建设工程施工合同2025年2

建设工程施工合同推荐2025年通用合同编号：__________签订日期：____年__月__日签订地点：__________甲方（发包方）：单位名称：__________单位地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：单位名称：__________单位地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工企业，愿意承担该项目的施工任务。双方经友好协商，就该项目的施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程质量标准：__________二、合同工期2.1开工日期：____年__月__日2.2竣工日期：____年__月__日2.3工期延误：如乙方原因导致工程不能按期竣工，应按甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价的千分之一。三、工程质量与验收3.1乙方应按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。3.2工程验收分为初验和竣工验收。初验合格后，乙方应按照甲方要求进行竣工验收。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担由此产生的费用。四、合同价款与支付4.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式：（1）甲方支付乙方预付款：合同总价的30%，支付时间为合同签订后七个工作日内。（2）甲方支付乙方进度款：按照工程实际进度，每月支付已完工程造价的70%。（3）甲方支付乙方尾款：工程竣工验收合格后，支付合同总价的10%。4.3乙方应开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付相应款项。五、违约责任5.1乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。5.2甲方如违反合同约定，导致工程不能按期开工、竣工或者支付款项，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，严格按照合同约定履行各自权利和义务。7.2双方在合同履行过程中如需变更或补充，应签订书面协议，并经双方盖章确认。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范和标准4.工程量清单5.工程预算书6.合同条款确认书7.乙方资质证明文件8.相关法律法规和政策文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，导致工程质量问题。2.乙方未按照约定时间完成工程，造成工期延误。3.乙方未按照甲方要求进行工程验收，工程验收不合格。4.甲方未按照约定时间支付预付款、进度款和尾款。5.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工。6.双方未按照约定解决争议，未经协商或协商不成即提起诉讼。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担建设工程项目的投资、组织、管理和使用等权利和责任的当事人。2.承包方：指承担建设工程施工任务，具备相应资质和能力的施工企业。3.工程质量：指工程满足设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求的状态。4.工期延误：指工程实际竣工时间超过合同约定的竣工时间。5.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：乙方应按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。2.工期延误：双方应约定合理的工期，并严格按照合同约定的时间节点完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付违约金。3.工程验收：乙方应按照甲方要求进行工程验收，确保工程验收合格。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担由此产生的费用。4.款项支付：甲方应按照约定时间支付预付款、进度款和尾款。如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并追究甲方的违约责任。5.争议解决：双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施