2024年光伏电站建设与风力发电结合合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年光伏电站建设与风力发电结合合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.项目背景2.1项目背景说明2.2项目目的2.3项目意义3.项目内容3.1光伏电站建设3.1.1光伏电站建设地点3.1.2光伏电站建设规模3.1.3光伏电站建设技术3.1.4光伏电站建设进度3.2风力发电结合3.2.1风力发电场建设地点3.2.2风力发电场建设规模3.2.3风力发电场建设技术3.2.4风力发电场建设进度4.投资与资金4.1投资总额4.2投资比例4.3资金来源4.4资金使用计划5.合作方式5.1合作模式5.2合作期限5.3合作权利与义务6.技术标准与规范6.1光伏电站技术标准6.2风力发电技术标准6.3工程质量标准7.项目进度安排7.1项目总体进度安排7.2各阶段进度安排7.3进度调整机制8.工程施工与验收8.1施工组织与管理8.2施工质量控制8.3工程验收标准8.4验收程序9.产权与运营9.1产权归属9.2运营管理9.3运营收益分配10.电力销售与输送10.1电力销售方式10.2电力输送方式10.3电力价格11.风险管理11.1风险识别11.2风险评估11.3风险控制措施12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除与终止程序14.合同附件14.1附件一：光伏电站建设方案14.2附件二：风力发电场建设方案14.3附件三：合同补充协议第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：《2024年光伏电站建设与风力发电结合合同》1.2合同双方1.2.1甲方：[甲方全称]1.2.2乙方：[乙方全称]1.3合同签订日期：[签订日期]1.4合同生效日期：[生效日期]1.5合同期限：自合同生效之日起至[合同期限结束日期]2.项目背景2.1项目背景说明[项目背景详细说明，包括项目发起原因、政策支持、市场需求等]2.2项目目的[项目具体目标，如提高可再生能源利用率、减少碳排放等]2.3项目意义[项目对社会、经济和环境的具体意义和影响]3.项目内容3.1光伏电站建设3.1.1光伏电站建设地点：[具体地点]3.1.2光伏电站建设规模：[装机容量、占地面积等]3.1.3光伏电站建设技术：[采用的技术和设备]3.1.4光伏电站建设进度：[分阶段建设时间表]3.2风力发电结合3.2.1风力发电场建设地点：[具体地点]3.2.2风力发电场建设规模：[装机容量、占地面积等]3.2.3风力发电场建设技术：[采用的技术和设备]3.2.4风力发电场建设进度：[分阶段建设时间表]4.投资与资金4.1投资总额：[总投资金额]4.2投资比例：[甲方与乙方的投资比例]4.3资金来源：[资金来源说明，如自筹、贷款等]4.4资金使用计划：[资金使用具体安排和时间表]5.合作方式5.1合作模式：[合作的具体方式，如合资、合作开发等]5.2合作期限：[合作期限长度]5.3合作权利与义务：[双方的权利和义务具体内容]6.技术标准与规范6.1光伏电站技术标准：[适用的国家和行业标准]6.2风力发电技术标准：[适用的国家和行业标准]6.3工程质量标准：[工程质量的具体标准和要求]7.项目进度安排7.1项目总体进度安排：[项目总体建设时间表]7.2各阶段进度安排：[分阶段建设的时间表和关键节点]7.3进度调整机制：[进度调整的具体条件和程序]8.工程施工与验收8.1施工组织与管理8.1.1施工组织机构：[施工组织架构和人员配置]8.1.2施工项目管理：[项目管理流程和职责分工]8.2施工质量控制8.2.1质量控制体系：[质量管理体系和标准]8.2.2质量检查与验收：[施工过程中的质量检查和验收标准]8.3工程验收标准8.3.1验收标准：[工程验收的具体标准和要求]8.3.2验收程序：[工程验收的具体流程]8.4验收程序8.4.1验收申请：[验收申请的时间和条件]8.4.2验收组织：[验收组织的构成和职责]8.4.3验收报告：[验收报告的编制和提交要求]9.产权与运营9.1产权归属9.1.1光伏电站产权：[光伏电站产权归属和变更条件]9.1.2风力发电场产权：[风力发电场产权归属和变更条件]9.2运营管理9.2.1运营机构：[运营管理机构的设置和职责]9.2.2运营计划：[运营计划和年度运营目标]9.3运营收益分配9.3.1收益分配原则：[收益分配的具体原则和方法]9.3.2收益分配方案：[具体的收益分配比例和时间表]10.电力销售与输送10.1电力销售方式10.1.1销售对象：[电力销售的目标客户和范围]10.1.2销售价格：[电力销售的价格形成机制和调整方式]10.2电力输送方式10.2.1输电线路：[输电线路的设计和建设标准]10.2.2输电能力：[输电线路的输电能力及扩容计划]10.3电力价格10.3.1价格体系：[电力价格的计算方法和组成]10.3.2价格调整：[价格调整的触发条件和调整机制]11.风险管理11.1风险识别11.1.1风险因素：[项目可能面临的风险因素列表]11.1.2风险评估：[风险评估的方法和评估结果]11.2风险评估11.2.1风险等级：[风险等级的划分标准]11.2.2风险应对措施：[针对不同风险等级的应对措施]11.3风险控制措施11.3.1控制措施：[具体的风险控制措施和实施计划]12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1内部协商：[内部协商的流程和时限]12.1.2第三方调解：[调解机构的选择和调解程序]12.2争议解决机构12.2.1仲裁机构：[仲裁机构的选择和仲裁规则]12.2.2法院诉讼：[法院诉讼的程序和管辖法院]12.3争议解决程序12.3.1提起争议：[提起争议的条件和时限]12.3.2解决争议：[解决争议的具体程序和结果]13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1合同解除事由：[合同解除的具体条件和情形]13.1.2合同解除程序：[合同解除的具体程序和通知要求]13.2合同终止条件13.2.1合同终止事由：[合同终止的具体条件和情形]13.2.2合同终止程序：[合同终止的具体程序和通知要求]13.3合同解除与终止程序13.3.1解除或终止申请：[解除或终止申请的条件和程序]13.3.2解除或终止通知：[解除或终止通知的送达方式和时限]14.合同附件14.1附件一：光伏电站建设方案[光伏电站建设方案的详细内容和附件文件]14.2附件二：风力发电场建设方案[风力发电场建设方案的详细内容和附件文件]14.3附件三：合同补充协议[合同补充协议的具体内容和附件文件]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，为项目提供专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、员工或代理。16.第三方介入的类型16.1技术咨询服务16.2监理服务16.3质量检测服务16.4融资服务16.5法律咨询与服务17.第三方介入的程序17.1第三方选择17.1.1甲乙双方共同确定第三方介入的必要性。17.1.2甲乙双方共同邀请或招标选择第三方。17.1.3第三方接受邀请或参与招标，并提交相关资质证明。17.2第三方资质要求17.2.1第三方应具备相应的资质证书和专业技术能力。18.第三方责任限额18.1第三方责任18.1.1第三方在履行合同过程中，应按照合同约定和相关法律法规履行其职责。18.1.2第三方对其提供的专业服务、技术支持、监督管理或其他相关服务承担相应责任。18.2责任限额18.2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型、服务范围和合同约定确定。18.2.2第三方责任限额不得超过合同总金额的[具体比例]。18.2.3第三方责任限额应通过保险或其他方式实现。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方与甲方责任划分19.1.1第三方对甲方负责，甲方对第三方的选择和监督负责。19.1.2第三方应向甲方报告其工作进展和问题。19.2第三方与乙方责任划分19.2.1第三方对乙方负责，乙方对第三方的选择和监督负责。19.2.2第三方应向乙方报告其工作进展和问题。19.3第三方与项目其他相关方责任划分19.3.1第三方对项目其他相关方负责，如需与其他相关方合作，应取得甲乙双方的同意。19.3.2第三方应遵守项目其他相关方的规定和标准。20.第三方介入的合同条款20.1.1第三方介入的服务内容、范围和期限。20.1.2第三方的责任、权利和义务。20.1.3第三方的报酬和支付方式。20.1.4第三方的保密条款。20.1.5第三方的责任限额和保险。20.1.6第三方介入的终止条件和程序。21.第三方介入的监督与管理21.1甲乙双方应共同监督和管理第三方的工作。21.2甲乙双方应定期检查第三方的服务质量和工作进度。21.3如第三方未能履行合同义务，甲乙双方有权要求第三方改正或解除合同。22.第三方介入的争议解决22.1第三方介入的争议解决方式应与合同争议解决方式一致。22.2第三方介入的争议解决程序应遵循合同约定的争议解决机制。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：光伏电站建设方案详细要求：包括电站的总体设计、设备选型、施工计划、运营维护方案等。说明：此方案应详细描述光伏电站的技术参数、设计标准、预期效益等。2.附件二：风力发电场建设方案详细要求：包括风场选址、风机型号、电气连接方案、环境保护措施等。说明：此方案应详细描述风力发电场的建设标准、预期发电量、环境风险评估等。3.附件三：合同补充协议详细要求：包括合同中未明确或需要额外约定的条款。说明：此协议应作为合同的一部分，具有同等法律效力。4.附件四：项目进度计划详细要求：包括项目各阶段的起止时间、关键节点、里程碑等。说明：此计划应作为项目执行的重要依据，确保项目按计划推进。5.附件五：资金使用计划详细要求：包括资金来源、使用范围、预算分配、支付方式等。说明：此计划应详细记录资金的使用情况，确保资金合理使用。6.附件六：风险控制措施详细要求：包括风险识别、评估、应对措施等。说明：此措施应针对项目可能面临的风险制定，以降低风险发生的可能性和影响。7.附件七：第三方资质证明详细要求：包括第三方机构的营业执照、资质证书、专业技术人员名单等。说明：此证明应作为第三方介入的依据，确保第三方具备相应的资质和能力。8.附件八：保险单详细要求：包括保险类型、保险金额、保险期限、保险条款等。说明：此保险单应作为合同的一部分，确保合同双方和第三方的利益得到保障。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定的时间完成项目进度。违约方未按合同约定提供质量合格的产品或服务。违约方未按合同约定支付款项。违约方泄露合同双方商业秘密。违约方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准违约方应承担违约责任，包括但不限于：支付违约金。承担因违约造成的损失。恢复因违约造成的合同利益。承担合同解除或终止后的责任。3.示例说明示例一：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担因延误付款造成的损失。示例二：乙方未按合同约定提供符合质量标准的产品，甲方有权要求退货或赔偿损失。示例三：第三方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求第三方承担违约责任，并要求赔偿损失。全文完。2024年光伏电站建设与风力发电结合合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资总额3.光伏电站建设3.1光伏电站建设内容3.2光伏电站建设工期3.3光伏电站建设质量要求3.4光伏电站建设资金4.风力发电建设4.1风力发电建设内容4.2风力发电建设工期4.3风力发电建设质量要求4.4风力发电建设资金5.合同双方权利义务5.1合同双方权利5.2合同双方义务6.合同履行6.1合同履行期限6.2合同履行方式6.3合同履行地点7.合同变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.合同违约责任8.1违约情形8.2违约责任9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件11.1附件一：光伏电站建设方案11.2附件二：风力发电建设方案11.3附件三：合同履行进度表12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同备案13.1合同备案机关13.2合同备案期限14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：能源有限公司乙方：建筑安装工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式2.合同项目概述2.1项目名称2024年光伏电站建设与风力发电结合项目2.2项目地点省市县镇2.3项目规模光伏电站装机容量为50MW，风力发电装机容量为30MW2.4项目投资总额投资总额为人民币5亿元3.光伏电站建设3.1光伏电站建设内容包括光伏组件安装、逆变器安装、电缆敷设、支架安装等3.2光伏电站建设工期建设工期为12个月3.3光伏电站建设质量要求按照国家相关标准执行，确保工程质量合格3.4光伏电站建设资金甲方负责提供光伏电站建设所需资金，总额为4亿元4.风力发电建设4.1风力发电建设内容包括风力发电机安装、塔筒安装、基础建设等4.2风力发电建设工期建设工期为12个月4.3风力发电建设质量要求按照国家相关标准执行，确保工程质量合格4.4风力发电建设资金甲方负责提供风力发电建设所需资金，总额为1亿元5.合同双方权利义务5.1合同双方权利甲方有权要求乙方按照合同约定进行项目建设，确保项目按时、按质完成。乙方有权要求甲方按照合同约定支付项目建设资金。5.2合同双方义务甲方义务：（1）按照合同约定支付项目建设资金；（2）提供项目建设所需的土地、电力接入等相关手续；（3）协助乙方办理项目建设过程中所需的各项审批手续。乙方义务：（1）按照合同约定进行项目建设，确保项目按时、按质完成；（2）遵守国家相关法律法规，确保项目建设安全、环保；（3）按照甲方要求提供项目进度报告和相关资料。6.合同履行6.1合同履行期限合同履行期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。6.2合同履行方式双方应按照合同约定，通过书面形式进行沟通和协调，确保合同顺利履行。6.3合同履行地点合同履行地点为省市县镇。7.合同变更与解除7.1合同变更在合同履行过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。7.2合同解除在合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。8.合同违约责任8.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付项目建设资金的；（2）乙方未按合同约定完成项目建设，造成工期延误的；（3）乙方未按合同约定保证项目建设质量，导致工程不合格的；（4）乙方在项目建设过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的；（5）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的。8.2违约责任（1）甲方未按合同约定支付资金，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金；（2）乙方未按合同约定完成项目建设，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金；（3）乙方导致工程不合格，应无条件返工或修复，并承担由此产生的全部费用；（4）乙方发生安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；（5）任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。9.合同争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交合同约定的争议解决机构仲裁。9.2争议解决机构本合同争议提交省市仲裁委员会仲裁。10.合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）合同约定的项目建设完成并经验收合格；（2）合同约定的权利义务履行完毕；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。11.合同附件11.1附件一：光伏电站建设方案11.2附件二：风力发电建设方案11.3附件三：合同履行进度表12.合同签署12.1合同签署日期本合同于2024年5月20日签署。12.2合同签署地点本合同于省市县镇签署。12.3合同签署人甲方代表：乙方代表：13.合同备案13.1合同备案机关本合同需提交至省市县工商行政管理局备案。13.2合同备案期限自合同签署之日起30日内完成备案。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，任何一方不得擅自变更或解除。14.4本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。14.5本合同适用于中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除合同双方之外的，在合同履行过程中，可能介入合同关系，提供咨询、监理、设计、施工、设备供应、金融服务等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入情形（1）项目咨询与评估；（2）项目监理与监督；（3）项目设计、施工或设备供应；（4）项目融资与保险；（5）合同纠纷调解与仲裁。16.第三方责任限额16.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身过错或责任导致合同双方或项目遭受损失时，所应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额约定（1）第三方在合同履行过程中，因自身过错或责任导致合同双方或项目遭受损失的，应按照合同约定承担相应的赔偿责任。（2）第三方责任限额不得超过合同总价款的百分之十。（3）第三方责任限额不包括因不可抗力因素导致的损失。17.第三方选择与授权17.1第三方选择甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。17.2第三方授权甲乙双方应授权第三方在合同约定范围内，行使相应的权利和义务。18.第三方责任与权利18.1第三方责任（1）第三方应按照合同约定，履行其职责，确保项目按质、按期完成。（2）第三方应遵守国家相关法律法规，确保项目安全、环保。（3）第三方因自身过错或责任导致合同双方或项目遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便履行其职责。（2）第三方有权要求甲乙双方协助其完成合同约定的工作。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方签订合作协议，明确双方的权利和义务，并接受甲方的监督。19.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方签订合作协议，明确双方的权利和义务，并接受乙方的监督。19.3第三方与项目其他参与方的关系第三方在项目中的地位是独立的，与项目其他参与方（如设计单位、施工单位、设备供应商等）的关系应通过合同约定明确，确保各方的权益得到保障。20.第三方介入合同条款的变更与补充20.1变更与补充在合同履行过程中，如需对第三方介入合同条款进行变更或补充，甲乙双方应协商一致，签订书面变更协议。20.2变更协议的效力变更协议与本合同具有同等法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。20.3变更协议的备案变更协议需提交至合同备案机关备案，自备案之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：光伏电站建设方案详细要求：包括光伏组件选择、逆变器规格、电缆类型、支架设计等详细技术参数。说明：此方案需经双方确认，作为光伏电站建设的技术指导文件。2.附件二：风力发电建设方案详细要求：包括风力发电机型号、塔筒结构、基础设计、风力资源评估等详细技术参数。说明：此方案需经双方确认，作为风力发电建设的技术指导文件。3.附件三：合同履行进度表详细要求：列出项目建设各阶段的时间节点、关键里程碑、预期完成日期等。说明：此进度表需由乙方根据实际情况更新，并及时通知甲方。4.附件四：第三方合作协议详细要求：包括第三方服务内容、费用、责任范围、保密条款等。说明：此协议需经甲乙双方和第三方共同签署，作为第三方介入的正式文件。5.附件五：项目验收报告详细要求：包括项目验收结果、存在问题、整改措施等。说明：此报告需由第三方或验收委员会编制，作为项目竣工验收的依据。6.附件六：项目变更记录详细要求：记录项目实施过程中发生的变更，包括变更原因、内容、影响等。说明：此记录需由乙方负责编制，并及时通知甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付项目建设资金的；乙方未按合同约定完成项目建设，造成工期延误的；乙方未按合同约定保证项目建设质量，导致工程不合格的；乙方在项目建设过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的；任何一方违反合同约定，给对方造成损失的；第三方未按合同约定履行职责，造成合同双方或项目损失的。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为的严重程度、影响范围、损失金额等因素，承担相应的违约责任。违约金计算：根据合同约定，违约金按每日或每期的比例计算。3.示例说明：若甲方未按合同约定支付资金，每逾期一日，应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金。若乙方未按合同约定完成项目建设，每延误一日，应向甲方支付合同总价款的千分之五作为违约金。若第三方在项目监理过程中未能及时发现并报告问题，导致项目延误或损失，第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年光伏电站建设与风力发电结合合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设周期3.项目设计3.1设计单位3.2设计内容3.3设计标准3.4设计图纸及资料4.项目施工4.1施工单位4.2施工内容4.3施工标准4.4施工进度4.5施工质量5.项目设备5.1设备供应商5.2设备种类及数量5.3设备质量5.4设备验收6.项目资金6.1资金来源6.2资金拨付6.3资金结算7.项目验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收结果8.运营管理8.1运营单位8.2运营责任8.3运营维护8.4运营效益9.电力上网9.1电力上网方式9.2电力上网价格9.3电力上网协议10.优惠政策10.1国家及地方优惠政策10.2享受政策条件10.3政策变更处理11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定14.1保密条款14.2通知送达14.3合同附件14.4合同修改与补充14.5合同解除与终止14.6合同争议解决14.7合同解释14.8合同份数及效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址甲方：[甲方全称]地址：[甲方详细地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方全称]地址：[乙方详细地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]1.2法定代表人或授权代表甲方授权代表：[授权代表姓名]乙方授权代表：[授权代表姓名]1.3联系方式甲方联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]电子邮箱：[联系人邮箱]乙方联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系人电话]电子邮箱：[联系人邮箱]2.项目概况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目装机容量或面积]2.4项目投资[项目总投资金额]2.5项目建设周期[项目预计建设起始日期]至[项目预计建设结束日期]3.项目设计3.1设计单位[设计单位全称]3.2设计内容[设计详细内容，如电气设计、结构设计等]3.3设计标准[设计遵循的国家标准、行业标准或企业标准]3.4设计图纸及资料[设计图纸及资料的提交时间、数量及要求]4.项目施工4.1施工单位[施工单位全称]4.2施工内容[施工详细内容，如土建施工、设备安装等]4.3施工标准[施工遵循的国家标准、行业标准或企业标准]4.4施工进度[施工各阶段的时间安排及节点]4.5施工质量[施工质量保证措施及验收标准]5.项目设备5.1设备供应商[设备供应商全称]5.2设备种类及数量[设备种类及数量明细]5.3设备质量[设备质量保证措施及验收标准]5.4设备验收[设备验收时间、程序及标准]6.项目资金6.1资金来源[资金来源明细，如银行贷款、自筹资金等]6.2资金拨付[资金拨付时间、金额及方式]6.3资金结算[资金结算方式、时间及程序]8.运营管理8.1运营单位[运营单位全称]8.2运营责任[运营单位负责的具体内容，如设备维护、运行监控等]8.3运营维护[运营维护的具体要求，包括定期检查、紧急维修等]8.4运营效益[运营效益的计算方法、分成比例及支付方式]9.电力上网9.1电力上网方式[电力上网的具体方式，如直接接入电网或通过购售电合同上网]9.2电力上网价格[电力上网的价格标准，包括上网电价、补贴电价等]9.3电力上网协议[电力上网协议的主要内容，包括上网电量、上网时间、电费结算等]10.优惠政策10.1国家及地方优惠政策[可享受的国家及地方优惠政策列表及具体要求]10.2享受政策条件[享受政策的具体条件，如项目类型、规模、投资额度等]10.3政策变更处理[政策变更时的处理流程及责任划分]11.违约责任11.1违约情形[列举合同中可能出现的违约情形]11.2违约责任[对应每种违约情形的具体违约责任]11.3违约赔偿[违约赔偿的计算方法、支付方式及期限]12.争议解决12.1争议解决方式[争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼]12.2争议解决机构[争议解决的具体机构，如仲裁委员会或法院]12.3争议解决费用[争议解决费用的承担方及分摊方式]13.合同生效及终止13.1合同生效条件[合同生效的具体条件，如双方签字盖章、合同登记等]13.2合同生效日期[合同生效的具体日期]13.3合同终止条件[合同终止的具体条件，如项目完成、双方协商一致等]13.4合同终止日期[合同终止的具体日期]14.其他约定14.1保密条款[保密内容、保密期限及违约责任]14.2通知送达[通知送达的方式、地址及确认方式]14.3合同附件[合同附件的名称、内容及其法律效力]14.4合同修改与补充[合同修改与补充的流程、形式及效力]14.5合同解除与终止[合同解除与终止的条件、程序及后果]14.6合同争议解决[合同争议解决的最终解释和适用法律]14.7合同解释[合同解释的原则和依据]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，提供专业服务或具有特定资质的独立第三方。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、施工单位、设备供应商、监理单位、评估机构、咨询机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同项下提供的服务或产品，应当符合合同约定和相关法律法规的要求。15.2.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失或违约，应当由第三方自行承担。15.2.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致的损失或违约，根据不可抗力影响程度，甲乙双方协商解决。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的信息和条件，以完成其职责。15.3.2第三方有权在合同履行过程中，对甲乙双方的行为进行监督和指导。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商一致，决定引入第三方介入。15.4.2甲乙双方共同与第三方签订相关协议，明确第三方在合同项下的职责和权利。15.4.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合同履行的顺利进行。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方在引入第三方时，应确保第三方具备相应的资质和能力。16.1.2甲方应负责协调第三方与乙方的沟通，确保第三方的工作符合合同要求。16.2乙方额外条款16.2.1乙方在引入第三方时，应确保第三方的工作不会影响其合法权益。16.2.2乙方应配合第三方的工作，并提供必要的支持和协助。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在合同项下的责任限额，由甲乙双方在第三方协议中约定。17.1.2第三方责任限额包括但不