2024版污水处理厂排水管道建设工程合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版污水处理厂排水管道建设工程合同本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同双方法定代表人2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准3.工程设计3.1设计依据3.2设计单位3.3设计内容3.4设计文件4.工程施工4.1施工单位4.2施工范围4.3施工组织4.4施工进度4.5施工质量4.6施工安全5.供货5.1供货单位5.2供货范围5.3供货方式5.4供货进度5.5供货质量6.质量监督6.1质量监督机构6.2质量监督方式6.3质量监督内容7.验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收机构7.4验收结果8.付款及结算8.1付款方式8.2付款进度8.3结算方式8.4结算时间9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除后果12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止日期13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3供货清单13.4其他相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同甲方甲方全称：污水处理厂甲方地址：市区街道号甲方法定代表人：1.2合同乙方乙方全称：建筑工程有限公司乙方地址：市区街道号乙方法定代表人：1.3合同双方法定代表人2.项目概况2.1工程名称：2024版污水处理厂排水管道建设工程2.2工程地点：市区污水处理厂周边2.3工程规模：总长度约10公里，设计流量5000立方米/日2.4工程类型：市政排水管道工程2.5工程建设标准：按照《城镇排水工程规范》GB501412006执行3.工程设计3.1设计依据：《城镇排水工程规范》GB5014120063.2设计单位：设计研究院3.3设计内容：排水管道设计、施工图设计3.4设计文件：设计说明书、施工图、设计计算书等4.工程施工4.1施工单位：建筑工程有限公司4.2施工范围：排水管道的施工、安装、调试等4.3施工组织：成立项目经理部，负责现场施工管理4.4施工进度：合同签订后60天内开始施工，预计工期为12个月4.5施工质量：严格按照国家相关标准执行，确保工程质量合格4.6施工安全：严格执行安全生产责任制，确保施工安全5.供货5.1供货单位：管道材料有限公司5.2供货范围：排水管道、管道配件等5.3供货方式：按照合同约定的时间和数量进行供货5.4供货进度：与工程施工进度相匹配，确保工程顺利进行5.5供货质量：符合国家标准和合同约定要求6.质量监督6.1质量监督机构：工程质量监督站6.2质量监督方式：定期和不定期的现场检查6.3质量监督内容：施工过程、材料质量、工程质量等7.验收7.1验收标准：《城镇排水工程规范》GB5014120067.2验收程序：施工单位自检、监理单位抽检、质量监督机构验收7.3验收机构：工程质量监督站7.4验收结果：达到合格标准，颁发验收合格证书8.付款及结算8.1付款方式8.1.1甲方按工程进度支付乙方工程款，支付比例根据工程完成情况分阶段支付。8.1.2首付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的10%作为首付款。8.1.3进度款：工程每完成10%的工程量，乙方提交相应验收报告，甲方在收到报告后5个工作日内支付完成工程量的10%。8.1.4结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付结算款。8.2付款进度8.2.1首付款支付后，工程开工。8.2.2进度款支付在工程进度达到约定比例时进行。8.2.3结算款支付在工程竣工验收合格并提交最终结算报告后进行。8.3结算方式8.3.1结算采用人民币结算，以银行转账方式支付。8.3.2甲方应在收到乙方提交的结算报告及发票后及时办理结算手续。8.4结算时间8.4.1首付款支付时间为合同签订后5个工作日内。8.4.2进度款支付时间为工程进度达到约定比例后的5个工作日内。8.4.3结算款支付时间为竣工验收合格后30个工作日内。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2若协商不成，争议应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决期限9.3.1双方应在争议发生后30日内提出解决要求。9.3.2法院应在受理后6个月内作出判决。10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定的时间完成工程。10.1.2乙方施工质量不符合合同约定标准。10.1.3甲方未按合同约定的时间支付工程款。10.2违约责任10.2.1乙方未按时完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。10.2.2乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工，并赔偿因此造成的损失。10.2.3甲方未按时支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付应付款金额的0.1%作为违约金。10.3违约赔偿10.3.1双方违约责任应按照实际损失计算，包括但不限于直接经济损失和间接经济损失。11.合同解除11.1解除条件11.1.1乙方严重违反合同约定，经甲方催告后仍未改正。11.1.2甲方因不可抗力导致合同无法履行。11.2解除程序11.2.1甲方应书面通知乙方解除合同。11.2.2乙方应在接到通知后15日内确认解除。11.3解除后果11.3.1合同解除后，双方应按照约定进行结算。11.3.2双方应各自承担因解除合同而产生的责任。12.合同生效及终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章后，合同即生效。12.2生效日期12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止条件12.3.1工程竣工验收合格并交付使用。12.4终止日期12.4.1合同终止日期以竣工验收合格并交付使用之日为准。13.合同附件13.1设计文件13.1.1设计说明书13.1.2施工图纸13.1.3设计计算书13.2施工图纸13.2.1施工图设计文件13.2.2施工详图13.3供货清单13.3.1供货材料清单13.3.2供货设备清单13.4其他相关文件13.4.1合同签订证明文件13.4.2验收报告13.4.3结算报告第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念14.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或委托的专业机构、个人或其他组织。14.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、咨询机构等。14.2第三方介入目的14.2.1保证工程质量，确保工程按照设计要求和安全标准进行。14.2.2提高工程效率，确保工程按时完成。14.2.3增强合同履行的透明度，维护合同双方的合法权益。14.3第三方责任14.3.1第三方应按照合同约定，履行其专业职责，确保其提供的咨询、设计、监理、检测等服务达到相关行业标准。14.3.2第三方对提供的服务质量承担责任，如因第三方服务原因导致工程出现质量问题，第三方应承担相应的责任。14.3.3第三方应保守合同双方的商业秘密，不得泄露合同内容。14.4第三方权利14.4.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料，以完成其专业服务。14.4.2第三方有权在合同履行过程中对甲方或乙方进行监督，并提出改进建议。14.5第三方介入程序14.5.1甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前通知对方，并说明介入原因和预期目标。14.5.2双方应共同协商确定第三方的选择和委托事项，并签订相应协议。14.5.3第三方介入后，应向甲方或乙方提供工作报告，报告内容包括但不限于工作进展、发现的问题及建议等。14.6第三方责任限额14.6.1第三方责任限额由双方在委托协议中约定，一般不超过其服务费总额的50%。14.6.2若第三方责任超过责任限额，超出部分由甲方和乙方按照合同约定承担。14.7第三方变更14.7.1若第三方在合同履行期间需要更换，甲方或乙方应及时通知对方，并重新协商确定第三方。14.7.2第三方变更后，原有第三方责任限额不再适用，双方应根据新第三方的情况重新约定责任限额。14.8第三方争议解决14.8.1第三方在合同履行过程中发生的争议，由第三方与甲方或乙方协商解决。14.8.2若协商不成，争议应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。14.9第三方介入费用14.9.1第三方介入费用由甲方或乙方支付，支付方式和时间由双方在委托协议中约定。14.9.2甲方或乙方支付第三方介入费用后，有权向乙方追偿。14.10第三方与其他各方的划分说明14.10.1第三方作为独立的第三方，其权利、义务和责任与甲方、乙方相独立。14.10.2甲方、乙方应确保第三方在合同履行过程中独立行使权利、履行义务，不受任何一方影响。14.10.3第三方不得泄露甲方、乙方的商业秘密，不得干预甲方、乙方的正常经营活动。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计说明书要求：详细描述设计依据、设计原则、设计内容、设计参数等。说明：设计说明书是工程设计和施工的基础文件，必须清晰、完整。2.施工图纸要求：包括总体平面图、剖面图、详图等，标注尺寸、材料、工艺要求等。说明：施工图纸是施工人员施工的依据，必须准确、详尽。3.设计计算书要求：提供设计过程中所有的计算过程和结果。说明：设计计算书是设计过程的详细记录，用于验证设计的正确性和合理性。4.供货清单要求：列出所有供货材料的名称、规格、数量、单价等。说明：供货清单是材料采购和供应的依据，必须准确无误。5.供货设备清单要求：列出所有供货设备的名称、型号、规格、数量、单价等。说明：供货设备清单是设备采购和供应的依据，必须详细具体。6.合同签订证明文件要求：合同双方签字盖章的合同文本。说明：合同签订证明文件是合同生效的依据。7.验收报告要求：包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明：验收报告是工程验收的记录，用于证明工程是否符合合同要求。8.结算报告要求：包括结算日期、结算依据、结算金额、付款方式等。说明：结算报告是工程结算的依据，用于确定最终付款金额。9.施工组织设计要求：包括施工方案、施工进度计划、人员安排、设备配置等。说明：施工组织设计是施工过程的指导文件，用于确保施工有序进行。10.施工安全措施要求：包括安全管理制度、安全防护设施、应急预案等。说明：施工安全措施是确保施工人员安全的必要条件。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定：每延迟一天，乙方应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。示例：工程合同约定工期为12个月，乙方实际完成时间为14个月，则乙方应支付2个月的违约金。2.乙方施工质量不符合合同约定标准责任认定：乙方应进行返工，并赔偿因此造成的损失。示例：工程中部分排水管道施工质量不合格，乙方需重新施工，并承担重新施工的费用。3.甲方未按合同约定时间支付工程款责任认定：每延迟一天，甲方应向乙方支付应付款金额的0.1%作为违约金。示例：工程款约定支付时间为每月15日，甲方实际支付时间为每月20日，则甲方应支付5日的违约金。4.第三方服务不符合合同约定责任认定：第三方应根据合同约定承担相应责任，超出责任限额部分由甲方和乙方按照合同约定承担。示例：第三方监理服务存在重大失误，导致工程延误，第三方需承担违约责任，超过责任限额部分由甲方和乙方承担。全文完。2024版污水处理厂排水管道建设工程合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设内容3.合同标的3.1施工内容3.2施工范围3.3施工质量标准3.4施工期限4.施工准备4.1施工现场准备4.2施工设备、材料准备4.3施工人员准备5.施工进度5.1施工计划5.2进度控制措施5.3进度调整6.施工质量6.1质量标准6.2质量检验6.3质量保证7.施工安全7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3事故处理8.工程款支付8.1支付方式8.2支付比例8.3支付时间9.风险责任9.1自然灾害风险9.2政策法规风险9.3其他风险10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同备案14.其他约定14.1不可抗力14.2保密条款14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：污水处理厂乙方：排水管道建设工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址：市区街道号乙方地址：市区街道号1.3合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称污水处理厂排水管道建设工程2.2项目地点市区2.3项目规模总长度：公里，管径：米2.4项目投资总投资：人民币万元2.5项目建设内容新建排水管道、改造现有排水管道、建设提升泵站等。3.合同标的3.1施工内容新建排水管道公里，改造现有排水管道公里，建设提升泵站一座。3.2施工范围市区范围内的排水管道建设工程。3.3施工质量标准按照国家相关标准及行业规范执行。3.4施工期限合同签订后个月内完成全部施工任务。4.施工准备4.1施工现场准备乙方负责施工现场的清理、平整、围挡等准备工作。4.2施工设备、材料准备乙方负责提供符合合同要求的施工设备、材料，并保证其质量。4.3施工人员准备乙方负责配备足够的施工人员，并保证其具备相应的资质。5.施工进度5.1施工计划乙方根据合同要求，制定详细的施工进度计划，并报送甲方审核。5.2进度控制措施乙方采用工程网络计划等方法，对施工进度进行严格控制。5.3进度调整如因不可抗力或甲方原因导致施工进度受到影响，乙方有权提出调整施工进度计划。6.施工质量6.1质量标准按照国家相关标准及行业规范执行。6.2质量检验乙方应按照合同要求，对施工过程进行质量检验，并保证工程质量。6.3质量保证乙方对施工质量承担终身责任，如因施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任。7.施工安全7.1安全生产责任乙方负责施工现场的安全生产，确保施工安全。7.2安全生产措施乙方制定安全生产措施，包括但不限于：施工人员安全培训、施工现场安全防护等。7.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施，并按照国家相关法律法规处理事故。8.工程款支付8.1支付方式工程款支付采用分期付款方式，分为预付款、进度款和竣工结算款。8.2支付比例预付款：合同签订后日内支付合同总额的%；进度款：每完成合同约定工程量的%，支付已完成工程量的%；竣工结算款：工程验收合格后日内支付合同总额的%。8.3支付时间预付款：合同签订后日内；进度款：每完成约定工程量后的日内；竣工结算款：工程验收合格后日内。9.风险责任9.1自然灾害风险如遇不可抗力导致的工程延误或损失，双方应协商解决，根据实际情况调整工期和责任。9.2政策法规风险如因政策法规变动导致合同内容或执行发生变化，双方应协商解决，合理调整合同条款。9.3其他风险因乙方施工原因导致的工程损失，乙方应承担全部责任；因甲方原因导致的工程损失，甲方应承担全部责任。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会受理争议后，按照仲裁规则进行审理。10.3争议解决机构仲裁委员会11.合同解除11.1合同解除条件如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。11.2合同解除程序一方提出解除合同，另一方应在日内答复，如未答复视为同意解除。11.3合同解除后果合同解除后，双方应按照约定进行清算，并承担相应的责任。12.违约责任12.1违约情形任何一方未履行合同义务或履行不符合合同约定，均视为违约。12.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失和违约情况确定。13.合同生效13.1合同生效条件双方签署合同并加盖公章后生效。13.2合同生效日期合同生效日期为签署日期。13.3合同备案合同签订后，双方应在日内向相关政府部门备案。14.其他约定14.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。14.2保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.3合同附件本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方指非甲乙双方当事人，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等辅助作用的个人或机构。15.2第三方介入范围1.工程监理：对施工过程进行监督、检查，确保工程质量符合合同要求。2.技术咨询：提供专业技术意见，协助解决施工过程中的技术难题。3.检测机构：对施工材料、施工过程、工程质量进行检测，确保符合国家标准。4.中介机构：协助双方进行合同洽谈、合同签订、合同履行等工作。15.3第三方介入程序1.甲方或乙方提出需要第三方介入的需求，并书面通知对方。2.双方协商确定第三方介入的必要性、范围、职责和费用。3.甲方或乙方与第三方签订协议，明确双方的权利和义务。4.第三方介入后，甲方或乙方应向对方通报第三方介入情况。16.甲乙方额外条款及说明16.1第三方责任1.第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准，履行合同约定的职责。2.第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方自行承担。3.第三方在履行职责过程中，如因甲方或乙方原因造成的损失，由甲方或乙方承担。16.2第三方权利1.第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和条件，以便履行合同职责。2.第三方有权要求甲方或乙方按照约定支付费用。3.第三方有权对甲方或乙方提出意见和建议。16.3第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，第三方不承担甲方或乙方的责任。2.第三方在履行职责过程中，应尊重甲方或乙方的合法权益，不得损害甲方或乙方的利益。3.第三方与其他各方（如施工人员、材料供应商等）之间的关系，由第三方自行处理。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、合同约定及行业标准确定。17.2第三方责任限额的执行1.第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担。2.甲方或乙方在支付第三方费用时，应将第三方责任限额纳入考虑范围。17.3第三方责任限额的调整如因市场变化、政策调整等原因，需对第三方责任限额进行调整，双方应协商一致后重新确定。18.第三方介入的终止18.1第三方介入终止的条件1.合同履行完毕，第三方完成合同约定的职责。2.双方协商一致，终止第三方介入。3.第三方因自身原因无法继续履行职责。18.2第三方介入终止的程序1.甲方或乙方书面通知第三方终止介入。2.第三方确认收到终止介入通知后，应在日内完成相关工作的交接。3.第三方完成工作交接后，双方应进行财务结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括设计图纸、施工详图、工程量清