2025版建筑劳务分包合同（含职业健康）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑劳务分包合同（含职业健康）本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义1.3术语解释2.合同主体2.1分包方2.2总包方2.3相关方3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.劳务分包内容4.1工程量清单4.2工程质量要求4.3工程进度要求4.4工程安全要求5.职业健康5.1职业健康管理制度5.2职业健康培训5.3职业健康检查5.4职业健康防护6.费用与支付6.1工程款支付方式6.2拖欠工程款处理6.3费用调整6.4付款时间7.工程变更7.1变更申请7.2变更审批7.3变更实施7.4变更费用8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决地点9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后果12.保密条款12.1保密信息12.2保密义务12.3违约责任13.其他约定13.1不可抗力13.2合同生效13.3合同附件14.合同签署与生效14.1签署日期14.2生效日期14.3附件清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语1.1.1分包方：指具备相应资质，愿意承担分包工程的建设单位或个人。1.1.2总包方：指承担整个建筑工程的建设单位或个人。1.1.3相关方：指在合同执行过程中，与分包工程相关的其他单位或个人。1.2定义1.2.1劳务分包：指总包方将建筑工程中的一部分工作，委托给具备相应资质的分包方完成。1.2.2职业健康：指在建筑施工过程中，对工人健康与安全的保护措施。1.3术语解释1.3.1工程量清单：指分包工程所需的各种材料、设备、人工等资源的数量和单价。1.3.2工程质量要求：指分包工程达到的设计标准、施工规范和验收要求。1.3.3工程进度要求：指分包工程按照合同约定的工期完成。1.3.4工程安全要求：指在施工过程中，采取必要的安全措施，确保工人生命财产安全。2.合同主体2.1分包方2.1.1分包方应具备国家规定的建筑施工企业资质证书。2.1.2分包方应具有完善的安全生产管理制度。2.2总包方2.2.1总包方应具备国家规定的建筑施工企业资质证书。2.2.2总包方应具有完善的安全生产管理制度。2.3相关方2.3.1相关方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的合法权益。3.项目概况3.1项目名称：[具体项目名称]3.2项目地点：[具体项目地址]3.3项目规模：[具体项目规模]3.4项目工期：[具体工期安排]4.劳务分包内容4.1工程量清单：[详细列出分包工程的材料、设备、人工等资源数量和单价]4.2工程质量要求：[详细列出分包工程达到的设计标准、施工规范和验收要求]4.3工程进度要求：[详细列出分包工程各阶段的时间节点和完成标准]4.4工程安全要求：[详细列出施工过程中的安全措施和应急预案]5.职业健康5.1职业健康管理制度：[详细列出职业健康管理制度的具体内容]5.2职业健康培训：[详细列出职业健康培训的具体安排和要求]5.3职业健康检查：[详细列出职业健康检查的具体内容和周期]5.4职业健康防护：[详细列出职业健康防护的具体措施和责任]6.费用与支付6.1工程款支付方式：[详细列出工程款的支付比例、时间节点和支付方式]6.2拖欠工程款处理：[详细列出拖欠工程款的处理措施和责任]6.3费用调整：[详细列出费用调整的依据和程序]6.4付款时间：[详细列出每次付款的具体时间]7.工程变更7.1变更申请：[详细列出变更申请的流程和审批权限]7.2变更审批：[详细列出变更审批的流程和权限]7.3变更实施：[详细列出变更实施的程序和责任]7.4变更费用：[详细列出变更费用的计算方法和支付方式]8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议。8.1.2若协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1提出争议方应在争议发生后15日内书面通知对方。8.2.2双方应在接到争议通知后30日内进行协商。8.2.3若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3争议解决地点8.3.1争议解决地点为合同签订地。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程或质量不达标。9.1.2总包方未按合同约定支付工程款。9.1.3双方违反合同约定的保密义务。9.2违约责任承担9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据实际损失计算，并应包括合理的律师费用。10.合同解除10.1解除条件10.1.1双方协商一致解除合同。10.1.2因不可抗力导致合同无法履行。10.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同。10.2解除程序10.2.1解除合同应书面通知对方。10.3解除后果10.3.1合同解除后，双方应终止合同约定的权利和义务。10.3.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余的工程款项。11.合同终止11.1终止条件11.1.1工程按合同约定全部完成。11.1.2合同约定的期限届满。11.1.3双方协商一致终止合同。11.2终止程序11.2.1终止合同应书面通知对方。11.3终止后果11.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余的工程款项。11.3.2合同终止后，双方的权利和义务终止。12.保密条款12.1保密信息12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息。12.2保密义务12.2.1双方应采取必要措施保护保密信息，不得泄露给任何第三方。12.3违约责任12.3.1违反保密义务的一方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。13.其他约定13.1不可抗力13.1.1不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行。13.1.2发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。13.2合同生效13.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于：工程量清单、工程进度计划、质量保证书等。14.合同签署与生效14.1签署日期14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自签署之日起生效。14.3附件清单14.3.1本合同附件清单如下：1.工程量清单2.工程进度计划3.质量保证书4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指在合同履行过程中，提供专业服务、技术支持或管理服务的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方不包括分包方、总包方及其关联方。15.2第三方介入情形1.提供专业咨询服务；2.承担部分工程或工作；3.提供技术支持或管理服务；4.进行工程监理或质量验收。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方应提前向对方通知第三方介入的相关事宜，并取得对方的同意。15.3.2甲方或乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合同约定或协议约定，履行其职责，并对自己的行为负责。15.4.2第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、合同约定或协议约定确定。15.5.2第三方的责任限额应在协议中明确，并经甲方和乙方确认。16.甲乙方增加条款16.1甲方增加条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和条件，并对其进行必要的审查。16.1.2甲方应与第三方签订书面协议，明确第三方的责任和权利。16.1.3甲方应监督第三方履行职责，并对第三方的工作成果进行验收。16.2乙方增加条款16.2.1乙方应配合甲方邀请第三方介入，并按照合同约定与第三方进行沟通和协调。16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和条件，以支持第三方的工作。16.2.3乙方应监督第三方的工作质量，并对第三方的行为负责。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与分包方17.1.1第三方与分包方之间不存在直接合同关系，其服务对象为甲方或乙方。17.1.2第三方在履行职责过程中，如涉及分包方的工作，应与分包方进行协调。17.2第三方与总包方17.2.1第三方与总包方之间不存在直接合同关系，其服务对象为甲方或乙方。17.2.2第三方在履行职责过程中，如涉及总包方的工作，应与总包方进行协调。17.3第三方与相关方17.3.1第三方与相关方之间不存在直接合同关系，其服务对象为甲方或乙方。17.3.2第三方在履行职责过程中，如涉及相关方的工作，应与相关方进行协调。18.第三方介入后的合同修改18.1第三方介入后，如合同内容需进行修改，甲方和乙方应协商一致，并书面通知对方。1.第三方的名称、职责和权利；2.第三方的责任限额；3.第三方与其他各方的责任划分；4.合同其他相关条款的修改。18.3合同修改经甲方和乙方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细列出分包工程所需的各种材料、设备、人工等资源的数量和单价。要求附件中包含所有工程量清单的表格和计算依据。2.工程进度计划详细列出分包工程各阶段的开始和结束时间，以及关键节点。要求附件中包含进度计划的图表和详细说明。3.质量保证书包含分包工程的质量标准、检验方法和验收标准。要求附件中包含质量保证书的文本和相应的质量检验报告。4.安全生产管理制度详细列出安全生产管理的组织架构、责任分工、安全措施等。要求附件中包含安全生产管理制度的文本和执行记录。5.职业健康管理制度详细列出职业健康管理的组织架构、责任分工、健康检查和防护措施等。要求附件中包含职业健康管理制度的文本和执行记录。6.工程变更申请表包含工程变更的申请原因、变更内容、变更后的工程量清单和费用估算。要求附件中包含变更申请表的文本和变更审批记录。7.争议解决协议包含双方在争议解决过程中的权利和义务。要求附件中包含争议解决协议的文本和执行记录。8.违约责任协议包含违约行为的定义、违约责任的认定标准和赔偿方式。要求附件中包含违约责任协议的文本和执行记录。9.第三方服务协议包含第三方提供服务的范围、质量标准、费用和责任。要求附件中包含第三方服务协议的文本和执行记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为分包方未按合同约定完成工程或质量不达标。总包方未按合同约定支付工程款。双方违反合同约定的保密义务。第三方未按协议约定履行职责或造成损失。任何一方未按照合同约定履行其他义务。2.责任认定标准违约行为的认定应根据合同约定、法律法规和实际情况进行。违约责任的认定应基于违约行为的严重程度、造成的损失和双方协商结果。3.违约责任示例分包方未按合同约定完成工程，导致工程延误，应承担工期延误的违约责任。总包方未按合同约定支付工程款，导致分包方产生额外费用，应承担相应的违约赔偿责任。第三方未按协议约定履行职责，导致工程质量受损，应承担相应的违约赔偿责任。全文完。2024版建筑劳务分包合同（含职业健康）1合同目录一、合同签订与生效1.合同签订日期2.合同生效条件3.合同变更与解除二、双方基本信息1.分包方信息2.总包方信息3.第三方信息（如有）三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程进度四、劳务分包内容1.劳务分包项目2.劳务分包范围3.劳务分包方式4.劳务分包期限五、工程款项及支付方式1.工程款项总额2.工程款项支付方式3.预付款及进度款4.结算及质保金六、职业健康安全管理1.职业健康安全管理责任2.职业健康安全培训3.职业健康安全防护措施4.应急预案及事故处理七、工程质量与验收1.工程质量要求2.工程验收标准3.工程验收程序4.工程质量保证期八、知识产权与保密1.知识产权归属2.保密条款3.违约责任九、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序4.合同解除与终止后的责任十、违约责任1.分包方违约责任2.总包方违约责任3.第三方违约责任4.违约责任承担方式十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十二、合同附件1.工程施工图纸2.工程量清单3.相关资质证书4.其他附件十三、合同生效及终止1.合同生效日期2.合同终止日期3.合同解除与终止后的处理十四、其他约定1.合同未尽事宜的处理2.合同附件的效力3.合同解释权归属4.合同附件清单合同编号_________一、合同签订与生效1.合同签订日期：____年____月____日2.合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效。3.合同变更与解除：经双方协商一致，可对合同内容进行变更。任何一方要求解除合同时，应提前____个月书面通知对方，并经双方协商一致。二、双方基本信息1.分包方信息：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：2.总包方信息：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：3.第三方信息（如有）：名称：法定代表人：注册地址：联系人：联系电话：三、工程概况1.工程名称：____工程项目2.工程地点：____3.工程规模：____4.工程进度：____四、劳务分包内容1.劳务分包项目：____2.劳务分包范围：____3.劳务分包方式：____4.劳务分包期限：____至____五、工程款项及支付方式1.工程款项总额：____元2.工程款项支付方式：____3.预付款及进度款：____4.结算及质保金：____六、职业健康安全管理1.职业健康安全管理责任：双方应共同负责施工现场的职业健康安全管理工作。2.职业健康安全培训：分包方应定期对施工人员进行职业健康安全培训。3.职业健康安全防护措施：双方应采取必要的安全防护措施，确保施工人员的安全。4.应急预案及事故处理：双方应制定应急预案，并在事故发生后及时处理。七、工程质量与验收1.工程质量要求：按照国家及行业相关标准执行。2.工程验收标准：____3.工程验收程序：____4.工程质量保证期：____八、知识产权与保密1.知识产权归属：双方在履行合同过程中产生的知识产权归各自所有，但合同中明确归对方所有的除外。2.保密条款：双方应对合同内容、项目信息及商业秘密进行保密，未经对方同意不得向任何第三方泄露。3.违约责任：如一方违反保密条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失。九、合同解除与终止合同约定的解除条件成就；一方严重违约，经另一方催告后仍未纠正；因不可抗力导致合同无法履行。2.合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。3.合同解除与终止程序：合同解除或终止前，双方应进行必要的协商，并签订解除或终止协议。4.合同解除与终止后的责任：合同解除或终止后，双方应按照协议处理剩余款项、工程剩余部分及后续事宜。十、违约责任1.分包方违约责任：分包方未能按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。2.总包方违约责任：总包方未能按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。3.第三方违约责任：第三方违约的，由违约方承担相应责任，但双方应承担连带责任。4.违约责任承担方式：违约方应按照合同约定或法律规定承担违约责任。十一、争议解决1.争议解决方式：双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。2.争议解决机构：____仲裁委员会。3.争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行。4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。十二、合同附件1.工程施工图纸2.工程量清单3.相关资质证书4.其他附件十三、合同生效及终止1.合同生效日期：____年____月____日2.合同终止日期：____年____月____日3.合同解除与终止后的处理：合同解除或终止后，双方应按照协议处理剩余款项、工程剩余部分及后续事宜。十四、其他约定1.合同未尽事宜的处理：按国家法律法规及行业惯例处理。2.合同附件的效力：合同附件与合同具有同等法律效力。3.合同解释权归属：本合同解释权归合同双方共同享有。4.合同附件清单：见合同附件部分。分包方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日总包方（盖章）：代表人（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款a.甲方对项目的总体规划和设计有最终决定权。说明：甲方有权对项目的整体设计、施工方案等进行审批，并有权根据项目进展调整设计方案。b.甲方负责协调施工过程中的各方关系。说明：甲方需确保施工过程中，分包方与其他供应商、监理单位等各方关系协调，避免影响工程进度。c.甲方对分包方的资质审核有最终决定权。说明：甲方有权对分包方的资质、业绩等进行审核，确保分包方符合项目要求。d.甲方有权要求分包方对施工过程中的问题进行整改。说明：若分包方在施工过程中出现质量问题或不符合合同约定，甲方有权要求其进行整改。2.甲方付款条款a.甲方有权根据项目进度和工程质量进行分期付款。说明：甲方根据工程进度和验收结果，按比例支付工程款项，确保资金合理分配。b.甲方有权对分包方的工程款项支付进行审核。说明：甲方有权对分包方的工程款项支付申请进行审核，确保支付符合合同约定。c.甲方有权要求分包方提供工程款项支付凭证。说明：分包方在收到工程款项后，应向甲方提供支付凭证，以便甲方核对。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款a.乙方对项目的施工方案和施工进度有最终决定权。说明：乙方有权对施工方案和进度进行调整，以确保工程质量和进度。b.乙方负责组织施工过程中的各项管理工作。说明：乙方需负责施工过程中的现场管理、人员调配等工作，确保工程顺利进行。c.乙方有权对甲方提供的设计方案提出修改意见。说明：乙方在施工过程中，如发现设计方案存在问题，有权向甲方提出修改意见。2.乙方付款条款a.乙方有权根据工程进度和甲方验收结果进行分期付款。说明：乙方根据工程进度和甲方验收结果，按比例支付工程款项，确保资金合理分配。b.乙方有权对甲方的工程款项支付申请进行审核。说明：乙方有权对甲方的工程款项支付申请进行审核，确保支付符合合同约定。c.乙方有权要求甲方提供工程款项支付凭证。说明：甲方在收到工程款项后，应向乙方提供支付凭证，以便乙方核对。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款a.第三方中介负责对合同履行情况进行监督和协调。说明：第三方中介需对合同执行过程中的问题进行监督，确保双方履行合同义务。b.第三方中介有权对分包方的施工质量和进度进行验收。说明：第三方中介有权对分包方的施工质量和进度进行验收，并向甲方和乙方提供验收报告。c.第三方中介有权对合同争议进行调解。说明：在合同争议发生时，第三方中介有权进行调解，协助双方达成和解。2.第三方中介付款条款a.第三方中介有权根据合同约定和验收结果收取中介费用。说明：第三方中介根据合同约定和验收结果，收取中介费用，作为其服务的报酬。b.第三方中介有权要求甲方和乙方支付中介费用。说明：第三方中介有权要求甲方和乙方按照合同约定支付中介费用，确保其服务得到合理报酬。c.第三方中介有权对甲方和乙方的付款进行审核。说明：第三方中介有权对甲方和乙方的付款进行审核，确保支付符合合同约定。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程施工图纸2.工程量清单3.相关资质证书4.职业健康安全管理计划5.甲方提供的项目资料6.第三方中介的资质证明7.合同附件清单8.任何其他与合同履行相关的文件或资料二、违约行为及认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。总包方未按合同约定支付工程款项。第三方中介未按合同约定履行监督和协调职责。任何一方泄露合同内容或商业秘密。2.违约行为的认定：违约行为应通过合同双方的协商或仲裁委员会的裁决来确定。违约行为的认定需依据合同条款和相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指双方当事人发生争议时，将争议提交给仲裁机构进行审理和裁决。3.违约金：指合同当事人因违反合同约定而应向对方支付的一定金额的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包方施工质量不达标。解决办法：甲方有权要求分包方进行整改，并承担由此产生的额外费用。2.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：分包方有权要求甲方支付，并可向第三方中介或仲裁机构提出申诉。3.问题：第三方中介未履行监督职责。解决办法：双方有权要求第三方中介履行职责，或更换第三方中介。五、所有应用场景：1.新建建筑项目的劳务分包。2.改建、扩建项目的劳务分包。3.专业分包的劳务配合。4.跨区域劳务合作。5.特殊行业或项目的劳务分包。全文完。2024版建筑劳务分包合同（含职业健康）2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（承包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.2乙方（分包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________1.3其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：__________________二、合同前言2.1背景和目的：随着我国建筑行业的不断发展，为了规范建筑劳务分包行为，提高建筑劳务管理水平，保障建筑劳务人员的合法权益，甲方（承包方）与乙方（分包方）经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，特签订本合同。2.2合同依据：1.《中华人民共和国建筑法》2.《中华人民共和国劳动合同法》3.《中华人民共和国安全生产法》4.《中华人民共和国职业健康监护管理办法》5.《建筑劳务分包管理办法》三、定义与解释3.1专业属于：本合同中所涉及的专业属于建筑劳务分包范畴，包括但不限于建筑安装、装饰装修、地基基础、钢结构、管道安装、防水保温、消防设施等。3.2关键词解释：1.“建筑劳务分包”：指甲方将工程中部分或全部劳务作业，按照合同约定，委托乙方完成的行为。2.“安全生产”：指在施工过程中，采取必要的技术措施和管理措施，防止和减少生产安全事故的发生。3.“职业健康”：指在施工过程中，采取措施保障劳务人员身体健康，预防职业病的发生。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。2.甲方有权对乙方进行安全生产和职业健康管理。3.甲方应按照合同约定，向乙方支付分包工程款。4.1.1甲方有权要求乙方提供安全生产和职业健康相关证明材料。4.1.2甲方有权对乙方进行安全生产和职业健康教育培训。4.2乙方的权利和义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定，按时、按质、按量提供分包工程所需的材料和设备。2.乙方有权要求甲方支付分包工程款。3.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。4.2.1乙方应具备相应的安全生产和职业健康管理资质。4.2.2乙方应建立健全安全生产和职业健康管理制度，确保施工过程中的安全生产和职业健康。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，至分包工程全部完成并验收合格之日止。5.2合同履行地点：分包工程地点：____________________5.3合同履行方式：1.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。2.甲方应按照合同约定，按时、按质、按量提供分包工程所需的材料和设备。3.双方应按照合同约定，共同负责安全生产和职业健康管理。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：1.合同约定的分包工程全部完成并验收合格。2.双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序：1.双方协商一致，书面通知对方终止合同。2.双方按照合同约定，办理合同终止手续。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕。2.双方应按照合同约定，结算分包工程款。3.合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，妥善处理安全生产和职业健康事宜。七、费用与支付7.1费用构成：1.人工费：包括但不限于劳务人员的工资、津贴、加班费等。2.材料费：包括分包工程所需的原材料、辅助材料、周转材料等费用。3.施工机械使用费：包括施工过程中使用的各类施工机械的折旧费、维修费、燃料费等。4.管理费：包括施工现场管理、协调、监督等产生的费用。5.利润：根据双方协商确定的利润比例。6.保险费：包括建筑工程一切险、意外伤害险等。7.其他费用：合同约定或法律法规规定的其他费用。7.2支付方式：1.预付款：合同签订后，乙方提交相关材料，甲方支付合同总价款的20%作为预付款。2.进度款：在分包工程按进度完成并经甲方验收合格后，甲方支付已完成工程量对应的工程款。3.结算款：分包工程全部完成并验收合格后，甲方支付剩余工程款。7.3支付时间：1.预付款支付时间：合同签订后5个工作日内。2.进度款支付时间：每月末前5个工作日内。3.结算款支付时间：分包工程验收合格后30个工作日内。7.4支付章件：1.甲方支付预付款、进度款、结算款时，应提供支付凭证。2.乙方提交相关材料，包括但不限于工程进度报告、工程量清单、验收报告等。八、违约责任8.1甲方违约：1.甲方未按合同约定支付预付款、进度款、结算款，应向乙方支付违约金，违约金按应付款项的千分之五计算。2.甲方未按合同约定提供材料和设备，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约：1.乙方未按合同约定按时、按质、按量完成分包工程，应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方未按合同约定进行安全生产和职业健康管理，造成安全事故或职业病，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约金的计算和支付方式按照本合同第七条的规定执行。2.损失赔偿按实际损失计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。九、保密条款9.1保密内容：1.双方在履行本合同过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.乙方在施工过程中所使用的材料、设备、工艺等商业秘密。9.2保密期限：本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式：1.双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件：1.自然灾害：地震、洪水、台风、火灾等。2.政府行为：政策调整、法律法规变动等。3.社会异常事件：罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.双方应及时通知对方不可抗力事件的发生。2.双方应采取一切可能措施，减轻不可抗力造成的损失。10.4不可抗力实例：地震、洪水、战争、政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形：1.合同约定不得转让的情形。2.法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留：1.本合同中，甲方保留对分包工程的全面管理权。2.乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留：1.甲方保留对乙方施工过程中安全生产和职业健康的监督检查权。2.甲方保留对分包工程质量的验收权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.本合同的修改和补充，必须以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.未经双方书面同意，任何修改和补充均不产生法律效力。2.修改和补充的内容经双方签字盖章后生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应就分包工程的实施进行充分沟通，确保工程顺利进行。2.双方应相互提供必要的协助，以支持对方履行合同义务。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开协调会议，讨论并解决施工过程中出现的问题。2.双方应通过书面形式就重大事项进行沟通和确认。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成双方之间就分包工程的权利、义务和责任的完整协议，取代了此前所有口头或书面协议。16.3增减条款：1.任何增减条款均需以书面形式，并由双方签字盖章。2.未以书面形式确定的增减条款，不产生法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（承包方）代表签字：____________________乙方（分包方）代表签字：____________________签订日期：____________________甲方（承包方）盖章：____________________乙方（分包方）盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件。2.乙方营业执照副本复印件。3.乙方安全生产许可证副本复印件。4.乙方职业健康监护证明材料。5.分包工程量清单。6.分包工程进度报告。7.分包工程验收报告。8.修改和补充协议。二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付预付款、进度款、结算款。未按合同约定提供材料和设备。未按合同约定进行安全生产和职业健康管理。2.乙方违约：未按合同约定按时、按质、按量完成分包工程。未按合同约