2024版环保设施建设工程合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版环保设施建设工程合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程投资估算3.工程承包方式3.1承包方式3.2承包范围3.3承包方式说明4.工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工程工期4.3工程延期处理5.工程质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验标准5.3质量保证措施6.工程价款及支付方式6.1工程价款组成6.2工程付款进度6.3工程付款方式6.4工程竣工结算7.工程保险7.1工程保险种类7.2保险责任范围7.3保险费用承担8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2工程变更内容8.3工程索赔处理9.工程验收及保修9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程保修期限及内容10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金计算方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件说明14.3合同附件效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：环保设施建设工程有限公司乙方：环保设施建设工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式甲方联系人：联系电话：138xxxx5678乙方联系人：赵六联系电话：139xxxx5678第二条工程概况2.1工程名称环保设施建设工程2.2工程地点省市区工业园区2.3工程规模占地面积：50000平方米建筑面积：30000平方米2.4工程建设内容主要包括环保设施建设、设备安装、调试等2.5工程投资估算总投资：人民币伍仟万元整第三条工程承包方式3.1承包方式本合同采用固定总价承包方式3.2承包范围包括但不限于设计、施工、安装、调试、试运行等全过程3.3承包方式说明本合同总价为人民币伍仟万元整，包含上述承包范围内的一切费用第四条工程进度及工期4.1工程进度计划本工程计划于2024年1月1日开始施工，2025年12月31日竣工4.2工程工期本工程总工期为24个月4.3工程延期处理如因不可抗力或其他原因导致工程延期，双方应协商解决，并相应调整工期第五条工程质量标准5.1工程质量要求本工程应符合国家有关环保设施建设的相关标准和规范5.2质量检验标准按照国家相关质量检验标准和规范执行5.3质量保证措施甲方将委托第三方质量检测机构对工程质量进行监督和检验第六条工程价款及支付方式6.1工程价款组成包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备费、施工费、调试费等6.2工程付款进度1.预付款：合同签订后10个工作日内支付合同价的30%2.进度款：每完成一个阶段的工程量，经甲方验收合格后支付该阶段合同价的30%3.竣工验收款：工程竣工验收合格后支付合同价的30%4.保修金：工程竣工验收合格后支付合同价的10%，保修期满后无质量问题退还6.3工程付款方式采用银行转账方式支付，付款账户为甲方指定账户第七条工程保险7.1工程保险种类工程一切险、第三方责任险7.2保险责任范围包括但不限于火灾、爆炸、自然灾害、意外事故等7.3保险费用承担保险费用由甲方承担，乙方负责办理保险手续第八条工程变更及索赔8.1工程变更程序任何工程变更均需经双方协商一致后书面确认，并作为合同的补充部分8.2工程变更内容包括但不限于工程量、设计、进度、合同价款等变更8.3工程索赔处理如因非乙方责任导致工程延误或增加费用，乙方有权提出索赔，甲方应在收到索赔通知后15日内进行审查并给予答复第九条工程验收及保修9.1工程验收标准本工程验收标准应符合国家相关环保设施建设验收标准及合同约定9.2工程验收程序1.乙方完成工程后，应通知甲方进行验收2.甲方应在收到通知后7日内组织验收3.验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，直至合格9.3工程保修期限及内容本工程保修期为自竣工验收合格之日起2年，保修内容包括但不限于设备故障、工程缺陷等第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不符合约定、未按时付款等10.2违约责任承担1.乙方未按时完成工程，每延误一天，应支付甲方合同价的0.5%作为违约金2.乙方提供的材料或设备不符合质量要求，乙方应负责更换或修复，并承担相关费用3.甲方未按时付款，每延误一天，应支付乙方合同价的0.5%作为违约金10.3违约金计算方式违约金按实际延误天数或未付款金额计算，累计不得超过合同总价第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序仲裁委员会应根据《中华人民共和国仲裁法》及相关规定进行仲裁11.3争议解决期限自争议发生之日起6个月内提交仲裁第十二条合同解除12.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等12.2合同解除程序1.提出解除方应提前30日书面通知对方2.双方应在接到通知后15日内确认解除合同3.合同解除后，双方应按照约定办理合同终止手续12.3合同解除后的处理1.乙方应将已完成工程交付甲方2.甲方应支付乙方已完成工程部分的款项3.双方应协商解决剩余工程的处理及费用问题第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效13.2合同终止条件包括但不限于工程竣工、合同解除、双方协商一致等13.3合同终止程序1.双方应按照约定办理合同终止手续2.合同终止后，双方应按照约定进行工程结算第十四条其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等14.2合同附件说明合同附件与本合同具有同等法律效力14.3合同附件效力合同附件的效力以双方签字盖章为准第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中，由甲方或乙方邀请或委托，参与合同相关活动或提供服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、分支机构或员工。第二条第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、风险评估、技术支持等。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定或委托协议的约定，履行其职责，并对自己的行为承担相应的法律责任。3.2第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、难度和风险等因素，由甲方或乙方在委托协议中明确约定。第四条第三方权利4.1第三方有权根据合同约定或委托协议的约定，获得报酬。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料，以完成其委托的任务。4.3第三方有权要求甲方或乙方对其提供的意见和建议给予充分考虑。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方之间的权利义务关系，由委托协议约定，与本合同不冲突。5.2第三方与甲方、乙方之间的争议，应通过协商或仲裁解决。5.3第三方在执行任务过程中，应遵守国家法律法规，尊重合同双方的合法权益。第六条第三方介入的流程6.1甲方或乙方需提前向对方告知拟邀请或委托的第三方信息，包括第三方名称、资质、服务内容等。6.2双方对第三方信息进行确认，并同意第三方介入。6.3甲方或乙方与第三方签订委托协议，明确双方的权利义务。6.4第三方按照委托协议的约定，开展相关工作。第七条第三方介入的监督7.1甲方或乙方应监督第三方的工作，确保其按照约定履行职责。7.2甲方或乙方有权要求第三方提供工作进展报告和阶段性成果。7.3甲方或乙方发现第三方存在违约行为时，有权要求其改正或终止其服务。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用由委托方承担。8.2第三方介入的费用应包括但不限于服务费、差旅费、资料费等。8.3甲方或乙方应在委托协议中明确第三方介入费用的支付方式和时间。第九条第三方介入的保密9.1第三方应遵守保密义务，对在执行任务过程中知悉的甲方或乙方的商业秘密、技术秘密等保密信息，不得泄露。9.2保密期限自合同终止之日起不少于3年。第十条第三方介入的终止1.第三方违反合同约定或委托协议的约定；2.第三方无法履行其职责；10.2第三方介入终止后，甲方或乙方应按照约定支付已提供服务的费用。第十一条第三方介入的后续处理11.1第三方介入终止后，甲方或乙方应根据合同约定或委托协议的约定，对第三方的工作成果进行验收。11.2甲方或乙方对第三方的工作成果不满意时，有权要求第三方进行整改或重新提供服务。11.3第三方介入终止后，甲方或乙方应根据合同约定或委托协议的约定，办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及说明书要求：图纸应详细标注工程尺寸、材料、设备等信息，说明书应明确工程的技术要求、施工工艺等。说明：图纸和说明书是工程实施的重要依据，应确保其准确性和完整性。2.工程合同要求：合同应包含双方的基本信息、工程概况、承包方式、工程进度、质量标准、价款及支付方式、保险、变更及索赔、验收及保修、违约责任、争议解决、合同生效及终止等内容。说明：合同是双方权利义务关系的法律文件，应确保其内容完整、准确。3.工程进度计划表要求：计划表应详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的主要工作内容。说明：进度计划表是工程管理的重要工具，有助于双方跟踪工程进度。4.工程质量标准及检验报告要求：质量标准应参照国家相关标准和规范，检验报告应如实反映工程质量的实际情况。说明：质量标准和检验报告是保证工程质量的重要依据。5.工程价款结算清单要求：清单应详细列出工程各阶段的价款、支付时间及支付方式。说明：价款结算清单是工程款项支付的依据。6.工程保险单要求：保险单应明确保险种类、保险责任范围、保险费用等。说明：保险单是保障工程和人员安全的重要文件。7.工程变更通知单要求：通知单应详细说明变更内容、变更原因、变更后的工程量及费用等。说明：变更通知单是处理工程变更的重要文件。8.工程验收报告要求：报告应详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：验收报告是工程竣工交付的重要文件。9.工程保修证书要求：证书应明确保修期限、保修内容、保修方式等。说明：保修证书是保障工程使用期间的质量和安全的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定：乙方每延误一天，应支付甲方合同价的0.5%作为违约金。示例：若合同约定工期为24个月，乙方延误10天，则应支付甲方0.5%×24×10=12%的违约金。2.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合质量要求责任认定：乙方应负责更换或修复不合格的材料或设备，并承担相关费用。示例：若乙方提供的设备不符合质量要求，乙方需更换设备，并承担更换费用。3.违约行为：甲方未按时付款责任认定：甲方每延误一天，应支付乙方合同价