2025年度房屋买卖合同:某房地产开发公司与购房者的房屋买卖协议_第1页
2025年度房屋买卖合同:某房地产开发公司与购房者的房屋买卖协议_第2页
2025年度房屋买卖合同:某房地产开发公司与购房者的房屋买卖协议_第3页
2025年度房屋买卖合同:某房地产开发公司与购房者的房屋买卖协议_第4页
2025年度房屋买卖合同:某房地产开发公司与购房者的房屋买卖协议_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房屋买卖合同:某房地产开发公司与购房者的房屋买卖协议2本合同目录一览第一条房屋基本信息1.1房屋位置1.2房屋面积1.3房屋户型1.4房屋楼层第二条购房资格与条件2.1购房者资格2.2购房者条件2.3购房限制第三条房屋价格与支付方式3.1房屋总价3.2付款方式3.3付款时间3.4贷款事宜第四条交付与验收4.1交付时间4.2交付条件4.3验收程序4.4质量问题处理第五条产权转移与过户5.1产权转移5.2过户手续5.3过户时间5.4过户费用第六条售后服务与保修6.1售后服务内容6.2保修期限6.3保修范围6.4保修费用第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更与解除的程序7.4变更与解除的费用第八条违约责任8.1购房者违约责任8.2开发商违约责任8.3违约赔偿方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同失效条件第十一条附加条款11.1附加条款内容11.2附加条款的效力第十二条双方信息保密12.1保密内容12.2保密期限12.3违约泄密责任第十三条法律适用与解释13.1法律适用13.2合同解释权第十四条其他约定14.1其他事项14.2附加约定第一部分:合同如下:第一条房屋基本信息1.1房屋位置:该房屋位于某市某区某街道,具体门牌号为________。1.2房屋面积:该房屋的建筑面积为____平方米,套内面积为____平方米。1.3房屋户型:该房屋为____室____厅____卫____阳台。1.4房屋楼层:该房屋位于第____层,总楼层为____层。第二条购房资格与条件2.1购房者资格:购房者应具备完全民事行为能力,并提供有效的身份证明。2.2购房者条件:购房者需符合国家及地方关于购房的政策规定,包括但不限于户籍、婚姻状况等。2.3.1未满____周岁的未成年人;2.3.2超过____岁的老年人;2.3.3未经批准的非本地户籍居民;2.3.4已有在本市限购区域内购房记录的家庭;2.3.5法律法规规定的其他限制购房情形。第三条房屋价格与支付方式3.1房屋总价:该房屋的总价为人民币____元整(大写:____________________元整)。3.2.1一次性付款;3.2.2分期付款;3.2.3按揭付款。3.3付款时间:购房者应按照双方约定的付款时间节点进行支付,逾期支付的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。3.4贷款事宜:如购房者选择按揭付款,双方应共同向贷款银行提交贷款申请,并按照银行的要求提供相关材料。贷款审批通过后,购房款应直接划转到开发商账户。第四条交付与验收4.1交付时间:开发商应按照双方约定的交付时间将房屋交付给购房者。4.2.1房屋符合国家及地方的建筑质量标准;4.2.2房屋的水、电、燃气、通讯等配套设施齐全并能够正常使用;4.2.3房屋内部装修符合双方约定的标准。4.3验收程序:购房者应在交付后____日内对房屋进行验收,并将验收结果书面通知开发商。如购房者对房屋质量或配套设施存在异议的,应在验收期内向开发商提出,开发商应在收到异议后____日内予以答复并采取相应措施。4.4质量问题处理:如房屋存在质量问题,开发商应负责修复,并承担修复期间的相应费用。如因质量问题导致购房者损失的,开发商应予以赔偿。第五条产权转移与过户5.1产权转移:房屋产权自买卖合同签订之日起转移至购房者名下。5.2过户手续:购房者应按照国家和地方的规定,向房产管理部门办理过户手续。5.3过户时间:双方应共同配合,确保过户手续在____个月内完成。5.4过户费用:过户所产生的费用由双方按照国家和地方的规定承担。第六条售后服务与保修6.1售后服务内容:开发商应提供房屋买卖合同约定的售后服务,包括但不限于房屋维修、保养、咨询等。6.2保修期限:房屋的保修期限为____年,自房屋交付之日起计算。6.3保修范围:保修范围包括房屋主体结构、设备设施及装修等内容。6.4保修费用:保修费用由开发商承担。如因购房者使用不当造成的问题,保修费用由购房者承担。第八条违约责任8.1购房者违约责任:如购房者违反合同约定,未能按时支付购房款或未能按约定履行其他合同义务的,应承担违约责任,具体包括但不限于:8.1.1逾期支付购房款的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息;8.1.2未能按约定履行其他合同义务的,应承担相应的违约金,违约金计算方式为:违约金=房价款×违约天数×日违约金比例。8.2开发商违约责任:如开发商违反合同约定,未能按时交付房屋或未能按约定履行其他合同义务的,应承担违约责任,具体包括但不限于:8.2.1逾期交付房屋的,应按照购房者已支付房价款的日万分之五支付逾期交付违约金;8.2.2未能按约定履行其他合同义务的,应承担相应的违约金。8.3违约赔偿方式:违约方应承担的违约金作为赔偿,不足以弥补守约方损失的,违约方还应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁机构:如双方约定仲裁解决争议的,应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。9.3诉讼管辖:如双方未约定仲裁,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与失效10.1合同生效条件:本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.2合同终止条件:合同生效后,如双方履行完毕合同约定的义务,本合同自行终止。10.3.1双方协商一致解除合同;10.3.2依法应当解除合同的其他情形。第十一条附加条款11.1附加条款内容:双方在合同签订后,如需增加、修改或补充合同内容的,应签订书面补充协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。11.2附加条款的效力:补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。第十二条双方信息保密12.1保密内容:双方在合同签订过程中及履行过程中知悉的对方商业秘密、个人隐私等敏感信息。12.2保密期限:自合同生效之日起至合同终止之日起____年。12.3违约泄密责任:如一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十三条法律适用与解释13.1法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同解释权:本合同的解释权归双方共同所有。第十四条其他约定14.1其他事项:双方在合同签订过程中未涉及的事项,如需要补充约定的,可以另行签订补充协议。14.2附加约定:如双方有其他特殊约定,可以作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义:本合同所述第三方是指除甲乙方之外,参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围:第三方包括但不限于中介机构、评估机构、贷款银行、过户机关等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序:当甲乙方根据本合同约定需要第三方介入时,应提前书面通知对方,并说明第三方介入的目的、方式及期限。2.2第三方介入条件:第三方介入应符合国家相关法律法规的规定,并取得甲乙双方的同意。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任:第三方应按照甲乙双方的约定,履行相关合同义务,并承担相应责任。3.2第三方义务:第三方应保证其提供的服务符合国家法律法规及行业标准,并确保甲乙双方的权益不受损害。第四条第三方费用4.1第三方费用的确定:第三方提供的服务费用应由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。4.2第三方费用的支付:甲乙双方应按照约定时间支付第三方服务费用。如甲乙双方未能按时支付的,应承担逾期支付的违约责任。第五条第三方服务内容的变更与解除5.1变更与解除条件:当甲乙双方同意变更或解除与第三方的服务合同时,应签订书面协议,并明确变更或解除的条件、程序及后果。5.2变更与解除的程序:甲乙双方应提前书面通知第三方,并按照约定程序进行变更或解除。第六条第三方责任限额6.1第三方责任限额的确定:第三方在其服务范围内的责任限额应由甲乙双方协商确定,并在合同中明确。6.2第三方责任限额的适用:第三方在履行合同过程中发生的违约、侵权等行为,其责任限额不得超过甲乙双方约定的限额。第七条第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙方:第三方应独立履行合同义务,不得损害甲乙双方的合法权益。7.2第三方与中介方:如第三方为中介方,中介方应承担第三方未履行合同义务的责任。7.3第三方与贷款银行:如第三方为贷款银行,贷款银行应按照约定履行贷款义务,并承担相应责任。第八条第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式:当甲乙方与第三方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构:如甲乙方与第三方约定仲裁解决争议的,应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1第三方介入不影响甲乙方之间合同的效力。第三方介入的事项应视为甲乙方合同的补充,与本合同具有同等法律效力。9.2第三方介入不影响本合同其他条款的执行。甲乙双方应按照本合同的约定履行各自的义务。第十条附加条款10.1附加条款内容:如甲乙方与第三方有其他特殊约定,可以作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。10.2附加条款的效力:补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准。第十一条其他约定11.1其他事项:双方在合同签订过程中未涉及的事项,如需要补充约定的,可以另行签订补充协议。11.2附加约定:如双方有其他特殊约定,可以作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:房屋所有权证附件二:房屋平面图附件三:房屋装修标准附件四:付款凭证附件五:交付确认书附件六:质量保证书附件七:售后服务条款附件八:补充协议附件一:房屋所有权证说明:房屋所有权证是证明购房者对房屋拥有所有权的法律文件。附件中应包含房屋所有权证的复印件,并在合同中注明证件号及发行机关。附件二:房屋平面图说明:房屋平面图应详细展示房屋的布局、尺寸及结构。附件中应包含房屋平面图的清晰复印件,并在合同中注明图号及绘制单位。附件三:房屋装修标准说明:房屋装修标准应详细说明房屋内部装修的材料、工艺及质量要求。附件中应包含装修标准的书面文件,并在合同中注明文件名称及编制单位。附件四:付款凭证说明:付款凭证是证明购房者已支付购房款的证据。附件中应包含付款凭证的复印件,并在合同中注明凭证号及出具单位。附件五:交付确认书说明:交付确认书是证明开发商已按照约定将房屋交付给购房者的文件。附件中应包含交付确认书的复印件,并在合同中注明确认书号及出具单位。附件六:质量保证书说明:质量保证书是开发商对房屋质量承担保证责任的文件。附件中应包含质量保证书的复印件,并在合同中注明保证书号及出具单位。附件七:售后服务条款说明:售后服务条款是规定开发商在房屋交付后对购房者提供售后服务的文件。附件中应包含售后服务条款的书面文件,并在合同中注明文件名称及制定单位。附件八:补充协议说明:补充协议是对本合同的补充和修改,包括双方在履行合同过程中达成的共识和约定。附件中应包含补充协议的书面文件,并在合同中注明协议号及签署日期。说明二:违约行为及责任认定:1.购房者违约行为及责任认定:1.1逾期支付购房款:购房者未按约定时间支付购房款的,应支付逾期利息,逾期利息计算方式为:逾期金额×中国人民银行同期贷款利率×逾期天数。1.2未按约定履行其他合同义务:购房者未按合同约定履行其他义务的,应支付违约金,违约金计算方式为:违约金=房价款×违约天数×日违约金比例。2.开发商违约行为及责任认定:2.1逾期交付房屋:开发商未按约定时间交付房屋的,应支付逾期交付违约金,逾期交付违约金计算方式为:逾期交付违约金=已支付房价款×逾期天数×日逾期交付违约金比例。2.2未按约定履行其他合同义务:开发商未按合同约定履行其他义务的,应承担相应的违约责任。3.第三方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论