持，或邀请第三方专家进行技术指导。2.问题：材料供应不及时解决办法：提前与材料供应商沟通，确保材料按时到位；必要时可考虑更换供应商。3.问题：工程进度延误解决办法：分析延误原因，制定赶工措施；与甲方协商调整进度计划。4.问题：质量不合格解决办法：立即停止施工，分析原因并采取整改措施；重新进行质量检验。五、所有应用场景：1.大型公共设施工程施工合同2.包工不包料施工合同3.包工包料施工合同4.工程总承包合同5.专业分包合同6.施工监理合同7.不可抗力合同条款适用场景2025年度大型公共设施工程包工不包料施工合同1合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称第二条款合同双方法定代表人第三条款合同双方联系方式第二章工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程类型第三章工程施工内容第一条款施工范围第二条款施工内容第三条款施工标准第四章工程施工进度第一条款施工期限第二条款进度安排第三条款进度调整第五章工程施工质量第一条款质量标准第二条款质量检查第三条款质量责任第六章工程施工安全第一条款安全生产责任第二条款安全生产措施第三条款安全事故处理第七章工程施工材料第一条款材料供应方式第二条款材料质量要求第三条款材料验收第八章工程施工费用第一条款工程造价第二条款费用支付方式第三条款费用调整第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款合同变更与解除程序第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任第三条款违约赔偿第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决地点第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件第二条款合同终止条件第三条款合同终止程序第十三章合同附件第一条款附件内容第二条款附件效力第十四章其他约定第一条款其他约定事项第二条款其他约定效力合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称：甲方（建设单位）为_________，乙方（施工单位）为_________第二条款合同双方法定代表人：甲方法定代表人为_________，乙方法定代表人为_________第三条款合同双方联系方式：甲方联系电话为_________，乙方联系电话为_________第二章工程概况第一条款工程名称：2025年度大型公共设施工程第二条款工程地点：_________市_________区_________街道第三条款工程规模：_________平方米，总建筑面积_________平方米第四条款工程类型：_________类公共设施工程第三章工程施工内容第一条款施工范围：包括但不限于_________等具体施工内容第二条款施工内容：详细列出施工项目、工程量等第三条款施工标准：按照国家及地方相关规范、标准执行第四章工程施工进度第一条款施工期限：自合同签订之日起_________个月内完成施工第二条款进度安排：详细列出各阶段施工计划及时间节点第三条款进度调整：如因特殊情况导致进度延误，双方需协商调整进度计划第五章工程施工质量第一条款质量标准：严格按照国家及地方相关质量标准执行第二条款质量检查：定期进行工程质量检查，确保工程质量达标第三条款质量责任：因乙方原因导致工程质量不合格，乙方负责修复并承担相应责任第六章工程施工安全第一条款安全生产责任：甲方和乙方共同承担安全生产责任第二条款安全生产措施：制定详细的安全生产措施，确保施工安全第三条款安全事故处理：如发生安全事故，及时上报并按照相关规定进行处理第七章工程施工材料第一条款材料供应方式：乙方负责采购施工所需材料第二条款材料质量要求：材料须符合国家及地方相关质量标准第三条款材料验收：材料进场前需进行验收，确保材料质量达标第八章工程施工费用第一条款工程造价：根据工程图纸及施工方案，经双方协商确定工程造价为人民币_________元。预付款：合同签订后_________日内支付总额的_________%进度款：每月支付已完成的工程量价值的_________%验收款：工程验收合格后支付剩余总额的_________%保修金：保修期满后无质量问题，甲方支付保修金。第三条款费用调整：如因设计变更、材料价格变动等原因导致费用增加，双方协商确定调整方案。第九章合同变更与解除第一条款合同变更条件：因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需变更时，双方应协商一致。第二条款合同解除条件：发生下列情况之一，任何一方可提出解除合同：一方严重违约合同目的无法实现因不可抗力导致合同无法履行第三条款合同变更与解除程序：变更或解除合同需书面通知对方，并经双方签字确认。第十章违约责任第一条款违约情形：包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、擅自变更施工方案等。第二条款违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第三条款违约赔偿：具体赔偿金额及方式由双方协商确定。第十一章争议解决第一条款争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，提交_________仲裁委员会仲裁。第二条款争议解决程序：仲裁程序按照_________仲裁规则执行。第三条款争议解决地点：仲裁地点为_________第十二章合同生效与终止第一条款合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效。第二条款合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致解除合同。第三条款合同终止程序：合同终止后，双方应进行工程结算，并办理相关手续。第十三章合同附件第一条款附件内容：包括但不限于工程图纸、施工方案、材料清单等。第二条款附件效力：附件与合同具有同等法律效力。第十四章其他约定第一条款其他约定事项：包括但不限于合同履行过程中双方认为需要约定的其他事项。第二条款其他约定效力：其他约定事项作为合同的一部分，具有同等法律效力。甲方（建设单位）签字：_________乙方（施工单位）签字：_________日期：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方主导决策权说明：在本合同履行过程中，甲方享有对施工方案的最终决策权。乙方应严格按照甲方的要求和批准的施工方案进行施工，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改施工方案。附加条款二：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。乙方应配合甲方进行检查，并接受甲方的合理监督。附加条款三：甲方提供必要条件说明：甲方应按时提供乙方施工所需的图纸、技术资料、场地等必要条件。如因甲方原因导致乙方施工延误，甲方应承担相应的责任。附加条款四：甲方协调责任说明：甲方应负责协调解决施工过程中涉及的相关事宜，如与其他业主、供应商、政府部门等的沟通。乙方应积极配合甲方的协调工作。附加条款五：甲方支付义务说明：甲方应按照合同约定按时支付工程款，如因甲方原因导致工程款支付延误，甲方应支付乙方相应的违约金。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：乙方自主施工权说明：在本合同履行过程中，乙方享有对施工方案的自主权。乙方应在确保工程质量和安全的前提下，自主决定施工工艺和施工顺序。附加条款二：乙方材料采购权说明：乙方有权自主选择符合合同规定的材料供应商，并负责材料的质量控制和验收。附加条款三：乙方施工进度调整权说明：乙方在施工过程中，如因特殊原因需要调整施工进度，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行调整。附加条款四：乙方技术支持责任说明：乙方应提供必要的技术支持和售后服务，确保工程质量和使用效果。附加条款五：乙方责任赔偿说明：乙方应承担因自身原因造成的工程延误、质量问题、安全事故等责任，并按照合同约定进行赔偿。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：第三方中介职责说明：第三方中介作为合同履行过程中的协调机构，负责监督合同的履行，协调解决争议，并监督工程质量、进度等。附加条款二：第三方中介费用说明：第三方中介服务费用由甲方和乙方共同承担，具体费用由双方与中介机构协商确定。附加条款三：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交合同履行情况的报告，包括工程进度、质量、安全等。附加条款四：第三方中介协调权说明：第三方中介有权对甲方和乙方的行为进行监督，并协调双方解决合同履行过程中的问题。附加条款五：第三方中介解除权说明：如第三方中介在履行职责过程中发现甲方或乙方存在重大违约行为