2025版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)3篇_第1页
2025版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)3篇_第2页
2025版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)3篇_第3页
2025版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)3篇_第4页
2025版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)合同编号_________一、合同主体名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________3.其他相关方(如有):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:__________________二、合同前言2.1背景和目的本合同系根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市地下空间开发利用管理规定》等相关法律法规,为明确开发方与建设方在开发城市地下空间过程中各自的权利、义务和责任,确保地下空间开发建设工程的顺利进行,经双方友好协商,达成如下协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国城市地下空间开发利用管理规定》3.《建设工程质量管理条例》4.《建设工程安全生产管理条例》5.《城市地下空间开发利用标准》6.双方约定的其他法律法规和规范性文件三、定义与解释3.1专业术语2.地质勘探服务:指为城市地下空间开发提供地质条件、工程地质、水文地质等方面的调查、测试、评价等服务。3.工程施工:指根据设计文件和施工图纸,对地下空间进行挖掘、土建、安装、装饰等工程建设活动。4.工程验收:指在工程完工后,按照设计文件、施工图纸和相关标准,对工程质量、安全、功能等进行检查、评定和确认。3.2关键词解释1.开发方:指负责城市地下空间开发项目的主体,包括政府、企业或其他组织。2.建设方:指承担城市地下空间开发建设工程施工任务的主体,包括施工单位、监理单位等。3.设计单位:指负责编制地下空间开发建设工程设计文件的主体。4.监理单位:指负责对地下空间开发建设工程施工过程进行监督检查的主体。四、权利与义务4.1开发方的权利和义务1.享有对地下空间开发项目的所有权和使用权;2.按照国家法律法规和相关规定,取得地下空间开发项目的相关审批手续;3.负责编制地下空间开发项目的可行性研究报告、设计文件等;4.负责组织地质勘探、工程设计、施工、验收等工作;5.按照合同约定,支付建设方、设计单位、监理单位等相关费用。4.2建设方的权利和义务1.按照合同约定,完成地下空间开发建设工程的施工任务;2.严格按照设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量、安全;3.配合开发方、设计单位、监理单位等相关单位的工作;4.按照合同约定,向开发方提供施工进度、质量、安全等报告;5.按照合同约定,向开发方支付工程款。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为____年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同约定的地下空间开发建设工程施工地点为:____________________。5.3合同履行方式1.开发方负责提供地下空间开发项目的相关资料、图纸等;2.建设方按照合同约定,负责组织施工;3.双方按照合同约定,共同完成地下空间开发建设工程的施工、验收等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后,自双方约定的生效之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的履行期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行;4.一方违约,经另一方书面通知后,未在规定期限内采取补救措施或继续履行合同;5.法律法规规定的其他情形。6.3终止程序1.合同终止前,双方应按照合同约定,完成已签订合同的剩余工作;2.双方应按照合同约定,结算已发生的费用;3.双方应按照合同约定,办理合同终止手续。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,办理工程移交手续;2.双方应按照合同约定,承担相应的法律责任;3.合同终止后,双方应按照合同约定,处理与合同有关的争议。七、费用与支付7.1费用构成1.地质勘探服务费用:包括地质勘探、测试、评价等费用,具体金额以双方签订的地质勘探服务合同为准。2.工程设计费用:包括设计、图纸编制、设计变更等费用,具体金额以双方签订的设计合同为准。3.工程施工费用:包括土建、安装、装饰等费用,具体金额以工程量清单和合同约定为准。4.监理费用:包括监理服务、质量控制、安全管理等费用,具体金额以双方签订的监理合同为准。5.其他费用:包括但不限于材料费、设备租赁费、临时设施费、保险费、税费等,具体金额以实际发生为准。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,开发方应向建设方支付合同总价款的_____%作为预付款。2.进度款:在工程实施过程中,根据工程进度,开发方应按月向建设方支付进度款,具体支付比例由双方协商确定。3.验收款:工程验收合格后,开发方应向建设方支付验收款,具体金额以合同约定为准。4.保修金:工程保修期满后,建设方应向开发方退还保修金。7.3支付时间1.预付款:合同签订后____个工作日内支付。2.进度款:每月____日前支付上一个月的进度款。3.验收款:工程验收合格后____个工作日内支付。4.保修金:工程保修期满后____个工作日内退还。7.4支付条款1.付款方式:银行转账或现金支付。2.付款凭证:建设方应在收到付款后____个工作日内向开发方提供付款凭证。3.付款责任:开发方应在约定的时间内支付款项,逾期支付应承担违约责任。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付款项的,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按约定提供相关资料、图纸等的,应向乙方支付_____%的违约金。3.甲方未按约定办理相关审批手续的,应向乙方支付_____%的违约金。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成施工任务的,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方未按约定保证工程质量的,应向甲方支付_____%的违约金。3.乙方未按约定提供相关服务、报告等的,应向甲方支付_____%的违约金。8.3赔偿金额和方式1.违约金以实际损失为基础,按照合同约定的比例计算。2.若违约金不足以弥补实际损失的,乙方应另行赔偿甲方实际损失。3.赔偿方式:银行转账或现金支付。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等;2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等;3.双方约定的其他需要保密的内容。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年,自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容的泄露;2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方;3.双方在保密期限届满后,仍应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风、火灾等;2.政府行为:政策调整、法律法规变更等;3.社会异常事件:罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料;2.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决;3.不可抗力事件导致合同部分无法履行的,双方应协商调整合同内容。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害;2.政府对城市地下空间开发项目的政策调整;3.罢工、暴乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议后,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼;2.双方也可约定提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方;2.转让合同应经双方书面同意,并签订转让协议。12.2不得转让的情形1.合同项下的权利和义务涉及国家利益、社会公共利益或他人合法权益的;2.合同约定不得转让的;3.法律法规规定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留1.开发方保留对地下空间开发项目的所有权和使用权;2.建设方保留对施工过程中发现的新技术、新工艺的知识产权;3.双方保留对合同执行过程中产生的商业秘密、技术秘密的保密权。13.2特殊权力保留1.开发方保留在合同履行期间,对地下空间开发项目的规划、设计、施工等进行调整的权力;2.建设方保留在施工过程中,对施工方法、工艺进行适当调整的权力;3.双方保留在合同履行期间,对合同内容进行协商修改的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何一方提出修改或补充合同内容的,应书面通知对方;2.双方就修改或补充内容达成一致后,应签订补充协议。14.2修改和补充效力1.补充协议与本合同具有同等法律效力;2.补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的资料、图纸、设备等;2.双方应相互配合,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应按照合同约定,及时沟通、协商解决问题;2.双方应按照合同约定,共同承担因相互协作不当而产生的责任。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议,任何与本合同不一致的口头或书面承诺均无效。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行;2.本合同任何条款的增减,均需经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(开发方)签字(盖章):_________乙方(建设方)签字(盖章):_________日期:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.地质勘探服务合同2.设计合同3.监理合同4.工程量清单5.施工图纸6.预付款支付凭证7.进度款支付凭证8.验收款支付凭证9.保修金支付凭证10.不可抗力事件证明材料11.争议解决相关文件12.合同修改和补充协议13.协助与配合相关记录14.法律法规及规范性文件15.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付款项:认定标准为逾期未支付。未按约定提供资料、图纸等:认定标准为未在约定时间内提供。未按约定办理审批手续:认定标准为未取得相关审批文件。2.乙方违约:未按约定完成施工任务:认定标准为未在约定时间内完成或工程质量不合格。未按约定保证工程质量:认定标准为工程验收不合格。未按约定提供相关服务、报告等:认定标准为未在约定时间内提供或提供内容不符合要求。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范。2.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。3.违约金:当事人一方违约时,应向对方支付一定数额的金钱,以弥补违约造成的损失。4.保密义务:当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等负有保密责任。5.争议解决:指双方在合同履行过程中发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中,因地质条件变化导致施工方案需要调整。解决办法:双方应立即召开会议,共同研究解决方案,并签订补充协议。2.问题:因不可抗力导致工程延期。解决办法:双方应按照合同约定,提供不可抗力事件证明材料,并协商调整工程进度。3.问题:工程质量问题导致返工。解决办法:建设方应立即采取措施进行返工,并承担由此产生的费用。4.问题:因合同履行过程中的沟通不畅导致争议。解决办法:双方应加强沟通,及时解决问题,必要时可寻求第三方调解。5.问题:合同履行过程中,一方违反保密义务。解决办法:违约方应立即停止泄露行为,并承担相应的法律责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及资质:第三方名称:____________________第三方资质:____________________2.第三方责任:第三方应按照合同约定,承担相应的地质勘探、设计、监理等职责。第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权要求开发方和建设方按照合同约定提供必要的资料和条件。第三方有权要求开发方和建设方按照约定支付相关费用。4.第三方义务:第三方应按时完成约定的服务内容。第三方应遵守国家法律法规,保证服务质量和安全。5.第三方违约责任:第三方未按时完成服务或服务质量不符合要求的,应向开发方和建设方支付违约金。第三方泄露商业秘密或技术秘密的,应承担相应的法律责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照约定支付进度款和验收款。乙方有权要求甲方在工程验收合格后退还保修金。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在工程验收合格后,给予乙方一定期限的保修服务。乙方有权要求甲方在合同履行期间,为乙方提供必要的协助和支持。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付款项的,应向乙方支付违约金。甲方未按时提供必要资料和条件的,应承担相应的违约责任。甲方不得擅自改变工程设计和施工方案,否则应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照约定完成施工任务。甲方可要求乙方保证工程质量,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在工程验收合格后,给予甲方一定期限的保修服务。甲方可要求乙方在合同履行期间,为甲方提供必要的协助和支持。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成施工任务或工程质量不合格的,应向甲方支付违约金。乙方泄露商业秘密或技术秘密的,应承担相应的法律责任。乙方不得擅自改变工程设计和施工方案,否则应承担相应责任。全文完。2024版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.项目范围4.1地质勘探服务4.2施工建设4.3配套设施5.项目进度5.1工程计划5.2进度节点5.3工期延误6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量检验6.3质量争议7.投资预算7.1预算编制7.2预算调整7.3预算执行8.合同价款8.1工程款支付方式8.2付款进度8.3付款条件9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定13.1合同附件13.2保密条款13.3不可抗力14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)。1.1.2“甲方”指委托进行城市地下空间开发建设工程及地质勘探服务的单位或个人。1.1.3“乙方”指承担城市地下空间开发建设工程及地质勘探服务任务的单位或个人。1.1.4“项目”指甲方委托乙方进行开发的地下空间建设工程及地质勘探服务项目。1.1.5“地质勘探服务”指乙方根据项目需求,对项目所在区域进行的地质调查、勘探、评价等工作。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如无特殊说明,均应按照国家相关法律法规及行业规范进行解释。1.2.2本合同如未明确定义的术语,应按照行业惯例或双方协商一致的解释执行。2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称:2.1.2甲方地址:2.1.3甲方联系人:2.1.4甲方联系电话:2.2乙方信息2.2.1乙方名称:2.2.2乙方地址:2.2.3乙方联系人:2.2.4乙方联系电话:3.项目概况3.1项目名称:3.2项目地点:3.3项目规模:3.4项目内容:3.4.1地质勘探服务内容:3.4.2施工建设内容:4.项目范围4.1地质勘探服务4.1.1地质调查:4.1.2地质勘探:4.1.3地质评价:4.2施工建设4.2.1土建工程:4.2.2安装工程:4.2.3配套设施建设:4.3配套设施4.3.1配套设施内容:4.3.2配套设施建设标准:5.项目进度5.1工程计划5.1.1项目总工期:5.1.2各阶段工期:5.2进度节点5.2.1地质勘探服务进度节点:5.2.2施工建设进度节点:5.3工期延误5.3.1工期延误原因:5.3.2工期延误处理:6.质量要求6.1工程质量标准6.1.1地质勘探服务标准:6.1.2施工建设标准:6.2质量检验6.2.1地质勘探服务检验:6.2.2施工建设检验:6.3质量争议6.3.1质量争议处理程序:6.3.2质量争议解决机构:7.投资预算7.1预算编制7.1.1地质勘探服务预算:7.1.2施工建设预算:7.2预算调整7.2.1预算调整原因:7.2.2预算调整程序:7.3预算执行7.3.1预算执行情况:7.3.2预算执行调整:8.合同价款8.1工程款支付方式8.1.1支付方式:采用分期付款方式。8.1.2付款比例:地质勘探服务阶段完成并验收合格后支付30%,施工建设阶段完成并验收合格后支付60%,工程竣工验收合格后支付10%,余款作为质保金,质保期为工程保修期结束后一年。8.2付款进度8.2.1付款进度安排:按照项目进度节点和合同约定进行付款。8.2.2付款节点:具体付款节点见附件一。8.3付款条件8.3.1付款条件:乙方提交符合合同要求的发票、工程进度报告、验收报告等文件,且甲方确认无误后,甲方应在规定的时间内支付相应款项。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成,争议应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构:无。9.3争议解决程序9.3.1争议解决程序:争议发生后,双方应在收到争议通知之日起30日内协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.违约责任10.1违约行为10.1.1甲方违约行为:未按合同约定支付款项;未按合同约定提供相关资料;违反保密条款等。10.1.2乙方违约行为:未按合同约定完成地质勘探服务;未按合同约定完成施工建设;工程质量不符合约定等。10.2违约责任承担10.2.1甲方违约责任:承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。10.2.2乙方违约责任:承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。10.3违约责任赔偿10.3.1违约责任赔偿:根据违约行为的性质、程度及造成的损失,双方协商确定赔偿金额。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1甲方解除合同条件:乙方严重违约,经协商无法达成一致。11.1.2乙方解除合同条件:甲方严重违约,经协商无法达成一致。11.2合同解除程序11.2.1合同解除程序:任何一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除合同的理由。11.3合同解除后果11.3.1合同解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定进行清算,包括但不限于工程款结算、违约责任赔偿等。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同自生效。12.2合同终止条件12.2.1合同终止条件:合同约定的工程竣工验收合格或合同约定的其他终止条件成就。12.3合同终止程序12.3.1合同终止程序:合同终止后,双方应按照合同约定进行清算,包括但不限于工程款结算、违约责任赔偿等。13.其他约定13.1合同附件13.1.1附件一:付款进度安排表。13.1.2附件二:工程质量标准及检验方法。13.2保密条款13.2.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。13.3不可抗力13.3.1不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。14.合同附件14.1附件一:付款进度安排表。14.2附件二:工程质量标准及检验方法。第二部分:第三方介入后的修正1.定义与解释1.1第三方1.1.1“第三方”是指在甲乙双方签订的2024版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)中,非甲乙双方的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、中介方等。1.2责权利划分1.2.1第三方在合同中的责任、权利和义务应依据相关法律法规、行业标准及合同约定执行。1.2.2第三方的权利包括但不限于提供专业服务、获取报酬、获取必要的信息等。1.2.3第三方的义务包括但不限于按照合同约定提供专业服务、保守秘密、遵守职业道德等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1甲方或乙方根据项目需要,经双方协商一致,决定引入第三方。2.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够满足项目需求。2.2第三方介入的程序2.2.1双方应签订《第三方合作协议》,明确第三方在项目中的角色、职责、权利和义务。2.2.2第三方合作协议应作为本合同的附件。3.第三方责任限额3.1第三方责任3.1.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.1.2第三方责任限额由双方在《第三方合作协议》中约定,但不得超过合同总价的10%。3.2责任承担3.2.1第三方责任限额的承担方式:由第三方直接向受损方支付赔偿金。3.2.2若第三方无法支付赔偿金,则由甲乙双方按照合同约定共同承担超出责任限额的部分。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系4.1.1第三方应接受甲方的指导和监督,确保其提供的服务符合合同要求。4.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。4.2第三方与乙方的关系4.2.2乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评价。4.3第三方与其他第三方的关系4.3.1各第三方之间应相互尊重,避免利益冲突,共同维护项目利益。4.3.2各第三方之间应就项目进度、质量、安全等问题进行协调和沟通。5.第三方介入的合同变更5.1合同变更的条件5.1.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,应经甲乙双方和第三方协商一致。5.2合同变更的程序5.2.1双方应签订《合同变更协议》,明确变更内容、生效日期等。5.2.2《合同变更协议》应作为本合同的附件。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式6.1.1第三方介入后的争议,应通过协商解决。6.1.2协商不成的,争议应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。6.2争议解决机构6.2.1争议解决机构:无。6.3争议解决程序6.3.1争议解决程序:争议发生后,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.第三方介入的合同解除7.1合同解除的条件7.1.1第三方介入后,如出现严重违约行为,经甲乙双方协商一致,可解除合同。7.2合同解除的程序7.2.1合同解除程序:任何一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除合同的理由。7.3合同解除的后果7.3.1合同解除后果:合同解除后,双方应按照合同约定进行清算,包括但不限于工程款结算、违约责任赔偿等。8.第三方介入的其他条款8.1第三方介入的费用8.1.1第三方介入的费用由甲乙双方在《第三方合作协议》中约定。8.1.2第三方介入的费用应计入项目总预算。8.2第三方的保密义务8.2.1第三方对本合同内容负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得向任何第三方泄露。8.3第三方的责任保险8.3.1第三方应购买相应的责任保险,以保障其在履行合同过程中可能发生的风险。8.4第三方的资质证明8.4.1第三方应在合同签订前提供相应的资质证明文件,以证明其具备履行合同的能力。8.5第三方的退出机制8.5.1第三方如需退出项目,应提前通知甲乙双方,并按照合同约定进行清算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:付款进度安排表详细要求:列出各阶段工程款的支付时间、金额及支付条件。附件说明:作为合同附件,用于明确工程款的支付细节。2.附件二:工程质量标准及检验方法详细要求:明确工程质量标准、检验方法和验收程序。附件说明:作为合同附件,用于确保工程质量达到约定标准。3.附件三:第三方合作协议详细要求:明确第三方在项目中的角色、职责、权利和义务。附件说明:作为合同附件,用于规范第三方介入项目的行为。4.附件四:合同变更协议详细要求:明确合同变更的内容、生效日期及双方的权利义务。附件说明:作为合同附件,用于处理合同变更事宜。5.附件五:第三方资质证明文件详细要求:提供第三方具备履行合同能力的相关证明文件。附件说明:作为合同附件,用于确保第三方具备履行合同的能力。6.附件六:第三方责任保险单详细要求:提供第三方责任保险单,明确保险范围和赔偿限额。附件说明:作为合同附件,用于保障项目风险。7.附件七:工程进度报告详细要求:定期提交工程进度报告,包括工程进度、质量、安全等情况。附件说明:作为合同附件,用于监督工程进度。8.附件八:工程验收报告详细要求:工程完成后提交验收报告,包括工程质量、安全、环保等方面。附件说明:作为合同附件,用于确认工程是否达到合同约定标准。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按合同约定支付款项。未按合同约定提供相关资料。违反保密条款。1.2乙方违约行为:未按合同约定完成地质勘探服务。未按合同约定完成施工建设。工程质量不符合约定。工期延误。1.3第三方违约行为:未按合同约定提供专业服务。提供的服务不符合约定标准。泄露保密信息。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任:按照合同约定支付违约金。赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任:按照合同约定支付违约金。赔偿甲方因此遭受的损失。承担因违约行为造成的工程返工、修复等费用。2.3第三方违约责任:按照合同约定支付违约金。赔偿甲乙双方因此遭受的损失。承担因违约行为造成的工程返工、修复等费用。3.违约示例说明:3.1甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。3.2乙方在施工过程中发现地质情况与设计不符,导致工期延误,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,并支付违约金。3.3第三方在提供地质勘探服务时,未按照约定提供准确数据,导致甲方工程方案调整,第三方应承担违约责任,赔偿甲乙双方因此遭受的损失,并支付违约金。全文完。2024版城市地下空间开发建设工程合同范本(含地质勘探服务)2合同目录第一章合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同双方基本信息1.5合同履行地点1.6合同签订背景第二章项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算2.5项目建设周期2.6项目审批手续第三章地质勘探服务3.1地质勘探服务内容3.2地质勘探服务范围3.3地质勘探服务期限3.4地质勘探服务费用3.5地质勘探成果交付3.6地质勘探成果质量要求第四章工程建设4.1工程建设内容4.2工程建设范围4.3工程建设期限4.4工程建设费用4.5工程建设进度要求4.6工程建设质量要求第五章投资及资金管理5.1投资来源及构成5.2资金筹措方式5.3资金使用计划5.4资金支付方式5.5资金监管第六章施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工人员配置6.3施工进度计划6.4施工现场管理6.5施工安全与环境保护第七章工程验收7.1工程验收条件7.2工程验收程序7.3工程验收标准7.4工程验收报告第八章违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点第十章合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二章合同附件12.1附件一:地质勘探服务协议12.2附件二:工程建设施工图12.3附件三:工程建设施工组织设计12.4附件四:工程验收报告第十三章其他约定13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同附件第十四章合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署双方签字盖章合同编号_________第一章合同概述1.1合同名称:2024版城市地下空间开发建设工程合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:_______1.4合同双方基本信息:1.4.1甲方(建设方):_______1.4.2乙方(施工单位):_______1.5合同履行地点:_______1.6合同签订背景:_______第二章项目概况2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______2.4项目投资估算:_______2.5项目建设周期:_______2.6项目审批手续:_______第三章地质勘探服务3.1地质勘探服务内容:_______3.2地质勘探服务范围:_______3.3地质勘探服务期限:_______3.4地质勘探服务费用:_______3.5地质勘探成果交付:_______3.6地质勘探成果质量要求:_______第四章工程建设4.1工程建设内容:_______4.2工程建设范围:_______4.3工程建设期限:_______4.4工程建设费用:_______4.5工程建设进度要求:_______4.6工程建设质量要求:_______第五章投资及资金管理5.1投资来源及构成:_______5.2资金筹措方式:_______5.3资金使用计划:_______5.4资金支付方式:_______5.5资金监管:_______第六章施工组织与管理6.1施工组织机构:_______6.2施工人员配置:_______6.3施工进度计划:_______6.4施工现场管理:_______6.5施工安全与环境保护:_______第七章工程验收7.1工程验收条件:_______7.2工程验收程序:7.2.1验收申请7.2.2验收准备7.2.3验收实施7.2.4验收报告编制7.3工程验收标准:_______7.4工程验收报告:_______第八章违约责任8.1违约情形:8.1.1乙方未按合同约定完成地质勘探或工程建设任务8.1.2乙方违反合同约定的工程质量标准8.1.3乙方违反合同约定的施工进度要求8.1.4甲方未按时支付工程款或地质勘探服务费用8.1.5任何一方未履行合同约定的保密义务8.2违约责任承担:8.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.2.2甲方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等8.3违约赔偿:8.3.1违约金比例:_______8.3.2赔偿损失计算方式:_______第九章争议解决9.1争议解决方式:9.1.1优先通过友好协商解决9.1.2协商不成,提交_______仲裁委员会仲裁9.2争议解决程序:_______9.3争议解决地点:_______第十章合同解除10.1合同解除条件:10.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同10.1.2不可抗力事件导致合同无法履行10.2合同解除程序:_______10.3合同解除后的处理:10.3.1乙方应立即停止地质勘探或工程建设第十一章合同生效与终止11.1合同生效条件:双方签字盖章后生效11.2合同终止条件:11.2.1工程建设完成并经验收合格11.2.2合同约定的其他终止条件11.3合同终止后的处理:11.3.1双方应结清所有费用11.3.2双方应办理合同终止手续第十二章合同附件12.1附件一:地质勘探服务协议12.2附件二:工程建设施工图12.3附件三:工程建设施工组织设计12.4附件四:工程验收报告第十三章其他约定13.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务13.2不可抗力条款:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任第十四章合同签署14.1合同签署日期:_______14.2合同签署双方签字盖章:甲方(建设方):签字:____________________日期:____________________乙方(施工单位):签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导决策权说明:甲方在合同执行过程中拥有对地质勘探方案、工程建设方案和重大变更事项的最终决策权。1.2甲方提供资料的责任说明:甲方应按时向乙方提供地质勘探所需的技术资料、审批文件等,确保乙方能够顺利开展地质勘探工作。1.3甲方监督权说明:甲方有权对乙方进行施工过程中的监督,包括但不限于工程质量、施工进度、现场管理等。1.4甲方付款进度说明:甲方应按照合同约定

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论