2024年度外来施工单位安全责任及赔偿协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度外来施工单位安全责任及赔偿协议本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1施工单位名称1.2施工单位法定代表人1.3施工单位地址1.4施工单位联系方式2.协议签订目的3.协议适用范围4.安全责任4.1安全生产责任制4.2安全生产管理制度4.3安全生产教育培训4.4安全生产检查与隐患排查4.5事故报告与处理4.6安全生产责任追究5.赔偿责任5.1赔偿范围5.2赔偿标准5.3赔偿程序5.4赔偿期限6.保险责任6.1保险种类6.2保险金额6.3保险期限6.4保险费用承担7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任追究8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同生效日期9.3合同终止条件9.4合同终止日期10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同变更11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同变更后的处理12.合同附件12.1附件一：安全生产责任制12.2附件二：安全生产管理制度12.3附件三：安全生产教育培训计划12.4附件四：安全生产检查与隐患排查记录12.5附件五：事故报告与处理规定12.6附件六：赔偿标准及程序12.7附件七：保险合同13.其他约定13.1通知与送达13.2合同份数与效力13.3合同文本13.4合同解释14.合同签署第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1施工单位名称：[施工单位全称]1.2施工单位法定代表人：[法定代表人姓名]1.3施工单位地址：[施工单位详细地址]1.4施工单位联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]2.协议签订目的本协议旨在明确2024年度外来施工单位在施工过程中的安全责任，确保施工安全，保障人员生命财产安全，降低事故风险，促进施工顺利进行。3.协议适用范围本协议适用于2024年度所有外来施工单位在我方项目上的施工活动，包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程。4.安全责任4.1安全生产责任制施工单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任，确保安全生产责任落实到每个岗位、每个环节。4.2安全生产管理制度施工单位应严格执行国家及地方安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度，包括但不限于安全生产操作规程、施工现场管理制度、安全检查制度等。4.3安全生产教育培训施工单位应对全体施工人员进行安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。4.4安全生产检查与隐患排查施工单位应定期开展安全生产检查，及时发现并消除安全隐患，确保施工现场安全。4.5事故报告与处理发生安全事故时，施工单位应立即启动应急预案，及时报告事故情况，并按照相关规定进行处理。4.6安全生产责任追究对违反安全生产规定、造成安全事故的施工单位，将依法追究其责任。5.赔偿责任5.1赔偿范围本协议规定的赔偿范围包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿、因事故造成的环境污染赔偿等。5.2赔偿标准赔偿标准按照国家及地方相关法律法规执行，并结合实际情况进行协商确定。5.3赔偿程序发生赔偿责任时，双方应按照本协议约定及国家相关法律法规规定的程序进行处理。5.4赔偿期限赔偿期限自事故发生之日起计算，具体期限按照国家及地方相关法律法规执行。6.保险责任6.1保险种类6.2保险金额保险金额根据工程规模、风险程度等因素确定，具体金额由双方协商确定。6.3保险期限保险期限自施工开始之日起至施工结束之日止。6.4保险费用承担保险费用由施工单位承担，具体费用按照保险合同约定执行。8.争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构若双方协商不成，争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序争议提交法院后，双方应积极配合法院的审理工作，按照法定程序进行。9.合同生效与终止9.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效日期本协议自2024年1月1日起生效。9.3合同终止条件（1）协议约定的施工期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行；（4）一方严重违约，经另一方书面通知后30日内未采取补救措施；（5）法律法规规定的其他合同终止情形。9.4合同终止日期合同终止日期按照合同终止条件确定。10.合同解除10.1合同解除条件（1）另一方严重违约；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规规定的其他解除情形。10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理（1）已发生的工程款项按照合同约定结算；（2）剩余工程由合同另一方或其他有资质的单位继续完成；（3）双方应各自承担因合同解除而产生的损失。11.合同变更11.1合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）法律法规政策变化；（3）双方协商一致认为需要变更的其他情形。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式修改原合同内容。11.3合同变更后的处理合同变更后，双方应按照变更后的内容履行各自义务。12.合同附件12.1附件一：安全生产责任制12.2附件二：安全生产管理制度12.3附件三：安全生产教育培训计划12.4附件四：安全生产检查与隐患排查记录12.5附件五：事故报告与处理规定12.6附件六：赔偿标准及程序12.7附件七：保险合同13.其他约定13.1通知与送达（1）通过邮寄，以挂号信方式寄送至对方指定的地址；（2）通过电子邮件，发送至对方指定的电子邮箱；（3）通过传真，发送至对方指定的传真号码。13.2合同份数与效力本协议一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。13.3合同文本本协议的正式文本以中文为准。13.4合同解释本协议的解释以中文为准，如有歧义，由双方协商解决。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定义本合同所指的第三方包括但不限于中介方、监理方、评估机构、保险理赔机构等，其介入目的在于协助合同履行、监督施工过程、提供专业服务或处理特定事项。14.2第三方责任限额14.2.1第三方责任限额的设定第三方在本合同项下的责任限额应根据其提供服务的内容、性质及风险程度由双方协商确定，并在合同中明确列出。14.2.2第三方责任限额的约定（1）中介方：中介方因未尽中介职责导致合同目的无法实现的，其责任限额为中介服务费的[百分比]%。（2）监理方：监理方因监理失职导致安全事故或工程质量问题的，其责任限额为监理服务费的[百分比]%。（3）评估机构：评估机构提供评估服务时，如评估结果存在重大失误，其责任限额为评估服务费的[百分比]%。（4）保险理赔机构：保险理赔机构在理赔过程中出现错误导致甲方权益受损的，其责任限额为理赔金额的[百分比]%。14.3第三方介入程序14.3.1中介方介入（1）中介方介入前，需经甲方同意，并与乙方达成合作协议。（2）中介方介入后，应遵守本合同及合作协议的约定，履行中介职责。14.3.2监理方介入（1）监理方介入前，需取得甲方书面同意，并与乙方签订监理合同。（2）监理方介入后，应按照监理合同及本合同的约定，对施工现场进行监督和管理。14.3.3评估机构介入（1）评估机构介入前，需取得甲方同意，并与乙方签订评估合同。（2）评估机构介入后，应按照评估合同及本合同的约定，对工程进行评估。14.3.4保险理赔机构介入（1）保险理赔机构介入前，需按照保险合同的约定进行理赔。（2）保险理赔机构介入后，应按照本合同的约定，对理赔结果进行监督。14.4第三方与其他各方的划分说明14.4.1责任划分（1）第三方在履行职责过程中，对因其自身原因导致的损失，应承担相应责任。（2）第三方在履行职责过程中，对因其协助履行本合同而产生的损失，由甲方和乙方按照合同约定承担。14.4.2权利划分（1）第三方在履行职责过程中，享有本合同及相关协议赋予的权利。（2）第三方在履行职责过程中，应尊重甲方和乙方的合法权益。14.4.3义务划分（1）第三方应按照本合同及相关协议的约定，履行相应的义务。（2）第三方应协助甲方和乙方完成合同约定的各项任务。14.5第三方介入的终止14.5.1第三方介入终止条件（1）合同履行完毕；（2）双方协商一致解除第三方介入；（3）法律法规规定的其他终止条件。14.5.2第三方介入终止程序（1）通知甲方和乙方；（2）完成未了事项；（3）结算费用；（4）签署终止协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产责任制详细要求：明确各级人员的安全生产责任，包括项目经理、技术负责人、安全员等。说明：本附件应详细列出各岗位的安全生产责任，以及相应的考核和奖惩措施。2.附件二：安全生产管理制度详细要求：包括施工现场管理、安全操作规程、安全检查制度等。说明：本附件应全面覆盖施工现场的安全管理制度，确保安全生产的规范化。3.附件三：安全生产教育培训计划详细要求：包括培训内容、培训时间、培训对象等。说明：本附件应确保施工人员接受充分的安全生产教育培训，提高安全意识。4.附件四：安全生产检查与隐患排查记录详细要求：记录检查时间、检查人员、检查内容、隐患整改情况等。说明：本附件应确保安全生产检查的及时性和有效性，及时发现并消除安全隐患。5.附件五：事故报告与处理规定详细要求：包括事故报告流程、事故调查处理、责任追究等。说明：本附件应确保事故发生后能够及时报告、调查和处理，防止类似事故再次发生。6.附件六：赔偿标准及程序详细要求：明确赔偿范围、赔偿标准、赔偿程序等。说明：本附件应确保赔偿的公平性和合理性，为双方提供明确的赔偿依据。7.附件七：保险合同详细要求：包括保险种类、保险金额、保险期限等。说明：本附件应确保保险的有效性，为双方提供风险保障。8.附件八：第三方合作协议详细要求：包括合作协议内容、双方权利义务、违约责任等。说明：本附件应确保第三方介入的合法性和规范性，明确各方的合作细节。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按照合同约定进行安全生产教育培训。施工单位未按照合同约定进行安全生产检查和隐患排查。施工单位发生安全事故，未按照合同约定及时报告和处理。施工单位未按照合同约定履行赔偿义务。2.责任认定标准：施工单位未履行安全生产教育培训义务，每发现一次，扣除安全生产保证金[金额]元。施工单位未履行安全生产检查和隐患排查义务，每发现一次，扣除安全生产保证金[金额]元。施工单位发生安全事故，未及时报告，每延误一次，扣除安全生产保证金[金额]元。施工单位未履行赔偿义务，每延误一天，按赔偿金额的[百分比]%计算滞纳金。3.示例说明：若施工单位在施工过程中发生安全事故，未在规定时间内报告，则每延误一天，需支付赔偿金额的1%作为滞纳金。全文完。2024年度外来施工单位安全责任及赔偿协议1本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议目的1.4协议范围2.定义与解释2.1术语定义2.2解释原则3.安全责任3.1施工单位安全责任3.2施工现场安全管理3.3安全教育与培训3.4安全设施与设备3.5安全事故报告与处理4.安全生产管理制度4.1安全生产责任制4.2安全生产目标4.3安全生产措施4.4安全生产检查与考核5.赔偿责任5.1赔偿范围5.2赔偿标准5.3赔偿程序5.4赔偿期限6.保险与责任险6.1保险种类6.2保险责任6.3保险金额6.4保险期限7.协议履行与变更7.1协议履行7.2协议变更7.3协议解除8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定12.1通知与送达12.2合同份数12.3法律适用12.4争议管辖13.协议附件13.1安全生产管理制度13.2赔偿标准13.3保险合同14.协议签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签名第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称本协议名称为《2024年度外来施工单位安全责任及赔偿协议》。1.2协议双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.3协议目的本协议旨在明确甲方与乙方在2024年度合作施工过程中，乙方应承担的安全责任及事故赔偿等相关事宜，确保施工现场安全，降低安全事故风险。1.4协议范围本协议适用于乙方在甲方项目范围内的所有施工活动，包括但不限于施工、安装、拆除、维修等。第二条定义与解释2.1术语定义（1）“安全事故”指在施工过程中，由于乙方原因造成的人员伤亡、财产损失或其他意外事件。（2）“安全责任”指乙方在施工过程中应承担的安全生产责任。2.2解释原则（1）按照合同条款的字面意思进行解释；（2）在不违反法律法规的前提下，优先考虑双方协商一致的原则；（3）若双方协商不成，按照有利于维护国家利益、社会公共利益和合同双方合法权益的原则进行解释。第三条安全责任3.1施工单位安全责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。3.2施工现场安全管理（1）制定并落实施工现场安全措施；（2）配备必要的安全设施与设备；（3）对施工人员进行安全教育和培训；（4）及时报告和妥善处理安全事故。3.3安全教育与培训乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高其安全意识和操作技能。3.4安全设施与设备乙方应按照规定配备必要的安全设施与设备，确保其符合安全要求。3.5安全事故报告与处理（1）乙方应在发生安全事故后，立即向甲方报告，并采取措施防止事故扩大；（2）甲方应在接到报告后，立即进行调查和处理，必要时可委托第三方进行调查；（3）乙方应积极配合甲方调查和处理安全事故。第四条安全生产管理制度4.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。4.2安全生产目标乙方应设定明确的安全生产目标，并采取措施确保目标的实现。4.3安全生产措施（1）制定安全生产方案；（2）进行安全风险评估；（3）落实安全生产措施；（4）定期进行安全检查。4.4安全生产检查与考核乙方应定期进行安全生产检查，并对检查结果进行考核，确保安全生产措施的落实。第五条赔偿责任5.1赔偿范围乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡、财产损失或其他意外事件的，乙方应承担相应的赔偿责任。5.2赔偿标准（1）人员伤亡赔偿标准按照国家相关法律法规及行业标准执行；（2）财产损失赔偿标准根据实际损失和责任比例确定；（3）其他损失赔偿标准由双方协商确定。5.3赔偿程序（1）乙方应在事故发生后及时向甲方报告，并采取必要的措施防止损失扩大；（2）甲方应在接到报告后，立即进行调查和处理，必要时可委托第三方进行调查；（3）双方应根据调查结果协商赔偿事宜，达成一致意见后，乙方应在规定期限内支付赔偿款项。5.4赔偿期限乙方应在事故发生后30日内向甲方支付赔偿款项，逾期未支付的，甲方有权要求乙方支付违约金。第六条保险与责任险6.1保险种类（1）建筑工程一切险；（2）意外伤害险；（3）雇主责任险。6.2保险责任乙方购买的保险应在保险合同约定的范围内承担相应的保险责任。6.3保险金额乙方购买的保险金额应不低于本协议约定的赔偿标准。6.4保险期限乙方购买的保险期限应覆盖本协议约定的施工期限。第八条协议履行与变更8.1协议履行双方应严格按照本协议约定履行各自的权利和义务，确保协议的顺利实施。8.2协议变更（1）任何一方需对本协议进行变更，应提前30日书面通知对方，经双方协商一致后，方可生效。（2）协议变更不得损害国家利益、社会公共利益和第三方的合法权益。第九条违约责任9.1违约情形（1）任何一方未按照本协议约定履行义务的；（2）任何一方提供虚假信息或隐瞒重要事实的；（3）任何一方擅自变更协议内容的；（4）任何一方未按照本协议约定支付赔偿款项的。9.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）因违约给对方造成损失的，违约方应全额赔偿；（3）如违约行为构成犯罪的，违约方应承担相应的刑事责任。9.3违约处理（1）任何一方发现对方违约，应立即书面通知对方，要求其采取措施纠正；（2）对方收到违约通知后，应在15日内采取纠正措施；（3）如对方未采取纠正措施或纠正措施不力，受损方有权要求解除本协议，并追究对方的违约责任。第十条争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决本协议履行过程中产生的争议。10.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.3争议解决程序（1）提起诉讼的一方应向有管辖权的人民法院提交书面诉状；（2）法院应在收到诉状之日起15日内立案；（3）法院应依法审理案件，并作出判决。第十一条保密条款11.1保密内容双方在本协议履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等信息均属保密内容。11.2保密期限保密期限自本协议生效之日起至本协议终止之日止。11.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露保密内容的，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）本协议约定的合同期限届满；（2）双方协商一致解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行。12.3合同终止后的处理（1）合同终止后，双方应按照本协议约定办理相关手续；（2）合同终止后，双方应按照法律规定处理未了事宜；（3）合同终止后，本协议的保密条款继续有效。第十三条其他约定13.1通知与送达（1）双方应按照本协议约定提供通知，通知应以书面形式发送；（2）通知送达时间以实际收到时间为准。13.2合同份数本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。13.3法律适用本协议适用中华人民共和国法律。13.4争议管辖因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条协议签署14.1签署日期本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2签署地点本协议签署地点为[地点]。14.3签署人签名甲方代表：（签名）乙方代表：（签名）[日期]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念界定1.1第三方是指在甲乙双方签订的《2024年度外来施工单位安全责任及赔偿协议》中，除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织。1.2第三方的类型（1）中介方：在协议履行过程中，为甲乙双方提供中介服务，促成协议达成或履行的一方；（2）监理方：对施工现场进行监督管理，确保施工质量和安全的一方；（3）评估方：对事故损失进行评估，提供评估报告的一方；（4）其他第三方：根据协议履行需要，经甲乙双方同意的其他第三方。2.第三方的责任2.1第三方在协议履行过程中，应遵守国家法律法规、行业规范及本协议的约定。2.2第三方的责任限额（1）中介方：中介方仅对其提供的中介服务承担责任，其责任限额由甲乙双方协商确定；（2）监理方：监理方对其监理范围内的施工质量和安全承担责任，其责任限额由甲乙双方协商确定；（3）评估方：评估方对其提供的评估报告承担责任，其责任限额由甲乙双方协商确定；（4）其他第三方：其他第三方根据其在本协议中的具体职责，由甲乙双方协商确定责任限额。3.第三方的权利3.1第三方有权根据本协议约定，获取甲乙双方提供的相关资料和信息。3.2第三方有权根据本协议约定，参与协议履行过程中的相关活动。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲乙双方应明确第三方的职责范围，确保第三方在协议履行过程中的职责清晰。4.2第三方在协议履行过程中，应与甲乙双方保持密切沟通，及时反馈相关信息。4.3第三方在协议履行过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，有权向甲乙双方提出，并要求其采取措施纠正。5.第三方介入时的额外条款及说明5.1中介方（1）中介方应在协议签订前，向甲乙双方提供真实、准确的中介服务信息；（2）中介方应协助甲乙双方就协议内容进行协商，直至达成一致意见；（3）中介方在协议履行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。5.2监理方（1）监理方应按照国家法律法规、行业规范及本协议约定，对施工现场进行监督管理；（2）监理方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息，以保障监理工作的开展；（3）监理方应定期向甲乙双方提交监理报告，报告内容包括但不限于施工质量、安全状况等。5.3评估方（1）评估方应根据国家法律法规、行业规范及本协议约定，对事故损失进行评估；（2）评估方应在规定时间内完成评估工作，并向甲乙双方提交评估报告；（3）评估方对评估报告的真实性和准确性负责。5.4其他第三方（1）其他第三方应根据其在协议中的具体职责，履行相应义务；（2）其他第三方应按照本协议约定，与甲乙双方保持密切合作，共同确保协议的顺利履行。6.第三方介入时的责任划分6.1第三方介入时，甲乙双方应明确各自的权利和义务，确保第三方在协议履行过程中的责任划分清晰。6.2第三方在协议履行过程中，如因自身原因导致违约，应承担相应的违约责任。6.3第三方在协议履行过程中，如因不可抗力导致违约，可免除违约责任，但应及时通知甲乙双方。6.4第三方在协议履行过程中，如因甲乙双方原因导致违约，甲乙双方应承担相应的违约责任。6.5第三方在协议履行过程中，如因第三方原因导致违约，第三方应承担相应的违约责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全生产管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全生产目标、安全生产措施、安全生产检查与考核等内容。说明：本附件为乙方实施安全生产管理的依据，应详细记录各项安全措施的执行情况。2.附件二：安全设施与设备清单详细要求：列明施工现场所需的安全设施与设备的种类、数量、规格等信息。说明：本附件用于确保施工现场的安全设施与设备符合规定要求，并得到妥善使用。3.附件三：施工人员安全教育培训记录详细要求：记录施工人员接受安全教育培训的时间、内容、考核结果等信息。说明：本附件用于证明施工人员已接受必要的安全教育培训，具备相应的安全操作技能。4.附件四：安全事故报告及处理记录详细要求：记录安全事故的发生时间、地点、原因、损失情况、处理措施等信息。说明：本附件用于证明甲方对安全事故的及时报告和处理，以及乙方的事故预防措施。5.附件五：保险合同详细要求：包括保险种类、保险责任、保险金额、保险期限等信息。说明：本附件用于证明乙方已按照协议要求购买相关保险，以降低事故风险。6.附件六：协议变更记录详细要求：记录协议变更的时间、原因、变更内容等信息。说明：本附件用于证明协议变更的合法性和有效性。7.附件七：违约责任认定及处理记录详细要求：记录违约行为、违约责任认定、处理措施等信息。说明：本附件用于证明违约行为的认定和处理过程的合法性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）未按照协议约定履行安全责任；（2）未按照协议约定购买保险；（3）未按照协议约定进行安全教育和培训；（4）未按照协议约定进行安全检查与考核；（5）未按照协议约定支付赔偿款项；（6）泄露保密内容；（7）违反协议约定的其他行为。2.责任认定标准：（1）违约行为造成的人员伤亡、财产损失等损失，由违约方全额赔偿；（2）违约行为导致事故发生的，违约方承担主要责任；（3）双方均存在违约行为的，根据各自违约行为的严重程度，承担相应的责任；（4）违约行为构成犯罪的，违约方承担相应的刑事责任。3.违约责任示例说明：（1）示例一：乙方未按照协议约定进行安全教育和培训，导致一名施工人员发生安全事故，造成人身伤害。甲方要求乙方支付医疗费、误工费等共计5万元。乙方应按照协议约定承担赔偿责任。（2）示例二：甲方未按照协议约定支付赔偿款项，乙方要求甲方支付违约金。根据协议约定，甲方应支付违约金2万元。（3）示例三：双方均存在违约行为，如甲方未按照协议约定提供必要的安全设施，乙方未按照协议约定进行安全检查。双方应根据各自违约行为的严重程度，承担相应的责任。全文完。2024年度外来施工单位安全责任及赔偿协议2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1施工单位基本信息1.2甲方基本信息2.协议目的与依据2.1协议目的2.2协议依据3.安全责任范围3.1施工现场安全责任3.2人员安全责任3.3设备安全责任4.安全管理制度4.1安全教育培训4.2安全操作规程4.3安全检查与隐患排查5.赔偿责任5.1赔偿范围5.2赔偿标准5.3赔偿程序6.事故处理6.1事故报告6.2事故调查6.3事故处理7.协议期限7.1协议起始时间7.2协议终止时间8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效日期11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同附件12.1附件一：安全管理制度12.2附件二：赔偿标准及程序12.3附件三：其他相关文件13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3其他约定事项14.协议签署与生效14.1协议签署14.2协议生效第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1施工单位基本信息施工单位名称：__________施工单位法定代表人：__________施工单位地址：__________联系电话：__________1.2甲方基本信息甲方名称：__________甲方法定代表人：__________甲方地址：__________联系电话：__________第二条协议目的与依据2.1协议目的本协议旨在明确施工单位在施工过程中的安全责任，确保施工安全，预防和减少安全事故的发生，保障双方合法权益。2.2协议依据本协议依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规制定。第三条安全责任范围3.1施工现场安全责任施工单位应全面负责施工现场的安全管理，确保施工现场符合安全生产要求。3.2人员安全责任施工单位应对施工人员进行安全教育培训，确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。3.3设备安全责任施工单位应对施工设备进行定期检查、维护，确保设备安全可靠。第四条安全管理制度4.1安全教育培训施工单位应定期对施工人员进行安全教育培训，提高安全意识和操作技能。4.2安全操作规程施工单位应制定并严格执行安全操作规程，确保施工过程安全有序。4.3安全检查与隐患排查施工单位应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。第五条赔偿责任5.1赔偿范围因施工单位原因造成的人身伤害、财产损失，施工单位应承担相应的赔偿责任。5.2赔偿标准赔偿标准按照国家相关法律法规和行业标准执行。5.3赔偿程序发生事故后，施工单位应立即启动赔偿程序，及时向甲方支付赔偿金。第六条事故处理6.1事故报告发生安全事故后，施工单位应在第一时间向甲方报告事故情况。6.2事故调查甲方有权对事故进行调查，施工单位应积极配合。6.3事故处理根据事故调查结果，甲方将采取相应的处理措施，包括但不限于要求施工单位进行整改。第七条协议期限7.1协议起始时间本协议自双方签字盖章之日起生效。7.2协议终止时间本协议有效期为2024年度，自协议生效之日起至2024年12月31日止。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1施工单位未按照安全管理制度进行施工，导致安全事故发生的；8.1.2施工单位未按照本协议规定进行安全教育培训，导致施工人员安全意识不足的；8.1.3施工单位未按照合同约定支付赔偿金的；8.1.4甲方发现施工单位存在重大安全隐患，要求整改而施工单位未及时整改的；8.2违约责任承担8.2.1施工单位违反本协议约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失；8.2.2甲方因施工单位违约行为遭受损失的，有权要求施工单位支付违约金；8.2.3双方协商不成时，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九条争议解决9.1争议解决方式本协议项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构为__________仲裁委员会。9.3仲裁规则仲裁应按照《中华人民共和国仲裁法》和仲裁委员会的仲裁规则进行。第十条合同生效10.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效，经双方代表签字并加盖公章后正式生效。10.2合同生效日期本协议生效日期为__________年__________月__________日。第十一条合同变更与解除11.1合同变更任何一方对本协议的变更，均需书面形式通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。11.2合同解除11.2.1如一方严重违约，另一方有权解除本协议；11.2.2如出现不可抗力情况，双方可协商解除本协议；11.2.3本协议解除后，双方应按照协议约定处理未了事项。第十二条合同附件12.1附件一：安全管理制度12.2附件二：赔偿标准及程序12.3附件三：其他相关文件第十三条其他约定事项13.1保密条款双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2不可抗力条款因不可抗力导致本协议无法履行或部分条款失效的，双方互不承担责任，并应根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。第十四条协议签署与生效14.1协议签署本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2协议生效本协议自双方代表签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在施工过程中，由甲方或乙方邀请或授权参与本合同履行过程的独立第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询服务机构等。2.第三方介入的范围与权限2.1第三方介入的范围2.1.1监督施工过程中的安全措施和操作规程的执行；2.1.2对施工质量进行检测和评估；2.1.3对施工进度进行监控；2.1.4提供咨询服务，如安全培训、技术指导等。2.2第三方介入的权限2.2.1要求施工单位提供必要的资料和信息；2.2.2对施工现场进行现场检查；2.2.3对施工单位的违规行为提出整改意见；2.2.4对施工质量、进度、安全等方面的问题进行记录和报告。3.第三方责任限额3.1第三方责任界定第三方的责任仅限于其介入范围内的职责，对于因第三方自身原因导致的责任，第三方应承担相应的责任。3.2第三方责任限额3.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则第三方责任限额为人民币__________元。3.2.2第三方责任限额包括但不限于第三方在履行职责过程中因疏忽、过失或故意行为造成的损失。4.第三方与甲乙双方的关系4.1第三方与甲乙双方均为独立主体，第三方与甲乙双方之间不存在劳动关系或雇佣关系。4.2第三方在履行职责过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的合法权益。5.