2025版智能建造工程外架施工劳务分包合作协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智能建造工程外架施工劳务分包合作协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人及联系方式1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及范围2.3工程工期及进度安排3.劳务分包内容3.1分包工程内容及要求3.2施工工艺及技术要求3.3施工质量标准4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包总价及支付比例4.2付款时间及条件4.3付款方式及账户信息5.施工组织与管理5.1施工现场管理5.2施工人员配备及培训5.3施工安全与环境保护6.材料供应与管理6.1材料供应责任及要求6.2材料质量及验收标准6.3材料保管及使用规定7.施工进度及验收7.1施工进度计划及节点7.2施工验收标准及程序7.3验收不合格的处理措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决期限8.3争议解决费用9.违约责任9.1违约情形及处理方式9.2违约金计算及支付9.3违约责任承担10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止的程序11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求11.3合同生效日期12.其他约定事项12.1保密条款12.2知识产权归属12.3合同附件及补充协议13.合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2材料清单及质量证明文件13.3施工组织设计及安全措施14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1分包方名称：劳务分包有限公司1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3总包方名称：建设集团有限公司1.1.4总包方地址：省市区路号1.2法定代表人及联系方式1.2.1分包方法定代表人：1.2.3总包方法定代表人：1.3合同签订日期及地点1.3.1签订日期：2024年3月15日1.3.2签订地点：省市区路号会议室2.工程概况2.1工程名称及地点2.1.1工程名称：智能建造工程2.1.2工程地点：省市区路号2.2工程规模及范围2.2.1工程规模：建筑面积平方米2.2.2工程范围：包括主体结构、外架施工等2.3工程工期及进度安排2.3.1工程工期：自合同签订之日起，共计6个月2.3.2进度安排：根据工程实际情况，分阶段进行施工3.劳务分包内容3.1分包工程内容及要求3.1.1分包内容：外架施工、模板搭建、拆除等3.1.2分包要求：严格按照施工图纸及规范要求进行施工3.2施工工艺及技术要求3.2.1施工工艺：采用标准工艺进行施工，确保施工质量3.2.2技术要求：符合国家及行业相关技术标准3.3施工质量标准3.3.1质量标准：按照国家及行业相关质量标准执行4.劳务分包价格及支付方式4.1劳务分包总价及支付比例4.1.1分包总价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）4.1.2支付比例：分阶段支付，具体比例详见合同附件4.2付款时间及条件4.2.1付款时间：根据工程进度及验收情况，分阶段支付4.2.2付款条件：验收合格，并提供相关发票及资料4.3付款方式及账户信息4.3.1付款方式：银行转账4.3.2账户信息：账户名称：劳务分包有限公司，开户行：银行，账号：05.施工组织与管理5.1施工现场管理5.1.1施工现场应保持整洁、有序5.1.2施工现场安全防护措施到位5.2施工人员配备及培训5.2.1施工人员应具备相应的资质及技能5.2.2施工人员应接受岗前培训5.3施工安全与环境保护5.3.1严格执行安全生产法律法规5.3.2加强环境保护，减少施工对环境的影响6.材料供应与管理6.1材料供应责任及要求6.1.1分包方负责材料的采购、供应及管理6.1.2材料应符合国家及行业相关标准6.2材料质量及验收标准6.2.1材料质量应符合设计要求及国家相关标准6.2.2材料验收标准：详见合同附件6.3材料保管及使用规定6.3.1材料应妥善保管，防止损坏、丢失6.3.2材料使用应遵循合理、节约的原则8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决期限8.2.1争议发生后，双方应在30日内协商解决8.2.2如协商不成，任何一方可向人民法院提起诉讼8.3争议解决费用8.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担9.违约责任9.1违约情形及处理方式9.1.1分包方未按合同约定完成工程，或工程不符合质量标准，总包方有权要求分包方返工或赔偿损失9.1.2分包方未按时支付工程款，总包方有权暂停工程或解除合同9.2违约金计算及支付9.2.1违约金的计算标准：按每日合同总价款的千分之五计算9.2.2违约金支付：在违约行为发生后，由违约方支付给守约方9.3违约责任承担9.3.1违约方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同10.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同10.2合同终止条件10.2.1工程按合同约定全部完成10.2.2双方签订的合同期限届满10.3合同解除与终止的程序10.3.1提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方10.3.2双方应在接到通知后15日内办理合同解除或终止手续11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效11.1.2合同签订后，报送相关主管部门备案11.2合同备案要求11.2.1合同备案应在合同签订后30日内完成11.2.2备案材料应齐全，符合备案要求11.3合同生效日期11.3.1合同自双方签字盖章之日起生效12.其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容及履行过程中的商业秘密负有保密义务12.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露12.2知识产权归属12.2.1合同涉及的知识产权归各自所有12.2.2双方应尊重对方的知识产权12.3合同附件及补充协议12.3.1合同附件为合同不可分割的一部分12.3.2任何补充协议均需经双方签字盖章后生效13.合同附件13.1施工图纸及技术资料13.2材料清单及质量证明文件13.3施工组织设计及安全措施14.合同签署及生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份14.1.2双方签字盖章后生效14.2合同生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同相关事务的独立第三方。1.2.1提供专业咨询、技术服务或监理服务；1.2.2协助解决合同履行中的争议；1.2.3负责合同的执行监督和验收；1.2.4其他经甲乙双方同意的事项。2.第三方责任限额2.1第三方在介入合同事务时，应明确其责任限额，具体如下：2.1.1第三方因自身原因导致合同履行受阻或出现违约行为，其责任限额为第三方服务费用总额的50%；2.1.2第三方在提供专业咨询、技术服务或监理服务过程中，因故意或重大过失造成合同履行受阻或出现违约行为，其责任限额为第三方服务费用总额的100%；2.1.3第三方在介入合同事务过程中，因不可抗力导致合同履行受阻或出现违约行为，其责任限额免除。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。3.2.1第三方的名称、地址、法定代表人及联系方式；3.2.2第三方提供的服务内容、期限及质量要求；3.2.3第三方的责任限额；3.2.4第三方介入费用的支付方式及标准；3.2.5第三方介入期间的权利义务；3.2.6第三方介入终止的条件及程序。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系：4.1.1第三方与甲乙双方均为合同当事人，但第三方在合同履行中仅作为服务提供方；4.1.2第三方不参与甲乙双方的权利义务分配，其责任仅限于其提供的服务内容。4.2第三方与分包方的关系：4.2.1第三方对分包方的监督和管理仅限于其提供的服务内容，不影响分包方与甲乙双方的权利义务关系；4.2.2第三方有权要求分包方按照合同约定完成工程，但无权直接对分包方进行处罚或解除合同。5.第三方介入后的合同履行5.1第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的权利义务；5.2第三方在介入合同事务过程中，应尊重甲乙双方的权利，不得损害甲乙双方的合法权益；5.3第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可按本合同第8条争议解决方式处理。6.第三方介入的终止6.1第三方介入协议约定的服务期限届满或终止条件成就时，第三方介入终止；6.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定继续履行各自的权利义务；6.3第三方介入终止后，第三方应将介入期间的相关资料和文件移交给甲乙双方。7.第三方介入的费用7.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定承担，具体支付方式及标准由第三方介入协议约定；7.2第三方介入费用不包括因第三方原因导致的违约责任。8.特别说明8.1本附加条款为第三方介入后的修正条款，与原合同条款具有同等法律效力；8.2本附加条款的签订，不影响原合同条款的效力；8.3本附加条款的任何修改或补充，均需经甲乙双方及第三方书面同意。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料要求：提供完整的施工图纸、设计变更、技术规范等文件，确保施工质量。说明：施工图纸及技术资料是施工的重要依据，必须齐全、准确。2.材料清单及质量证明文件要求：列出所有用于施工的材料清单，并提供材料质量证明文件，如出厂合格证、检验报告等。说明：材料清单及质量证明文件是保证施工材料质量的重要文件。3.施工组织设计及安全措施要求：提供详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、人员配备、安全措施等。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，必须科学合理，确保施工安全。4.劳务分包合同要求：明确劳务分包的具体内容、价格、工期、质量标准等。说明：劳务分包合同是劳务分包双方的权利义务依据。5.付款计划及进度款申请表要求：制定详细的付款计划，包括付款时间、金额、条件等，并附进度款申请表。说明：付款计划及进度款申请表是确保工程款按时支付的重要文件。6.施工现场管理及安全记录要求：记录施工现场管理情况，包括人员、材料、设备等管理，以及安全事故记录。说明：施工现场管理及安全记录是确保施工安全和质量的重要依据。7.工程验收报告要求：在工程完成后，由第三方或甲乙双方共同进行验收，并出具验收报告。说明：工程验收报告是确认工程完成质量的重要文件。8.合同附件补充协议要求：如有需要，双方可签订合同附件补充协议，对合同内容进行补充或修改。说明：合同附件补充协议是对合同内容的重要补充，需双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按合同约定完成工程责任认定：分包方应承担返工或赔偿损失的责任。示例：分包方未按期完成工程，导致工期延误，应支付违约金。2.分包方提供的材料不符合质量标准责任认定：分包方应承担更换材料或赔偿损失的责任。示例：分包方提供的钢筋质量不合格，导致工程安全隐患，分包方应赔偿损失。3.分包方未按合同约定进行施工责任认定：分包方应承担返工或赔偿损失的责任。示例：分包方未按照施工图纸进行施工，导致工程质量问题，分包方应返工。4.总包方未按时支付工程款责任认定：总包方应承担支付违约金的责任。示例：总包方未按合同约定支付进度款，应支付违约金。5.第三方未按协议提供服务质量责任认定：第三方应承担返工或赔偿损失的责任。示例：第三方提供的监理服务不符合要求，导致工程质量问题，第三方应赔偿损失。6.争议解决过程中一方未履行协商义务责任认定：未履行协商义务的一方应承担违约责任。示例：一方在争议解决过程中未按时参加协商，应支付违约金。全文完。2024版智能建造工程外架施工劳务分包合作协议1合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方1.4合同签订地点1.5合同生效日期1.6合同期限1.7合同保密条款第二章项目背景2.1项目概况2.2项目地点2.3项目规模2.4项目进度2.5项目质量要求第三章分包范围3.1施工范围3.2施工内容3.3施工方法3.4施工标准3.5施工材料3.6施工设备第四章人员配备4.1分包单位人员4.2项目管理人员4.3技术人员4.4质量检测人员4.5安全管理人员第五章质量管理5.1质量目标5.2质量控制措施5.3质量检测与验收5.4质量责任5.5质量保证体系第六章安全管理6.1安全目标6.2安全管理制度6.3安全培训6.4安全防护措施6.5安全事故处理第七章进度管理7.1进度计划7.2进度调整7.3进度控制7.4进度保证措施7.5进度违约责任第八章合同价格8.1合同总价8.2工程量清单8.3付款方式8.4付款进度8.5逾期付款违约责任第九章交工验收9.1交工验收条件9.2交工验收程序9.3交工验收标准9.4交工验收时间9.5交工验收责任第十章违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿10.4违约争议解决第十一章合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任11.4合同解除争议解决第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限12.4争议解决费用第十三章其他约定13.1不可抗力13.2合同变更13.3合同解除13.4合同终止13.5合同附件第十四章合同生效及终止14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除14.4合同备案14.5合同解除备案合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024版智能建造工程外架施工劳务分包合作协议”。1.2合同签订日期本合同签订日期为____年____月____日。1.3合同双方甲方（分包方）：____________________乙方（承包方）：____________________1.4合同签订地点本合同签订地点为____________________。1.5合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。1.6合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。1.7合同保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第二章项目背景2.1项目概况项目名称：____________________项目地点：____________________项目规模：____________________2.2项目地点具体项目地点为____________________。2.3项目规模项目规模为____________________。2.4项目进度项目进度计划如下：|阶段|起止时间|工作内容||||||阶段一|__年__月__日至__年__月__日|工程准备阶段||阶段二|__年__月__日至__年__月__日|施工阶段||阶段三|__年__月__日至__年__月__日|验收阶段|2.5项目质量要求项目质量要求符合国家相关标准和规范，具体要求如下：|项目要求|具体要求|||||结构安全|符合设计规范要求||质量标准|符合国家标准||材料质量|符合采购标准|第三章分包范围3.1施工范围|序号|施工内容|||||1|外架搭设||2|外架拆除||3|外架加固||4|外架防护|3.2施工内容具体施工内容详见附件一《施工任务书》。3.3施工方法施工方法应符合国家相关标准和规范，具体方法如下：|序号|施工方法|||||1|外架搭设方法||2|外架拆除方法||3|外架加固方法||4|外架防护方法|3.4施工标准施工标准应符合国家相关标准和规范，具体标准如下：|序号|标准名称|||||1|施工质量验收规范||2|安全生产规程||3|环境保护标准|3.5施工材料施工材料应符合国家相关标准和规范，具体要求如下：|序号|材料名称|标准要求||||||1|钢筋|符合GB/T14992018||2|混凝土|符合GB/T501642011||3|钢筋焊接材料|符合GB/T52932011|3.6施工设备施工设备应符合国家相关标准和规范，具体要求如下：|序号|设备名称|标准要求||||||1|搅拌机|符合GB/T501642011||2|混凝土运输车|符合GB72582017||3|施工电梯|符合GB100542005|第四章人员配备4.1分包单位人员|序号|岗位|人数||||||1|项目经理|1||2|技术负责人|1||3|质量管理人员|2||4|安全管理人员|2||5|施工人员|10|4.2项目管理人员|序号|岗位|资质要求||||||1|项目经理|工程师资格证||2|技术负责人|工程师资格证||3|质量管理人员|质量管理资格证||4|安全管理人员|安全管理资格证|4.3技术人员|序号|岗位|资质要求||||||1|技术员|工程师资格证||2|技术监督员|工程师资格证|4.4质量检测人员|序号|岗位|资质要求||||||1|质量检测员|质量检测资格证|4.5安全管理人员|序号|岗位|资质要求||||||1|安全管理员|安全管理资格证|第五章质量管理5.1质量目标本工程质量目标为：____________________。5.2质量控制措施质量控制措施如下：|序号|措施内容|||||1|施工前质量检查||2|施工过程中质量控制||3|施工完成后质量验收|5.3质量检测与验收|序号|检测与验收内容|验收标准||||||1|施工材料检测|符合国家标准||2|施工过程检测|符合施工规范||3|施工完成后验收|符合设计规范|5.4质量责任质量责任如下：|序号|责任内容|责任方||||||1|施工材料质量责任|分包单位||2|施工过程质量控制责任|分包单位||3|施工完成后验收责任|甲方（承包方）|5.5质量保证体系|序号|内容|||||1|质量管理组织机构||2|质量管理制度||3|质量管理文件||4|质量管理培训|第六章安全管理6.1安全目标本工程安全目标为：____________________。6.2安全管理制度安全管理制度如下：|序号|制度内容|||||1|安全生产责任制||2|安全操作规程||3|安全检查制度||4|应急预案|6.3安全培训安全培训如下：|序号|培训内容|培训对象||||||1|安全生产知识|全体施工人员||2|安全操作技能|特定工种人员|6.4安全防护措施安全防护措施如下：|序号|措施内容|||||1|施工现场围挡||2|高处作业防护||3|临时用电防护||4|施工机械防护|6.5安全事故处理安全事故处理如下：|序号|处理程序|||||1|事故报告||2|事故调查||3|事故处理|第七章进度管理7.1进度计划进度计划如下：|序号|工程阶段|起止时间|工作内容|||||||1|阶段一|__年__月__日至__年__月__日|工程准备阶段||2|阶段二|__年__月__日至__年__月__日|施工阶段||3|阶段三|__年__月__日至__年__月__日|验收阶段|7.2进度调整如遇特殊情况导致进度计划无法按期完成，双方应协商调整进度计划。7.3进度控制进度控制如下：|序号|控制内容|||||1|施工进度跟踪||2|进度偏差分析||3|进度调整措施|7.4进度保证措施进度保证措施如下：|序号|措施内容|||||1|加强项目管理||2|优化施工方案||3|确保材料供应||4|加强人员管理|7.5进度违约责任|序号|违约责任|||||1|支付违约金||2|调整工程结算金额||3|承担甲方损失赔偿|第八章合同价格8.1合同总价本合同总价为人民币____元整。8.2工程量清单详见附件二《工程量清单》。8.3付款方式付款方式如下：|序号|付款阶段|付款比例|付款时间|||||||1|预付款|10%|合同签订后10日内||2|进度款|30%|每完成30%工程量后||3|中期款|30%|每完成60%工程量后||4|结算款|20%|工程验收合格后|8.4付款进度具体付款进度按照付款方式执行。8.5逾期付款违约责任如乙方逾期付款，应按每日万分之五支付逾期付款违约金。第九章交工验收9.1交工验收条件交工验收条件如下：|序号|条件内容|||||1|工程按设计要求完成||2|工程质量合格||3|工程资料齐全||4|工程安全可靠|9.2交工验收程序交工验收程序如下：|序号|程序内容|||||1|甲方组织验收||2|乙方提供验收资料||3|验收小组进行验收||4|验收结论|9.3交工验收标准交工验收标准应符合国家相关标准和规范，具体标准如下：|序号|标准名称|||||1|施工质量验收规范||2|安全生产规程||3|环境保护标准|9.4交工验收时间交工验收时间为____年____月____日。9.5交工验收责任交工验收责任如下：|序号|责任内容|责任方||||||1|验收准备责任|乙方（分包方）||2|验收组织责任|甲方（承包方）||3|验收结论责任|验收小组|第十章违约责任10.1违约行为|序号|违约行为|||||1|逾期付款||2|工程质量不合格||3|工程进度延误||4|违反合同约定|10.2违约责任违约责任如下：|序号|违约责任|||||1|支付违约金||2|承担甲方损失赔偿||3|暂停或终止合同|10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定，最高不超过合同总价的____%。10.4违约争议解决违约争议解决方式如下：|序号|解决方式|||||1|协商解决||2|仲裁解决||3|法院诉讼|第十一章合同解除11.1合同解除条件合同解除条件如下：|序号|条件内容|||||1|双方协商一致||2|一方违约严重||3|不可抗力|11.2合同解除程序合同解除程序如下：|序号|程序内容|||||1|提出解除通知||2|确认解除协议||3|完成合同解除手续|11.3合同解除责任合同解除责任如下：|序号|责任内容|||||2|合同解除违约金||3|合同解除损失赔偿|11.4合同解除争议解决合同解除争议解决方式如下：|序号|解决方式|||||1|协商解决||2|仲裁解决||3|法院诉讼|第十二章争议解决12.1争议解决方式争议解决方式如下：|序号|解决方式|||||1|协商解决||2|仲裁解决||3|法院诉讼|12.2争议解决机构争议解决机构为____________________。12.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起____个工作日内。12.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担。第十三章其他约定13.1不可抗力如遇不可抗力，双方应协商解决，并可根据实际情况调整合同内容。13.2合同变更合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同解除合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。13.4合同终止合同终止条件如下：|序号|条件内容|||||1|合同期限届满||2|合同解除||3|合同终止|13.5合同附件本合同附件包括：|序号|附件名称|||||1|工程量清单||2|施工任务书||3|其他相关文件|第十四章合同生效及终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止合同终止条件如下：|序号|条件内容|||||1|合同期限届满||2|合同解除||3|合同终止|14.3合同解除合同解除条件如下：|序号|条件内容|||||1|双方协商一致||2|一方违约严重||3|不可抗力|14.4合同备案本合同需向相关部门备案。甲方（分包方）签字：____________________日期：____________________乙方（承包方）签字：____________________日期：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款甲方有权对乙方施工方案进行审批，乙方需在施工前提交施工方案，经甲方审批后方可实施。甲方有权对乙方的人员配备进行调整，确保项目质量和进度。甲方有权对乙方施工过程中的材料、设备使用进行监督。1.2甲方进度控制权条款乙方应按照甲方批准的进度计划进行施工，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的责任。甲方有权对施工进度进行实时监控，如发现进度偏差，甲方有权要求乙方进行整改。1.3甲方质量监督权条款甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，包括材料质量、施工工艺等。乙方应按要求进行质量检测，并将检测结果报甲方备案。如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合格标准。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款乙方有权对甲方提供的施工图纸和技术要求进行必要的修改，以确保施工的可行性和合理性。乙方有权根据现场实际情况对施工方案进行调整，但需及时通知甲方并取得甲方同意。乙方有权对施工过程中的材料、设备选择提出建议，并经甲方审批后实施。2.2乙方进度保证条款乙方应确保按照合同约定的进度计划完成施工任务，如因乙方原因导致进度延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方应制定详细的进度保证措施，确保施工过程中不发生重大延误。2.3乙方质量保证条款乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时发现和整改。乙方应确保施工完成后，工程质量达到甲方要求的标准。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款第三方中介机构应具备相关资质和经验，经双方协商一致后确定。第三方中介机构的主要职责包括：监督施工进度、质量、安全等方面，协调解决合同履行过程中出现的问题。3.2第三方中介费用条款第三方中介机构的服务费用为合同总价的____%。双方应在合同签订前与第三方中介机构协商确定服务费用。3.3第三方中介责任条款第三方中介机构应对其提供的服务质量负责，如因第三方中介机构的原因导致合同履行出现问题，第三方中介机构应承担相应的责任。第三方中介机构应遵守国家相关法律法规，保证其服务的合法性和公正性。3.4第三方中介争议解决条款第三方中介机构与双方之间的争议，应通过协商解决。如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工任务书3.施工图纸和技术要求4.第三方中介机构资质证明5.付款凭证6.验收报告7.其他双方协商一致认为需要作为附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：逾期付款认定：乙方未按合同约定的付款时间支付款项。2.违约行为：工程质量不合格认定：经甲方或第三方中介机构验收，工程质量未达到合同约定的标准。3.违约行为：工程进度延误认定：乙方未按合同约定的进度计划完成施工任务。4.违约行为：违反合同约定认定：乙方未履行合同中约定的任何一项义务。三、法律名词及解释：1.不可抗力解释：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.违约责任解释：指一方违反合同约定，导致另一方遭受损失，应当承担的法律责任。3.仲裁解释：指双方在争议发生前或发生后达成协议，自愿将争议提交给仲裁机构进行裁决。4.法院诉讼解释：指双方在争议无法通过协商、调解或仲裁解决时，向人民法院提起诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：进度延误解决办法：加强项目管理，优化施工方案，确保材料供应，加强人员管理。2.问题：质量不合格解决办法：严格执行质量管理体系，及时发现和整改质量问题，确保工程质量。3.问题：争议解决解决办法：通过协商解决，协商不成则寻求仲裁或法院诉讼。五、所有应用场景：1.智能建造工程外架施工项目2.甲方为主导的大型建筑工程项目3.乙方为主导的施工项目4.需要第三方中介机构进行监督和协调的项目5.需要明确违约责任和争议解决机制的项目全文完。2024版智能建造工程外架施工劳务分包合作协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（发包方）：名称：（填写甲方全称）地址：（填写甲方详细地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方（承包方）：名称：（填写乙方全称）地址：（填写乙方详细地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，在此处填写相关方名称、地址、联系人及联系电话）二、合同前言2.1背景随着我国建筑业的快速发展，智能建造工程外架施工劳务分包业务在建筑行业中的应用越来越广泛。为规范智能建造工程外架施工劳务分包业务，提高工程质量和施工效率，甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成本协议。2.2目的本协议旨在明确甲乙双方在智能建造工程外架施工劳务分包过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语（1）智能建造：指运用现代信息技术，实现工程项目的智能化设计、建造、运维等全过程。（2）外架施工：指在建筑工程施工过程中，对建筑物的外围进行支撑和防护的施工活动。（3）劳务分包：指甲方将工程的一部分或全部劳务作业委托给乙方完成。3.2关键词解释（1）工期：指从合同签订之日起至工程完工之日止的时间。（2）质量标准：指国家或行业标准、甲方要求以及双方约定的质量标准。（3）安全文明施工：指在施工过程中，严格遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全和文明施工。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。（2）甲方有权对施工过程中的设计、施工方案等进行审核，并提出合理意见。（3）甲方有权对施工过程中的工程质量、进度、安全文明施工等进行监督检查。（4）甲方应按照合同约定向乙方支付劳务报酬。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。（2）乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全和文明施工。（3）乙方应按照甲方要求，配合甲方进行工程质量、进度、安全文明施工等方面的监督检查。（4）乙方应按照合同约定，向甲方提供施工过程中的相关资料和报表。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为（填写具体工期）。5.2合同履行地点本合同约定的施工地点为：（填写具体施工地点）。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求，在施工地点进行施工。施工过程中，乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全和文明施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且工程已按约定完成。（2）经双方协商一致，解除本合同。（3）因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序（1）合同终止前，双方应按照合同约定，对已完成的工程进行验收。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，办理合同终止手续。6.4终止后果合同终止后，双方应按照合同约定，办理工程结算，支付剩余款项。如有争议，双方应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。七、费用与支付7.1费用构成本协议中涉及的费用构成如下：（1）劳务报酬：根据双方协商确定的劳务单价和工程量计算。（2）材料费：包括但不限于施工所需的各类材料、设备等费用。（3）施工管理费：包括现场管理、人员管理、协调沟通等费用。（4）保险费：包括乙方为施工人员购买的意外伤害保险、工程一切险等费用。（5）税费：按照国家相关法律法规规定，应由乙方承担的税费。7.2支付方式（1）劳务报酬：按月支付，每月底前甲方应向乙方支付上月完成工程量的劳务报酬。（2）材料费：根据材料采购和使用情况，分阶段支付。（3）施工管理费：按月支付，每月底前甲方应向乙方支付当月施工管理费。（4）保险费：按年支付，甲方应在合同签订后一个月内支付全年保险费。（5）税费：按月支付，甲方应在每月底前支付当月应缴税费。7.3支付时间（1）劳务报酬：每月底前支付。（2）材料费：根据材料采购和使用情况，分阶段支付。（3）施工管理费：每月底前支付。（4）保险费：按年支付，合同签订后一个月内支付。（5）税费：每月底前支付。7.4支付条款（1）甲方应在支付款项前对乙方提供的发票、收据等凭证进行审核，确认无误后方可支付。（2）甲方支付给乙方的款项，不得用于偿还乙方与其他单位的债务。（3）如甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付劳务报酬，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）甲方未按时提供施工图纸、材料等，导致工程进度延误，应承担相应责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。（2）乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金或赔偿损失。赔偿金额和方式由双方协商确定，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本协议中涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等均为保密内容。9.2保密期限本协议签订之日起至合同终止后五年内，双方对本协议中的保密内容负有保密义务。9.3保密履行方式（1）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。（2）采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争、军事冲突等。（3）政府行为：政府政策、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应立即通知对方。（2）双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商决定是否暂停、延期或终止合同。（3）不可抗力事件发生后，双方应积极采取措施，减轻损失。10.4不可抗力实例地震、洪水、台风、战争、政府政策变化等。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密内容。（2）合同约定的不可抗力事件。（3）合同约定的违约责任。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对智能建造工程外架施工劳务分包的最终决策权。（2）乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得将工程分包或转包给第三方。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对施工过程中发现的质量问题的纠正权。（2）甲方保留对施工过程中发现的安全隐患的整改权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何一方对本协议的修改和补充，应书面通知对方。（2）双方同意修改和补充的内容，应以书面形式签署，作为本协议的附件。14.2修改和补充效力修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，确保工程按期、按质完成。（2）乙方应积极配合甲方进行工程验收。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，解决施工过程中的问题。（2）双方应通过书面形式进行沟通，确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于智能建造工程外架施工劳务分包的完整协议，任何一方不得以口头