2025年度新型材料小型土建施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型材料小型土建施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1合同标的物2.2施工范围2.3施工内容3.合同工期及进度3.1工期安排3.2进度节点3.3进度调整4.施工图纸及资料4.1施工图纸4.2施工资料4.3图纸变更5.材料供应5.1材料采购5.2材料质量5.3材料验收5.4材料运输6.施工设备与人员6.1施工设备6.2施工人员6.3人员培训7.施工安全与环境保护7.1施工安全7.2环境保护7.3应急预案8.质量标准与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3验收标准9.工程价款及支付9.1工程价款组成9.2工程价款支付方式9.3工程价款调整10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同解释14.4合同修改与补充第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方地址1.3.1甲方地址：[甲方详细地址]1.3.2乙方地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]1.4.2乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]2.合同标的及范围2.1合同标的物2.1.1标的物名称：[具体材料名称]2.1.2标的物规格：[具体规格型号]2.1.3标的物数量：[具体数量]2.2施工范围2.2.1施工地点：[具体施工地点]2.2.2施工内容：[具体施工项目及内容]2.3施工内容2.3.1土方工程2.3.2基础工程2.3.3结构工程2.3.4装饰工程3.合同工期及进度3.1工期安排3.1.1总工期：[具体工期天数]3.1.2各阶段工期：[具体阶段工期及时间节点]3.2进度节点3.2.1土方工程完成时间：[具体时间]3.2.2基础工程完成时间：[具体时间]3.2.3结构工程完成时间：[具体时间]3.2.4装饰工程完成时间：[具体时间]3.3进度调整3.3.1进度调整条件：[具体调整条件]3.3.2进度调整程序：[具体调整程序]4.施工图纸及资料4.1施工图纸4.1.1提供方：[图纸提供方名称]4.1.2图纸内容：[具体图纸内容]4.2施工资料4.2.1资料提供方：[资料提供方名称]4.2.2资料内容：[具体资料内容]4.3图纸变更4.3.1变更程序：[具体变更程序]4.3.2变更内容：[具体变更内容]5.材料供应5.1材料采购5.1.1材料采购方：[材料采购方名称]5.1.2材料采购数量：[具体数量]5.1.3材料采购价格：[具体价格]5.2材料质量5.2.1质量标准：[具体质量标准]5.2.2质量检验：[具体检验程序]5.3材料验收5.3.1验收标准：[具体验收标准]5.3.2验收程序：[具体验收程序]5.4材料运输5.4.1运输方式：[具体运输方式]5.4.2运输费用：[具体费用]6.施工设备与人员6.1施工设备6.1.1设备提供方：[设备提供方名称]6.1.2设备种类：[具体设备种类]6.1.3设备数量：[具体数量]6.2施工人员6.2.1人员配置：[具体人员配置]6.2.2人员资质：[具体人员资质要求]6.3人员培训6.3.1培训内容：[具体培训内容]6.3.2培训时间：[具体培训时间]7.施工安全与环境保护7.1施工安全7.1.1安全责任：[具体安全责任]7.1.2安全措施：[具体安全措施]7.2环境保护7.2.1环保责任：[具体环保责任]7.2.2环保措施：[具体环保措施]7.3应急预案7.3.1应急预案内容：[具体应急预案内容]7.3.2应急预案启动条件：[具体启动条件]8.质量标准与验收8.1质量标准8.1.1国家标准：[具体国家标准编号及名称]8.1.2地方标准：[具体地方标准编号及名称]8.1.3企业标准：[具体企业标准编号及名称]8.2验收程序8.2.1验收时间：[具体验收时间安排]8.2.2验收人员：[具体验收人员名单及职责]8.2.3验收标准：[具体验收标准及方法]8.3验收标准8.3.1主观质量标准：[具体主观质量评价标准]8.3.2客观质量标准：[具体客观质量检测标准]9.工程价款及支付9.1工程价款组成9.1.1材料费：[具体材料费用计算方式]9.1.2人工费：[具体人工费用计算方式]9.1.3机械费：[具体机械费用计算方式]9.1.4管理费：[具体管理费用计算方式]9.2工程价款支付方式9.2.1预付款：[预付款比例及支付时间]9.2.2进度款：[进度款比例及支付时间]9.2.3结算款：[结算款比例及支付时间]9.2.4验收款：[验收款比例及支付时间]9.3工程价款调整9.3.1调整因素：[具体调整因素及计算方法]9.3.2调整程序：[具体调整程序及时间]10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商：[协商期限及方式]10.1.2仲裁：[仲裁机构及仲裁规则]10.1.3诉讼：[诉讼法院及诉讼程序]10.2争议解决机构10.2.1协商机构：[协商机构名称及地址]10.2.2仲裁机构：[仲裁机构名称及地址]10.3争议解决程序10.3.1协商程序：[协商具体步骤]10.3.2仲裁程序：[仲裁具体步骤]10.3.3诉讼程序：[诉讼具体步骤]11.违约责任11.1违约情形11.1.1甲方违约：[具体违约情形及责任]11.1.2乙方违约：[具体违约情形及责任]11.2违约责任11.2.1违约赔偿：[具体赔偿标准及计算方法]11.2.2违约金：[违约金比例及计算方法]11.3违约赔偿11.3.1赔偿范围：[具体赔偿范围]11.3.2赔偿程序：[具体赔偿程序]12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1甲方解除条件：[具体解除条件]12.1.2乙方解除条件：[具体解除条件]12.2合同终止条件12.2.1合同自然终止：[具体终止条件]12.2.2合同提前终止：[具体终止条件]12.3合同解除与终止程序12.3.1解除程序：[具体解除程序]12.3.2终止程序：[具体终止程序]13.合同生效与期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章：[具体生效条件]13.2合同期限13.2.1合同有效期：[具体期限]13.2.2合同续签：[续签条件及程序]14.其他约定14.1合同附件14.1.1附件清单：[具体附件清单]14.2通知与送达14.2.1通知方式：[具体通知方式]14.2.2送达地址：[具体送达地址]14.3合同解释14.3.1解释原则：[具体解释原则]14.4合同修改与补充14.4.1修改程序：[具体修改程序]14.4.2补充程序：[具体补充程序]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可或由一方委托介入合同履行过程中的个人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、金融机构、保险公司等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入协议中明确。15.2.2第三方责任限额包括但不限于第三方在履行合同过程中因过错造成的损失、违约责任等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方同意第三方介入合同履行前，应书面通知对方，并取得对方的同意。15.3.2第三方介入后，应向甲乙双方提交介入协议，明确介入范围、责任、权利和义务。15.4第三方权利与义务15.4.1第三方有权根据合同约定和介入协议，对合同履行情况进行监督、检查和评估。15.4.2第三方有义务遵守合同约定和介入协议，确保其行为符合合同要求。15.5第三方与其他各方的划分说明15.5.1第三方与甲方的划分：第三方对甲方负责，确保其行为符合合同约定和介入协议。甲方对第三方的工作成果负责，包括但不限于质量、进度、安全等。15.5.2第三方与乙方的划分：第三方对乙方负责，确保其行为符合合同约定和介入协议。乙方对第三方的工作成果负责，包括但不限于质量、进度、安全等。15.5.3第三方与合同履行的其他相关方的划分：第三方对合同履行的其他相关方（如供应商、分包商等）负责，确保其行为符合合同要求。其他相关方对第三方的工作成果负责，包括但不限于质量、进度、安全等。16.第三方介入协议16.1第三方介入协议的内容第三方介入的原因和目的第三方介入的范围和职责第三方介入的工作计划和进度第三方介入的费用和支付方式第三方介入的责任和风险承担第三方介入的保密条款第三方介入的争议解决方式16.2第三方介入协议的签订16.2.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订。16.2.2第三方介入协议的签订应遵循合同约定和法律法规。17.第三方介入的变更与终止17.1第三方介入的变更17.1.1如合同履行过程中需要对第三方介入协议进行变更，甲乙双方应书面通知第三方，并取得第三方的同意。17.2第三方介入的终止17.2.1如合同履行过程中需要终止第三方介入，甲乙双方应书面通知第三方，并按照合同约定和介入协议处理相关事宜。17.3第三方介入的后续处理17.3.1第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定和介入协议处理第三方的工作成果、费用结算等后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：包含甲方和乙方的基本信息，如名称、地址、联系方式等。说明：用于合同签订和履行过程中，便于双方确认对方身份。2.附件二：施工图纸及技术资料要求：包含项目施工所需的全部图纸、技术规范、施工方案等。说明：用于指导施工过程，确保施工质量符合设计要求。3.附件三：材料清单及质量保证书要求：列出施工所需材料名称、规格、数量、供应商信息及质量保证书。说明：用于确保材料质量，防止因材料问题导致施工延误或质量问题。4.附件四：施工进度计划表要求：详细列出各阶段施工内容、工期、进度节点等。说明：用于监控施工进度，确保项目按时完成。5.附件五：施工安全及环境保护措施要求：列出施工过程中可能存在的安全隐患及应对措施，环保措施及责任。说明：用于保障施工安全，减少对环境的影响。6.附件六：工程价款及支付计划要求：详细列出工程价款组成、支付方式、支付时间等。说明：用于明确工程款支付流程，确保资金合理使用。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、程序等。说明：用于在发生争议时，提供解决途径，减少损失。8.附件八：第三方介入协议要求：明确第三方介入原因、范围、职责、费用、责任等。说明：用于确保第三方介入的合法性和有效性。9.附件九：合同履行过程中的其他相关文件要求：包括但不限于变更通知、验收报告、付款凭证等。说明：用于记录合同履行过程中的重要事项，便于双方核对。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为未按时支付工程款提供的图纸、资料不符合要求未按约定提供施工场地1.2乙方违约行为未按时完成施工任务施工质量不符合要求未按时提交验收资料未按时完成保修工作2.责任认定标准：2.1甲方违约责任未按时支付工程款：应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。提供的图纸、资料不符合要求：应承担由此造成的损失，并重新提供符合要求的图纸、资料。未按约定提供施工场地：应承担由此造成的损失，并赔偿乙方因此造成的损失。2.2乙方违约责任未按时完成施工任务：应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。施工质量不符合要求：应承担由此造成的损失，并重新进行施工或修复。未按时提交验收资料：应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。未按时完成保修工作：应承担由此造成的损失，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：1.若甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失，如利息损失等。2.若乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行修复，并赔偿因此造成的损失，如返工费用等。全文完。2024年度新型材料小型土建施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：2.乙方（施工方）：3.其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同系依据甲方委托乙方进行2024年度新型材料小型土建施工项目，为实现双方合作共赢，明确双方权利义务，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）新型材料：指符合国家产业政策，具有环保、节能、高效等特点，尚未大规模推广应用的材料。（2）小型土建施工：指施工规模较小，主要包括地基基础、主体结构、装饰装修等工程。3.2关键词解释（1）施工图设计：指乙方根据甲方提供的施工图纸和技术要求，进行的施工图设计。（2）施工组织设计：指乙方根据施工图纸、施工图设计和现场实际情况，编制的施工组织设计。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量、安全等要求完成施工任务。（2）甲方应按照合同约定支付工程款，并保证支付方式合法、及时。（3）甲方应配合乙方办理施工许可证、安全许可证等相关手续。（4）甲方应提供必要的施工图纸、技术要求、现场条件等信息。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，并保证支付方式合法、及时。（2）乙方应按照施工图纸、施工图设计和现场实际情况，进行施工组织设计，确保施工质量、安全、进度。（3）乙方应遵守国家相关法律法规，保证施工过程中不造成环境污染、扰民等现象。（4）乙方应按时完成施工任务，并在施工过程中注意保护现场环境。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为____个月。5.2合同履行地点5.3合同履行方式乙方按照施工图纸、施工图设计和现场实际情况，进行施工组织设计，确保施工质量、安全、进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期完成后，经双方协商一致，可终止合同。（2）因不可抗力等原因导致合同无法履行，经双方协商一致，可终止合同。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知对方。（2）双方应在接到终止合同通知之日起____日内，办理合同终止手续。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定结算工程款。（2）合同终止后，双方应各自承担相应的法律责任。（3）合同终止后，乙方应立即撤离施工现场，甲方应负责清理现场。（4）合同终止后，双方应继续履行合同约定的保密义务。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工材料费：包括新型材料、普通材料及施工过程中所需的各种材料费用。（2）人工费：包括施工人员的工资、福利、保险等费用。（3）施工机械使用费：包括租赁、维修、保养等费用。（4）施工管理费：包括施工过程中的管理、协调、监督等费用。（5）税费：根据国家相关法律法规，应由乙方承担的税费。（6）其他费用：合同约定或实际发生的其他费用。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程款。（2）工程款支付方式可采用银行转账、现金或其他双方约定的支付方式。7.3支付时间（1）施工开始前，甲方应支付合同总价款的____%作为预付款。（2）施工过程中，甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款。（3）施工完成后，甲方应在收到乙方提交的验收报告和结算资料后____日内支付剩余工程款。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应出具支付凭证，包括但不限于支付证明、银行转账记录等。（2）乙方收到工程款后，应及时出具收款凭证，包括但不限于收款证明、收据等。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按合同约定支付工程款的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按时提供施工图纸、技术要求等资料的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方未按合同约定保证施工质量、安全的，应承担相应的责任。（3）乙方在施工过程中造成环境污染、扰民等现象的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金按实际损失计算，不足部分由违约方另行赔偿。（2）赔偿金额以人民币计算，支付方式同工程款支付方式。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等。（2）双方在合作过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）政府行为，如政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件，如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）双方应根据不可抗力事件的影响，协商解决合同履行问题。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政府政策调整导致施工材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。（2）双方同意提交仲裁委员会仲裁的，应按照《中华人民共和国仲裁法》的规定进行。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。（2）如需转让，应书面通知对方，并取得对方的书面同意。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、商业秘密的合同。（2）合同约定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中未明确规定的权利，仍归各自所有。（2）未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利转让给第三方。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，甲方保留对施工过程的监督权。（2）乙方保留对新型材料的研发、改进和升级的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本合同的修改和补充，双方应协商一致，并以书面形式作出。（2）修改和补充的内容为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力（1）修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。（2）修改和补充的内容与本合同不一致的，以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应就施工过程中的有关事项进行协商，达成一致意见。（2）双方应就施工过程中遇到的问题，相互提供必要的支持和协助。15.2协作与配合方式（1）双方应通过召开会议、电话、邮件等方式进行沟通和协商。（2）双方应指定专人负责合同的履行和协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了之前所有关于本合同事项的口头或书面协议。16.3增减条款（1）未经双方书面同意，任何一方不得增加或减少本合同的内容。（2）增加或减少的内容，与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：（签字）年月日乙方（施工方）：（签字）年月日（盖章）甲方（委托方）：（签字）乙方（施工方）：（签字）年月日年月日（盖章）（盖章）附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.施工组织设计3.材料清单及价格4.甲方提供的施工场地条件说明5.乙方提交的验收报告及结算资料6.不可抗力事件证明文件7.争议解决过程中的相关文件8.修改和补充合同的书面文件9.协议书、会议纪要等辅助性文件10.双方签字盖章的合同正本二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按合同约定支付工程款。b.未按时提供施工图纸、技术要求等资料。乙方违约：a.未按合同约定完成施工任务。b.未按合同约定保证施工质量、安全。c.施工过程中造成环境污染、扰民等现象。2.违约行为的认定：甲方违约的认定：根据甲方未支付工程款的时间、金额及影响程度进行认定。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定合同的订立、效力、履行、变更、终止和违约责任等内容。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，规定建筑活动的基本原则、建筑许可、建筑工程质量管理等内容。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.仲裁：指由仲裁机构对争议事项进行审理并作出裁决的争议解决方式。5.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院对争议事项进行审理并作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，甲方提供的施工场地条件与实际不符。解决办法：双方应立即沟通，确认实际场地条件，并协商调整施工方案。2.问题：施工过程中，乙方发现新型材料存在质量问题。解决办法：乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料，双方协商解决。3.问题：施工过程中，发生不可抗力事件导致施工中断。解决办法：双方应按照合同约定，协