马路施工临时遮阳棚施工合同

马路施工临时遮阳棚施工合同合同编号：__________马路施工临时遮阳棚施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：马路施工临时遮阳棚施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：乙方按照甲方的要求，在甲方指定的地点进行马路施工临时遮阳棚的施工。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价已经包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、运输费、设备费、管理费、利润等。三、合同工期3.1工期自双方签订合同之日起至工程完工交付之日止，总工期为__________日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范。4.2工程验收合格后，乙方应按照约定进行保修，保修期自工程验收合格之日起计算。五、付款方式及进度5.1本工程采用进度付款方式，具体付款进度如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方合同金额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付相应款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付款项的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.马路施工临时遮阳棚施工图纸2.施工方案和技术要求3.乙方资质证明文件4.合同金额支付明细表5.工程进度报告6.工程验收标准及方法7.质保金支付及退还协议8.违约金计算公式及支付协议9.争议解决方式及管辖法院证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，认定标准为实际完工日期与合同约定完工日期不符。2.甲方未按照约定时间支付款项，认定标准为实际支付日期与合同约定支付日期不符。3.乙方施工质量不符合国家相关标准和规范，认定标准为国家相关标准和规范。4.乙方未按照甲方要求进行施工，认定标准为实际施工内容与合同约定施工内容不符。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的合同法律关系及权利义务。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的建筑施工及管理法律关系。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。4.质保金：指为确保工程质量，按照合同约定保留的一部分款项。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方支付违约金。2.支付款项延误：甲方应按时支付款项，并向乙方支付滞纳金。3.施工质量问题：乙方应及时整改，直至符合国家相关标准和规范。4.施工内容变动：双方应协商一致，并签订补充协议。5.工程验收不合格：乙方应按照验收意见整改，直至达到验