2005年江苏省工程造价编审人员考试工程造价基础理论试卷电子教案

2005年江苏省工程造价编审人员考试

工程造价基础理论试卷一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。

每题的备选答案中，只有一个最符合题意）1.具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部分项工程D.建设项目2.工程建设都有一个较长的建设期。在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（）的特点。A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性4.工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和()，是工程造价的特殊职能。 A.流通职能B.市场职能C.计划职能D.调控职能5.工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。（）为控制拟建项目工程造价的最高限额。A.投资估算B.初步设计总概算C.施工图预算D.承发包合同价6.工程造价控制的重点阶段是（）。A.设计阶段B.招投标阶段C.施工阶段D.结算审核阶段7.()是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术B.招标竞价C.控制变更D.技术与经济相结合8.工程造价咨询业的首要功能（）。A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能9.我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。A.工程定额测定费B.安全文明施工措施费C.劳动保险费D.建筑管理费10.某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量（）。A.80m3B.76.8m3C.115.2m3D.120m312.某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。A.13.09B.15.58C.12.75D.12.9613.某项目中建筑安装工程费用560万元，设备工器具购置费用为330万元，工程建设其他费用为133万元，基本预备费为102万元，建设期贷款利息59万元，涨价预备费为55万元，则静态投资为（）万元。A.1023B.1125C.1180D.123914.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。A.分部分项工程费B.人工费C.人工费＋机械费D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费15.工程量清单项目编码的七、八、九位表示为（）顺序码。A.专业工程B.分项工程项目名称C.分部工程D.清单项目名称16.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整C.按设计部门提出的价格调整D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整17.用单价法编制施工图预算的主要工作有：①套预算定额单价；②计算工程量；③做工料分析；④列出分部分项工程；⑤计算多项费用汇总造价；⑥准备工作；⑦复核整理。其编制步骤应为（）。A.⑥→②→①→④→③→⑤→⑦B.⑥→④→②→①→③→⑤→⑦C.⑥→①→②→④→③→⑤→⑦D.⑥→④→③→②→①→⑤→⑦18.不平衡报价法又称（）。A.前重后轻法B.前轻后重法C.突然降价法D.增加建议法19.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。A.6B.12C.8D.1020.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本的酬金21.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核对审查并提出审查意见。A.20B.30C.45D.6022.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的（），不高于合同全额的（）。A.10％，20％B.20％，30％C.10％，30％D.15％，25％23.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（）中进行抵扣。A.合同价款B.工程进度款C.预付备料款D.工程结算款24.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为750万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为20％，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。A.300万元B.450万元C.600万元D.500万元25.分部分项工程量清单项目编码为：040403003001，该项目为（）工程项目。A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程26.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（）。A.项目编码统一B.项目名称统一C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一27.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.7B.14C.15D.1028.建设单位供应材料的一般结算方式为（）。A.预算用量×预算价格B.预算用量×预算价格－现场保管费C.实际用量×实际价格D.实际用量×实际价格－现场保管费29.全部或部分使用政府投资的建设项目，应按工程价款结算总额（）的比例预留保证金。A.3％B.5％C.1％D.发承包双方自行约定30.法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（）。A.自然人B.公民C.组织D.法定代表人31.我国招标投标法规定投标人编制投标文件所需的时间，自招标文件发出之日起到投标截止日止，最短不得少于（）。A.7天B.14天C.20天D.30天32.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（）。A.中标人报价最低B.经评审的合理低价C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本 33.对格式合同条款有两种以上解释的，应当作出（）。A.按照通常理解予以解释B.不利于提供格式条款一方的解释C.该条款无效D.有利于提供格式条款一方的解释

34.施工合同文件正确的解释顺序是（）。A.施工合同协议书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单；工程报价单或预算书。B.施工合同协议书；中标通知书；施工合同通用条款；施工合同专用条款；工程量清单。C.施工合同协议书；中标通知书；施工合同专用条款；施工合同通用条款；工程量清单。D.施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款。 35.在基础施工中发现地下障碍物，需对原工程设计进行变更，变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失应由()承担。A.建设单位B.建设单位与承包商共担C.承包商D.勘察设计单位

36.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是()。A.业主要求加速施工导致工程成本增加B.由于业主和工程师原因造成施工中断C.恶劣天气导致施工中断，工期延误D.设计中某些工程内容错误导致工期延误

37.我省规定，采用工程量清单固定单价计价的，在合同未明确约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（），并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1％，综合单价可作适当调整。A.5%B.10%C.15%D.20 38.建设部制订的《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工报告（）天后，工程自动进入缺陷责任期。A.14天B.30天C.60天D.90天 39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，投标方安全防护、文明施工措施费的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60%B.80%C.90%D.100%

40.我省2005年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（）。A.一类工35元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C.一类工30元/工日，二类工28元/工日，三类工26元/工日D.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日 二.多项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0.5分）1.属于工程建设准备阶段的工作包括（）。A.办理用地B.初步设计C.施工图设计D.施工招标E.签订合同2.工程量清单计价费用构成包括（）。A.分部分项工程费B.其他直接C.间接费D.措施项目费E.税金3.清单计价法的材料预算价构成包括（）。A.材料原价B.采购保管费C.二次搬运费D.包装费E.风险费4.施工定额的作用表现在（）。A.是企业计划管理的依据B.是组织和指挥施工生产的有效工具C.是计算工人劳动报酬的依据D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础E.是工程价款结算的依据5.建设项目竣工决算由（）几部分组成。A.建设项目财务结算书B.竣工决算报告说明书C.竣工工程平面示意图D.竣工决算报表E.工程选价比较分析6.工程量清单计价方法的作用是（）。A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来C.有利于业主获得最合理的工程造价D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势7.工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程量清单必须遵循（）的原则。A.统一项目编码B.统一项目特征C.统一计量单位D.统一工程量计算规则E.统一项目名称8.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（）。A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算C.编制建筑工程概算定额的依据D.国有投资项目编制和审核工程预、结算的依据E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据9.建设项目投资决策过程可分为（）几个阶段。A.项目规划阶段B.可行性研究阶段C.项目后评价阶段D.项目评审阶段E.项目建议书阶段10.固定资产静态投资包括（）。A.建筑安装工程费B.工程建设其他费C.价差预备费D.铺底流动资金E.设备及工器具购置费11.建筑工程概算的编制方法有（）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.估算法E.概算定额法12.清单计价法的工程量计算规则包括（）。A.项目划分B.计算内容C.计算范围D.计算公式E.定额含量13.常用的施工图预算审查的方法有（）。A.逐次审查法B.分项抽查法C.分解对比审查法D.筛选法 E.标准预算审查法14.工程合同计价方式有（）。A.可调价格合同B.成本加酬金合同C.风险包干合同D.固定价格合同E.固定费率合同15.我国法律的形式是（）。A.宪法B.法律C.行政法规D.行政规章E.规范性文件16.法律责任的特征是（）。A.法律责任具有强制性B.法律责任具有预防性C.法律责任是由法律明文规定的D.公民和法人必须承担的义务E.法律责任是不履行法定义务的后果17.合同法的基本原则是（）。A.平等、自愿原则B.权利与义务相统一的原则C.遵守法律、维护社会公共利益的原则D.公平、诚实信用原则E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则18.建设工程施工合同具有下列情形之一的()，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标D.建设工程中标无效的E.施工合同存在显失公平的条款19.我省建设工程依法必须招标的项目规模标准是（）。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.总投资在2000万元人民币以上的E.政府投资、融资金额在50万元以上的20.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（）。A.现场安全文明施工措施费B.环境保护费C.工程定额测定费D.劳动保险费 E.税金三.判断题（共20题，每题1分，共20分）1.2004年7月16日发布的《国务院关于投资体制改革的决定》规定，对于企业不使用政府投资建设的项目，不再实行核准制。2.工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。3.在初步设计阶段，影响项目造价的可能性为70％～85％。4.生产经营性项目铺底流动资金是指生产经营性项目,为保证生产和经营正常进行，按其所需流动资金的20％作为铺底流动资金计入建设项目总概算。5.某工地购进一批袋装水泥，水泥厂提供了材料质保书。建设单位和监理方以确保工程质量为由，要求施工企业将该批水泥送指定检测机构进行质量抽检，此检验费应由建设单位承担。6.清单计价法的管理费中包括现场管理费。7.临时设施费内容包括：临时设施的搭设、维修、拆除、摊销和施工出入口清洗、建筑垃圾外运等费用。8.海关对进出国境或关境的货物和物品征收关税，计算公式为：关税＝[货价（FOS)＋国际运费＋运输保险费]×进口关税税率9.间接费用定额是指与建筑安装施工生产的个别产品有关，为维持企业的经营管理活动所必须发生的各项费用开支的标准。10.施工定额水平和劳动生产率水平变动方向一致，与劳动和物质消耗水平变动方向相反。11.周转性材料摊销量＝周转使用量－补损量12.机械时间定额＝1/机械台班产量13.人工幅度差是按劳动定额的基本用工乘以取定的人工幅度差系数确定。14.工程量清单必须由招投标人委托具有资质的工程造价咨询机构编制。15.工程量清单项目名称应根据附录项目名称确定。16.设备购置费概算由设备原价、运杂费和采保费三项费用组成。17.政府投资项目施工中发生重大工程变更，需按照基本建设程序报批后方可施工。18.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。19.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。20.我省规定，同一标段包含多个单项（单位）工程时，措施项目及其他项目应按标段合并报价。2007年江苏省全国造价员考试工程造价基础理论试卷一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意）

1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于()。A.分部分项工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（）特点。A.个别性B.差异性C.层次性D.动态性

3.对工程量清单概念表述不正确的是（）。A.工程量清单是包括工程数量的明细清单B.工程量清单也包括工程数量相应的单价C.工程量清单由招标人提供D.工程量清单是招标文件的组成部分

4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(）。A.加强政府对工程造价的管理B.企业自主报价，国家定额只作参考C.实行工程量清单计价D.建立以市场形成价格为主的价格机制

5.下列哪项费用属于静态投资（）。A.建筑安装工程费用B.价差预备费C.投资方向调节税D.建设期贷款利息6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（）。A.75%～95%B.35%～75%C.15%～50%D.5%～35%

7.()是控制工程造价最有效的手段。A.采用先进技术B.招标竞价C.实施工程造价全过程控制D.技术与经济相结合8.工程造价咨询业的首要功能（）。A.服务功能B.引导功能C.联系功能D.审核功能

9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（）。A.20学时B.30学时C.40学时D.60学时

10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。A.5％B.10％C.15％D.20％

11.据我省清单计价法的规定，（）不属于措施项目费的内容。A.环境保护费B.低值易耗品摊销费C.临时设施费D.脚手架费

12.在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（）的现场管理人员的人工数确定。A.2%B.3%C.5%D.10%

13.我国进口设备采用最多的一种货价是（）。A.装运港船上交货价（FOB）B.目的港船上交货价（FOS）C.离岸价加运费（C&F）D.到岸价（CIF）14.某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（）。A.112．5m3B.90m3/工日C.80m3/工日D.72m3

15.地砖规格为200㎜×200㎜，灰缝1㎜，其损耗率为1．5％，则100㎡地面地砖消耗量为（）。A.2475块B.2513块C.2500块D.2462．5块

16.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在（）费用中考虑。A.分部分项工程费B.零星工程项目费C.预留金D.措施项目费

17.工程量清单编制原则归纳为“四统一”，下列错误的提法是（）。A.项目编码统一B.项目名称统一C.计价依据统一D.工程量清单计算规则统一18.采用工程量清单计价，规费计取的基数是（）。A.分部分项工程费B.人工费C.人工费＋机械费D.分部分项工程费＋措施项目费＋其他项目费

19.分部分项工程量清单项目编码为040403003001，该项目为（）工程项目。A.装饰装修工程B.建筑工程C.安装工程D.市政工程20.对建筑结构较简单，工程规模较小，分部分项较少的施工图预算工程宜采用（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.筛选审查法D.全面审查法

21.可调价格合同中对一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过()小时可调整合同价款。A.6B.12C.8D.1022.不平衡报价法又称（）。A.先盈后亏法B.前重后轻法C.突然降价法D.增加建议法

23.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金

24.竣工后承包人向发包人递交了竣工结算金额1200万元的报告及完整的结算资料，发包人应当在（）天内进行核对审查并提出审查意见。A.20B.30C.45D.6025.包工包料的预付款应按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同全额的（），不高于合同全额的（）。A.10％，20％B.20％，30％C.10％，30％D.15％，25％26.某土建工程实行按月结算和采用公式法结算预付备料款，施工合同总额为1200万元，主要材料金额的比重为60％，预付备料款为25％，当累计结算工程款为（）时，开始扣回备料款。A.180万元B.600万元C.700万元D.720万元

27.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该（）。A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整C.按设计部门提出的价格调整D.由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后调整

28.根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程结算款，发包人应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。A.7B.14C.15D.10

29.实行工程量清单计价，（）。A.业主承担工程价格波动的风险，承包商承担工程量变动的风险B.业主承担工程量变动风险，承包商承担工程价格波动的风险C.业主承担工程量变动和工程价格波动的风险D.承包商承担工程量变动和工程价格波动的风险

30.中标通知书发出后（）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。A.15天B.30天C.45天D.三个月

31.《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：（）。A.中标人报价最低B.经评审的合理低价C.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。D.经评审的合理低价且不低于成本

32.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。A.建设行政主管部门B.工商行政管理部门C.合同管理部门D.人民法院

33.施工合同文件正确的解释顺序是（）。A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单→工程报价单或预算书B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款

34.施工合同示范文本规定，发包人供应的材料设备与约定不符时，由（

）承担所有差价。A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.承包人与发包人协商

35.当投标单位在审核工程量时发现工程量清单上的工程量与施工图中的工程量不符时，应（

）。A.以工程量清单中的工程量为准B.以施工图中的工程量为准C.以上面A、B两者的平均值为准D.在规定时间内向招标单位提出，经招标单位同意后方可调整

36.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，根据确定的工程计量结果，发包人支付工程进度款的比例为（

）。A.不低于工程价款30％，不高于工程价款60％B.不低于工程价款40％，不高于工程价款70％C.不低于工程价款40％，不高于工程价款80％D.不低于工程价款60％，不高于工程价款90％

37.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（

）。A.违约方当事人客观上存在违约行为B.违约方当事人主观上有过错C.守约方当事人客观上存在损失D.由合同当事人在法定范围内自行约定

38.以国有资金投资为主的招投标工程，建设单位拟单独发包专业性较强的分部分项工程时，应该（

）。A.作为独立费列入主体工程工程量清单中B.建设单位与专业工程承包人单独签定施工合同C.作为招标人预留金列入主体工程招标文件的工程量清单中D.建设单位与主体结构承包商签定指定分包合同

39.建设部制订的《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》,合同期在一年以内的，建设单位应按不低于该费用总额的（

）预付安全防护、文明施工措施费。A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

40.我省2006年对工程预算工资单价进行了调整，其中包工包料的建筑、安装、市政工程预算工资单价调整为（

）。A.一类工28元/工日，二类工26元/工日，三类工24元/工日B.一类工32元/工日，二类工30元/工日，三类工27元/工日C.一类工38元/工日，二类工34元/工日，三类工30元/工日D.一类工40元/工日，二类工37元/工日，三类工34元/工日

二.多项选择题

（共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意，错选，本题不得分；少选，选择正确的每个选项得0．5分）

1.建设工程分类有多种形式，按建设工程性质可分为（

）。

A.迁建项目

B.自筹资金

C.新建项目

D.中外合资

E.改建项目

2.工程造价的特殊职能表现在（

）。

A.预测职能

B.控制职能C.评价职能

D.监督职能

E.调控职能

3.清单计价法的分部分项工程费包括（

）。

A.人工费

B.材料费

C.机械费

D.措施项目费

E.规费

4.材料采购保管费包括（

）。

A.采购费

B.场外运输费

C.工地保管费

D.仓储损耗

E.仓储费

5.清单计价法的施工机械费构成包括（

）。

A.折旧费

B.大修理费

C.人工费

D.燃料动力费

E.管理费

6.承包人具有（

）情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。

A.将承包的建设工程非法转包的

B.将承包的建设工程违法分包的

C.已经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的

D.超越资质等级承包的

E.工期延误的

7.工程建设定额具有（

）的特征。

A.计划性

B.科学性

C.系统性

D.强制性

E.时效性

8.施工定额的作用表现在（

）。

A.是企业计划管理的依据

B.是企业提高劳动生产率的手段

C.是企业计算工人劳动报酬的依据

D.是编制施工预算、加强企业成本管理的基础

E.是企业组织和指挥施工生产的有效工具

9.在正常的施工条件下，预算定额中的人工工日消耗量是由（

）组成的。

A.基本用工

B.人工幅度差

C.辅助用工

D.其他用工

E.超运距运费用工

10.工程量清单计价方法的作用是（

）。

A.有利于“逐步建立以市场形成价格为主的价格机制”工程造价体制改革的目标

B.有利于将工程的“质”与“量”紧密结合起来

C.有利于业主获得最合理的工程造价

D.有利于国家对建设工程造价的宏观调控

E.有利于中标企业精心组织施工，控制成本，充分体现本企业的管理优势

11.《工程量清单计价规范》的特点是（

）。

A.强制性

B.市场性

C.实用性

D.竞争性

E.通用性

12.我省依据《工程量清单计价规范》编制的“计价表”作用是（

）。

A.企业内部核算、制定企业定额的参考依据

B.指导招投标工程编制工程标底、投标报价和审核工程结算

C.国有建设投资项目编制和审核工程造价的依据

D.编制建筑工程概算定额的依据

E.建设行政主管部门调解工程造价纠纷、合理确定工程造价的依据

13.设计概算的主要作用可归纳为：（

）。

A.是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据

B.是控制施工图设计和施工图预算的依据

C.是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据

D.是考核建设项目投资效果的依据

E.是建设项目签订贷款合同的依据

14.按计价方式划分合同形式,一般分为:（

）。A.总价合同

B.成本加酬金合同

C.风险包干合同

D.固定费率合同

E.单价合同

15.法律责任的类别包括（

）。

A.行政法律责任

B.连带法律责任

C.刑事法律责任

D.民事法律责任

E.经济法律责任

16.合同法的基本原则是（

）。

A.平等、自愿原则

B.权利与义务相统一的原则

C.遵守法律、维护社会公共利益的原则

D.公平、诚实信用原则

E.依法成立的合同对当事人具有约束力的原则

17.《担保法》规定的担保方式有（

）。

A.保函

B.抵押

C.保证

D.留置

E.定金

18.财政部、建设部制订的《建设工程价款结算办法》规定，可调价格合同的调整因素包括（

）。

A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款

B.工程造价管理机构的价格调整

C.经批准的设计变更

D.发包人更改经审定批准的的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加

E.双方约定的其他因素

19.我省依法必须招标的建设工程项目规模标准为（

）。

A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在30万元人民币以上的

B.施工合同估算价在100万元人民币以上或者建筑面积在2000平方米以上的

C.重要设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

D.总投资在2000万元人民币以上的

E.政府投资、融资金额在50万元以上的

20.我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（

）。

A.现场安全文明施工措施

B.环境保护费

C.工程定额测定费

D.劳动保险费

E.税金

三.判断题

（共20题，每题1分，共20分）

1.建设工程总承包商将部分项目分包给专业企业时，分包合同与总承包合同的约定应当一致（）2.初步设计阶段按照有关规定编制的初步设计总概算，经有关机构批准，即为控制拟建项目工程造价的最高限额。（）

3.我省规定初级水平的造价员可以从事1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制。（）4.建设单位委托工程造价咨询企业审核工程结算，其工程造价咨询费属于工程建设其他费用。（）5.时间定额和产量定额的关系可以表示为：时间定额×产量定额＝1。（）6.当事人就同一建设项目另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。（）7.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行司法鉴定的，人民法院不予支持。（）

8.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需要的全部费用文件，它是由单项工程综合概算，工程建设其他费用概算、预备费、投资方向调节税概算和建设期贷款利息概算汇总而成。（）

9.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。（）10.清单计价规范规定,凡工程内容中未列全的其他具体工程，投标人可以按照招标文件或图纸要求补充列入，并综合考虑到报价中。（）

11.作为价格管理范畴，工程造价管理是指工程建设投资费用管理。（）12.分部分项工程量清单以“个”、“项”为计量单位的工程数量应取整数。（）13.列入招标工程量清单内的预留金、材料购置费、零星项目工程费，在工程结算时应视为投标人所有。（）14.计价规范规定，设计变更引起的新的工程量清单项目或清单项目工程数量的增减，均应按实调整，但招标工程的清单项目工程数量增减不予调整。（）15.劳动生产率水平越高，施工定额水平也越高。（）16.《建设工程质量保证金管理办法》规定,缺陷责任期满且对工程质量无异议的，若发包人逾期不返还承包人保证金的，需支付利息和承担违约责任。（）17.江苏省九届人大常委会通过的《江苏省建筑市场管理条例》属地方性行政规章。（）

18.开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，但可以再增加优惠条件。（）19.政府投资建设项目施工中发生重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（）

20.我省规定建筑工程主要材料价格涨跌超出有经验的承包商可遇见的范围时，施工合同约定的材料单价一律不予调整。（）

2009年江苏省建设工程造价员资格考试工程造价基础理论试卷一、单项选择题(共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1.建设工程项目的分类有多种形式，按建设用途划分的是()。A.市政基础设施项目B.生产性建设项目C.自筹资金建设项目D.经营性工程建设项目2.在一般工业和民用建筑工程中，不能作为分部工程的是()。A.地面工程B.采暖工程C.屋面工程D.脚手架工程3.建设单位领取工程施工许可证后，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期，整个工程延期最长不得超过()。A．三个月B．六个月C．九个月D．十二个月4.关于工程造价的特点，以下说法不正确的是()。A.工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B.产品的差异性取决于工程造价的个别性差异C.工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的实际造价D.工程造价的兼容性首先表现在它具有的两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性5.根据建设部《工程造价咨询企业管理办法》规定，乙级工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动表述正确的是()。A.只能在本省从事工程造价咨询业务B.不受行政区域和工程造价咨询业务规模限制C.只能在本省从事工程造价咨询业务且业务规模在5000万元下D.不受行政区域限制但工程造价咨询业务规模在5000万元以下6.根据建设部《注册造价工程师管理办法》有关造价工程师权利的规定，下列错误的说法是()。A.发起设立工程造价咨询企业B.在本人执业成果文件上签字并盖执业印章C.参加继续教育D.保证执业活动成果质量7.施工企业生产工人6个月以内的病假人员工资应列入()。A.职工福利费B.生产工人辅助工资C.劳动保险费D.工资性津贴8.施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入()。A.分部分项工程费B.企业管理费C．工程建设其他费用D．措施项目费9.不属于材料预算单价的组成部分是()。A.材料原价B.采购保管费C.新材料的试验费D.包装费10.我省2009版费用定额规定，下列()属于通用措施项目费的内容。A.大型机械设备进出场及安拆费B.垂直运输机械费C.围堰D.脚手架费11.与项目建设有关的其他费用中，研究试验费不包括()。A.自行研究试验所需的人工费、材料费B.自行研究试验所需的试验设备及仪器使用费C.按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费D.委托其他部门研究试验所需的人工费、材料费、试验设备及仪器使用费12.我省2009版费用定额规定，()不属于规费内容。A.工程排污费B.安全文明施工措施费C.社会保障费D.住房公积金13.有一批进口设备货价(FOB)600万元，国际运费100万元，运输保险费20万元．外贸手续费10万元，进口关税税率17％，则关税额为()。A.119万元B.122.4万元C.124.1万元D.120.7万元14.下列项目中不属于设备运杂费的是()。A.设备原价中包含的包装费B.设备供销部门的手续费C.采购与保管费D.运费和装卸费15.工程建设定额中所规定的各种劳动与物化劳动消耗量的多少，是由一定时期的社会生产水平所确定的，有一个相对的执行期，地区和部门定额一般在3～5年之间，国家定额在5～10年之间。这体现了工程建设建设定额的()特征。A.时效性B.科学性C.统一性D.稳定性16.衡量工人劳动数量和质量，反映成果和效益指标的是()。A.时间定额B.产量定额C.施工定额D.预算定额17.建筑工程中必须消耗的材料不包括()。A.直接用于构成建筑工程实体的材料B.不可避免的施工废料C.不可避免的场外运输材料损耗D.不可避免的操作损耗18.某操作班组18人，人工挖基础土方，需5天完成，人工挖土方的定额为0.31工日/m3,该班组完成的挖土工程量是()。A.27.9m3B.58.06m3C.279m3D.290.32m319.墙砖规格为300mm×200mm，灰缝lmm，其损耗率为1％，则100m2墙砖消耗量为()。A.1684块B.1670块C.1678块D.1637块20.根据建筑安装工程定额编制的原则，按平均先进水平编制的是()。A.预算定额B.施工定额C.概算定额D.概算指标21.某砼工程工程量为100m3，每m3砼需要基本用工1.11工日,辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25%和15%，人工幅度差系数为10%，则该砼工程的人工工日消耗量是()。A.170.9工日B.155.4工日C.122.1工日D.152.6工日22.概算指标的作用表述正确的是()。A.作为编制投资估算的主要依据B.估算主要材料用量的主要依据C.建设单位选址的主要依据D.确定投资额的主要依据23.工程量清单表中项目编码的第二级为()。A.具体清单项目编码B.节顺序码C.章顺序码D.名称顺序码24.工程量清单计价规范包括正文和附录两大部分，二者的效力()。A.不等B.正文优先C.附录优先D.同等25.某单位拟建浴室，预计工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用()方式较为合理。A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.按进度结算26.计日工是指在施工过程中完成发包人提出的()的零星项目或工作所需的费用。A.设计变更B.现场签证C.暂估工程量D.施工图纸以外27.工程量清单计价规范规定，对清单工程量以外的可能发生的工程量变更应在()费用中考虑。A.暂估价B.零星工程项目费C.暂列金额D.措施项目费28.在可行性研究阶段，其投资估算的精度要求在()以内。A.±30％B.±20％C.±lO％D.±5％29.建设项目总概算是确定整个建设项目()。A.从筹建到竣工所需建筑安端工程全部费用的文件B.从筹建到竣工验收所需全部费用的文件C.从开工到竣工所需建筑安装工程全部费用的文件D.从开工到竣工交付使用所需全部费用的文件30.遵照工程量计算规则中关于计算精确度的要求,1.2359m、1.2354t、1.49个按照规定的计量单位最终确定的数值分别为()。A.1.236、1.235、2B.1.24、1.235、2C.1.236、1.24、1.5D.1.24、1.235、1.531.在下列合同中，()合同是可变更的合同。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同的B.以合法形式掩盖非法目的C.因重大误解订立的D.损害社会公共利益的32.审查施工图预算时对工程量大、单价高、对预算造价有较大影响的项目的宜采用()。A.重点审查法B.全面审查法C.分部抽查法D.筛选审查法33.合同中没有适用或类似变更工程的价格，则变更部分的价款调整应该()。A.按审价部门提出的价格调整B.按发包人指定的价格调整C.按设计部门提出的价格调整D.由承包人提出综台单价，经发包人确认后执行34.我省规定，材料费占单位工程费()以下的各类材料为非主要建筑材料；材料费占单位工程费()以上的各类材料为第二类主要建筑材料。A.2%；5%B.5%；10%C.2%；10%D.5%；15%35.《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是()。A.承包人分包工程一览表B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书36.如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，宜优先选择()。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.以上合同类型均合适37.在下列索赔事件中，承包商不能提出费用索赔的是()。A.业主要求加速施工导致工程成本增加B.由于业主和工程师原因造成施工中断C.特殊恶劣天气导致工期延误D.设计中某些工程内容错误导致工期延误38.行政法规是由()制定的有关国家行政管理的规范性文件的总称。A.国务院B.国务院各部、委C.省级人民政府D.全国人大常委会39.评标委员会的成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等办面的专家不得少于成员总数的()。A.1/2B.1/3C.2/3D.3/440.实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由()承担。A.承包人B.发包人C.承包人与发包人共同D.受发包人委托的造价咨询人二、多项选择题(共20题，每题2分，共40分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O.5分)1.工程量清单项目特征描述的意义在于()。A.用于区分计价规范中同一清单条目下各个具体的清单项目B.用于规范操作程序C.是工程量清单项目综合单价准确确定的前提D.是履行合同义务、减少造价争议的基础E.用于规范工程内容2.工程造价控制原理包括()。A.合理设置工程造价控制目标B.以施工阶段为重点进行全过程造价控制C.采取主动控制措施D.采用技术与经济相结合的控制手段E.加强对工程结算的审核3.2008版计价规范规定，下列()属于工程量清单组成内容。A.分部分项工程清单B.其他直接费清单C.间接费清单D.措施项目清单E.税金项目清单4.我省2009版费用定额规定人工单价组成包括()。A.劳动保险费B.工资性津贴C.社会保障费D.职工福利费E.劳动保护费5.我省2009版费用定额规定，施工机械台班单价组成包括()。A.折旧费B.大修理费C.人工费D.燃料动力费E.大型机械设备场外运输费及安装拆除费6.我省2009版费用定额规定，企业管理费包括()。A.管理人员基本工资B.固定资产使用费C.已完工程及设备保护费D.企业检验试验费E.差旅交通费7.我国《担保法》规定，下列()可以抵押。A.土地所有权B.耕地C.抵押人的房屋D.抵押人被扣押的财产E.抵押人的变通工具8.我省2009版费用定额规定，其他项目费包括()。A.工程排污费B.总承包服务费C.暂列金额D.计日工E.二次搬运费9.除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费用以外的与工程建设有关的其他费用包括()。A.建筑安全监督管理费B.土地使用费C.勘察设计费D.企业技术研发费E.工程造价咨询费10.工程建设定额按其内容可分为()。A.劳动消耗定额B.时间消耗定额C.机械消耗定额D.材料消耗定额E.施工消耗定额11.以下哪些项目必须用工程量清单计价()。A.全部使用国有资金投资的工程建设项目B.国有资金投资为主工程建设项目C.使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目D.私营投资项目E.国有资金不足50%但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目12.关于施工图预算，下列说法正确的有()。A.施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算B.施工图预算是签订建设工程合同和贷款合同的依据C.施工图预算是编制建设项目投资计划、确定和控制建设项目投资的依据。D.施工图预算是落实或调整年度建设计划的依据E.施工图预算是施工企业编制施工计划的依据13.2008版计价规范规定，工程量清单是招标文件的组成部分，编制工程清单必须遵循()的原则。A.统一工程内容B.统一项目特征C.统一计量单位D.统一工程量计算规则E.统一项目名称和项目编码14．我省关于工程造价规费正确的表述是()。A.取消了“工程定