版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度太阳能光伏发电系统施工与设备租赁合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工质量标准4.设备租赁4.1设备清单4.2设备交付及验收4.3设备使用及维护4.4设备维修及更换5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期要求5.3进度调整及延误责任6.质量保证6.1质量保证措施6.2质量检验及验收6.3质量纠纷处理7.风险承担7.1施工风险7.2设备风险7.3自然灾害风险8.付款方式及期限8.1付款方式8.2付款期限8.3逾期付款责任9.保险9.1甲方保险9.2乙方保险10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约金11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除条件12.1合同解除情形12.2合同解除程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1法律适用14.2通知与送达14.3合同附件14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:____________________甲方地址:____________________甲方法定代表人:________________甲方联系电话:________________1.2乙方基本信息乙方名称:____________________乙方地址:____________________乙方法定代表人:________________乙方联系电话:________________2.项目概况2.1项目名称项目名称:____________________2.2项目地点项目地点:____________________2.3项目规模项目规模:____________________2.4项目内容项目内容:太阳能光伏发电系统的设计、施工、调试及验收。3.施工范围及内容3.1施工范围施工范围:____________________3.2施工内容施工内容:1.光伏组件安装2.逆变器安装及调试3.电缆铺设及接线4.控制系统安装及调试5.系统验收3.3施工质量标准施工质量标准:____________________4.设备租赁4.1设备清单设备清单:____________________4.2设备交付及验收设备交付及验收:____________________4.3设备使用及维护设备使用及维护:____________________4.4设备维修及更换设备维修及更换:____________________5.施工进度安排5.1施工阶段划分施工阶段划分:____________________5.2各阶段工期要求各阶段工期要求:____________________5.3进度调整及延误责任进度调整及延误责任:____________________6.质量保证6.1质量保证措施质量保证措施:____________________6.2质量检验及验收质量检验及验收:____________________6.3质量纠纷处理质量纠纷处理:____________________7.风险承担7.1施工风险施工风险:____________________7.2设备风险设备风险:____________________7.3自然灾害风险自然灾害风险:____________________8.付款方式及期限8.1付款方式付款方式:1.按施工进度分期支付2.首付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的30%3.进度款:各阶段施工完成后5个工作日内支付该阶段合同总额的30%4.验收款:系统验收合格后5个工作日内支付合同总额的30%5.保修金:合同总额的10%,保修期满后无质量问题退还8.2付款期限付款期限:按照付款方式的具体规定执行8.3逾期付款责任逾期付款责任:1.逾期付款超过5个工作日,每日应向甲方支付应付款项的1%作为违约金2.逾期付款超过30个工作日,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任9.保险9.1甲方保险甲方保险:1.对施工过程中产生的意外事故投保建筑工程一切险2.对施工人员的人身安全投保意外伤害险9.2乙方保险乙方保险:1.对设备租赁期间可能发生的损坏投保财产险2.对乙方施工人员的人身安全投保意外伤害险10.违约责任10.1违约情形违约情形:1.乙方未按合同约定完成施工任务2.乙方提供的设备不符合合同约定的质量要求3.乙方未按合同约定支付款项4.甲方未按合同约定支付款项10.2违约责任承担违约责任承担:1.乙方未按合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方赔偿实际损失2.乙方提供的设备不符合合同约定的质量要求,乙方应负责更换或修复,并赔偿甲方因此造成的损失3.乙方未按合同约定支付款项,应向甲方支付违约金4.甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金10.3违约金违约金:按照合同总额的5%计算11.争议解决11.1争议解决方式争议解决方式:1.双方协商解决2.争议无法协商解决的,提交____________________仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序争议解决程序:1.双方应在争议发生后30日内协商解决2.协商不成,提交仲裁委员会仲裁3.仲裁裁决为终局裁决,对双方具有约束力12.合同解除条件12.1合同解除情形合同解除情形:1.双方协商一致解除合同2.乙方严重违约,甲方有权解除合同3.甲方严重违约,乙方有权解除合同12.2合同解除程序合同解除程序:1.双方协商一致解除合同,签订合同解除协议2.乙方严重违约,甲方书面通知乙方解除合同3.甲方严重违约,乙方书面通知甲方解除合同13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同生效条件:1.双方签字盖章2.甲方支付首付款13.2合同终止条件合同终止条件:1.项目完成并验收合格2.双方协商一致解除合同3.法律法规规定的其他合同终止情形14.其他约定14.1法律适用法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2通知与送达通知与送达:双方约定的送达方式及地址14.3合同附件合同附件:____________________14.4合同份数合同份数:一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的,参与合同执行、监督或提供专业服务的独立法人、自然人或其他组织。a.设计单位b.施工监理单位c.设备供应商d.保险公司e.仲裁机构f.中介机构g.评估机构h.其他经甲乙双方认可的第三方。15.2第三方职责15.2.1第三方应根据其职责范围,协助甲乙双方完成合同约定的各项任务。15.2.2第三方的具体职责应在其服务合同或委托书中详细说明。15.3第三方权利15.3.1第三方有权根据其职责要求甲乙双方提供必要的信息和配合。15.3.2第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.4第三方与甲乙双方的关系15.4.1第三方与甲乙双方之间是独立的合同关系,与甲乙双方之间的合同关系不受第三方介入的影响。15.4.2第三方不得利用其与甲乙双方的关系进行不当的利益输送。16.第三方介入的额外条款16.1第三方介入的程序16.1.1甲乙双方协商确定需要第三方介入的事项。16.1.2双方共同与第三方签订服务合同或委托书,明确第三方介入的具体事项和责任。16.1.3第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的各项义务。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额应在其服务合同或委托书中明确约定。16.2.2若第三方责任超出了约定的责任限额,超出部分由第三方自行承担。16.2.3若第三方责任导致甲乙双方损失,甲乙双方有权向第三方追偿。16.3第三方介入的变更和终止16.3.1第三方介入的变更和终止应经甲乙双方同意,并书面通知第三方。16.3.2第三方介入的变更和终止不影响本合同其他条款的效力。17.第三方介入的争议解决17.1第三方介入引起的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。17.2协商不成的,任何一方均可向合同约定的争议解决机构申请解决。18.第三方介入的保密义务18.1第三方在合同执行过程中,对甲乙双方提供的任何信息负有保密义务。18.2第三方不得泄露或利用甲乙双方的信息进行不当行为。19.第三方介入的合规性19.1第三方在执行合同过程中,应遵守国家法律法规和行业规范。19.2第三方违反法律法规或行业规范,导致合同无法履行或造成损失的,应由第三方承担相应责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方营业执照副本复印件要求:提供合同双方合法有效的营业执照副本复印件,需加盖公章。2.附件二:合同双方法定代表人身份证明文件要求:提供合同双方法定代表人的身份证明文件,如身份证、护照等。3.附件三:项目概况说明书要求:详细描述项目名称、地点、规模、内容等信息,需加盖公章。4.附件四:施工范围及内容说明书要求:详细列举施工范围和施工内容,需加盖公章。5.附件五:设备清单及技术参数说明书要求:列出设备清单、技术参数、数量等信息,需加盖公章。6.附件六:施工进度安排表要求:按照施工阶段划分,详细列出各阶段工期要求,需加盖公章。7.附件七:质量保证措施说明书要求:详细说明质量保证措施,包括检验标准、验收程序等,需加盖公章。8.附件八:付款方式及期限说明书要求:详细说明付款方式、期限和逾期付款责任,需加盖公章。9.附件九:保险合同复印件要求:提供保险合同复印件,需加盖公章。10.附件十:违约责任说明书要求:详细列举违约情形和违约责任认定标准,需加盖公章。11.附件十一:争议解决程序说明书要求:详细说明争议解决方式和程序,需加盖公章。12.附件十二:合同附件要求:提供合同附件,如图纸、设计文件等,需加盖公章。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成施工任务。1.2乙方提供的设备不符合合同约定的质量要求。1.3乙方未按合同约定支付款项。1.4甲方未按合同约定支付款项。1.5第三方违反法律法规或行业规范,导致合同无法履行或造成损失。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方赔偿实际损失。2.2乙方提供的设备不符合合同约定的质量要求,乙方应负责更换或修复,并赔偿甲方因此造成的损失。2.3乙方未按合同约定支付款项,应向甲方支付违约金。2.4甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金。2.5第三方违反法律法规或行业规范,导致合同无法履行或造成损失,第三方应承担相应责任。3.示例说明:3.1示例一:乙方未按合同约定完成施工任务,导致项目延期交付,甲方有权要求乙方赔偿实际损失。3.2示例二:乙方提供的逆变器设备不符合合同约定的质量要求,导致系统无法正常运行,乙方应负责更换设备并赔偿甲方因此造成的损失。3.3示例三:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金,每日按应付款项的1%计算。全文完。2024年度太阳能光伏发电系统施工与设备租赁合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目期限3.项目施工内容3.1施工范围3.2施工工艺3.3施工质量要求4.设备租赁内容4.1设备类型4.2设备数量4.3设备技术参数4.4设备租赁期限5.付款方式及期限5.1付款方式5.2付款期限5.3违约责任6.运输与交付6.1运输方式6.2交付地点6.3交付时间7.施工进度与验收7.1施工进度安排7.2验收标准与程序7.3验收不合格的处理8.维护与保修8.1设备维护责任8.2保修期限与内容8.3保修费用承担9.保险与安全9.1保险责任9.2保险费用承担9.3安全责任10.不可抗力与争议解决10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理10.3争议解决方式11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任与赔偿12.1违约情形12.2违约责任12.3赔偿标准13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称:_______甲方地址:_______甲方法定代表人:_______甲方联系电话:_______1.2乙方基本信息乙方名称:_______乙方地址:_______乙方法定代表人:_______乙方联系电话:_______2.项目概述2.1项目名称:2024年度太阳能光伏发电系统施工项目2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______2.4项目期限:自合同签订之日起至_______3.项目施工内容3.1施工范围:包括但不限于光伏发电系统的设计、设备安装、调试及验收等。3.2施工工艺:按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。3.3施工质量要求:达到国家标准《太阳能光伏发电系统施工及验收规范》GB/T50797的要求。4.设备租赁内容4.1设备类型:太阳能光伏组件、逆变器、支架等。4.2设备数量:_______4.3设备技术参数:详见附件一。4.4设备租赁期限:自合同签订之日起至_______5.付款方式及期限5.1付款方式:分阶段付款,具体如下:合同签订后_______日内支付合同总金额的_______%施工完成并验收合格后_______日内支付合同总金额的_______%项目运行满_______个月,且无质量问题时支付合同总金额的_______%5.2付款期限:付款期限应严格按照付款方式执行,逾期付款应支付_______%的滞纳金。5.3违约责任:若甲方未按时付款,应向乙方支付_______%的违约金。6.运输与交付6.1运输方式:乙方负责设备的运输,运输费用由乙方承担。6.2交付地点:_______6.3交付时间:自合同签订之日起_______日内。7.施工进度与验收7.1施工进度安排:详见附件二。7.2验收标准与程序:按照国家标准《太阳能光伏发电系统施工及验收规范》GB/T50797执行。7.3验收不合格的处理:验收不合格的,乙方应在接到通知后_______日内进行整改,直至合格为止。8.维护与保修8.1设备维护责任乙方负责租赁设备的日常维护和保养,确保设备正常运行。8.2保修期限与内容租赁设备的保修期限为自设备交付之日起_______个月。在保修期内,因设备本身质量问题导致的故障,乙方应免费维修或更换。8.3保修费用承担因设备正常使用导致的损坏,维修费用由甲方承担;因甲方不当使用或第三方原因导致的损坏,维修费用由甲方承担。9.保险与安全9.1保险责任甲方应为其施工人员和设备购买相应的保险,以保障人身和财产安全。9.2保险费用承担保险费用由甲方承担。9.3安全责任双方应严格遵守国家相关安全法规,确保施工过程中的安全。10.不可抗力与争议解决10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力处理发生不可抗力事件,双方应及时协商解决,如因不可抗力导致合同无法履行,可部分或全部免除责任。10.3争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交_______仲裁委员会仲裁。11.合同变更与解除11.1合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应提前_______日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。11.2合同解除条件对方严重违反合同约定;发生不可抗力事件,经双方协商无法继续履行合同;其他经双方认可的解除合同的情形。11.3合同解除程序一方提出解除合同,应提前_______日以书面形式通知对方,并说明解除原因。合同解除后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务。12.违约责任与赔偿12.1违约情形未按时支付款项;未按约定进行施工或设备维护;未按时完成项目进度;违反合同约定造成对方损失的其他行为。12.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3赔偿标准赔偿标准根据实际情况和损失程度确定,具体由双方协商解决。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定解除合同后,合同终止。13.3合同终止程序合同终止后,双方应按照约定处理未履行完毕的义务,并办理合同终止手续。14.其他约定事项14.1通知除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.2附件本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中可能介入的任何自然人和法人,包括但不限于监理单位、设计单位、设备供应商、金融机构、保险公司等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于:项目监理、设备安装、系统调试、资金监管、保险理赔等。16.第三方介入的引入方式16.1引入方式第三方介入由甲乙双方协商一致后,通过签订补充协议或另行签订相关协议的方式进行。16.2引入程序引入第三方介入前,甲乙双方应充分了解第三方的资质、能力及信誉,并确保其与合同履行相关。17.第三方的权利与义务17.1第三方的权利收取约定的服务费用;要求甲乙双方提供必要的协助与配合;对甲乙双方的行为进行监督,确保合同履行符合约定。17.2第三方的义务按照合同约定履行职责,保证服务质量;保守商业秘密,不得泄露甲乙双方的信息;对甲乙双方的行为进行公正、客观的评价。18.第三方责任限额18.1责任限额定义本合同中第三方责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的违约责任,其赔偿金额不超过其收取的服务费用。18.2责任限额计算按照第三方收取的服务费用的一定比例确定;具体比例由甲乙双方在补充协议或另行签订的协议中约定。19.第三方介入的变更与解除19.1变更甲乙双方可协商一致,对第三方的介入进行变更,包括但不限于更换第三方、调整服务内容等。19.2解除第三方严重违约;第三方丧失履行合同的能力;甲乙双方协商一致。20.第三方与其他各方的划分20.1划分原则明确各方职责,避免权责不清;保障各方合法权益,维护合同履行;促进项目顺利进行。20.2划分内容第三方与甲方:第三方按约定提供专业服务,甲方支付服务费用。第三方与乙方:第三方按约定提供专业服务,乙方支付服务费用。第三方与项目监理:第三方负责项目监理,项目监理负责监督项目实施。第三方与设计单位:第三方负责设备安装,设计单位负责设计方案的提供。第三方与设备供应商:第三方负责设备安装,设备供应商负责提供合格设备。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式第三方与其他各方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。21.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。22.第三方介入的保密22.1保密义务第三方在合同履行过程中,对甲乙双方的信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得泄露给任何第三方。22.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年。23.第三方介入的补充条款23.1第三方介入的补充条款由甲乙双方在补充协议或另行签订的协议中约定,作为本合同的附件。24.合同的修改与补充24.1修改与补充在合同履行过程中,如需修改或补充合同内容,甲乙双方应协商一致,并以书面形式修改或补充。25.合同的生效与终止25.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。25.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。26.合同的解除26.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。26.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。27.合同的违约责任27.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。27.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。28.合同的争议解决28.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。28.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。29.合同的解除与终止29.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。29.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。30.合同的补充条款30.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。31.合同的生效与终止31.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。31.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。32.合同的解除32.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。32.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。33.合同的违约责任33.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。33.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。34.合同的争议解决34.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。34.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。35.合同的解除与终止35.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。35.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。36.合同的补充条款36.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。37.合同的生效与终止37.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。37.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。38.合同的解除38.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。38.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。39.合同的违约责任39.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。39.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。40.合同的争议解决40.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。40.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。41.合同的解除与终止41.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。41.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。42.合同的补充条款42.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。43.合同的生效与终止43.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。43.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。44.合同的解除44.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。44.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。45.合同的违约责任45.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。45.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。46.合同的争议解决46.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。46.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。47.合同的解除与终止47.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。47.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。48.合同的补充条款48.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。49.合同的生效与终止49.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。49.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。50.合同的解除50.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。50.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。51.合同的违约责任51.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。51.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。52.合同的争议解决52.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。52.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。53.合同的解除与终止53.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。53.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。54.合同的补充条款54.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。55.合同的生效与终止55.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。55.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。56.合同的解除56.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。56.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。57.合同的违约责任57.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。57.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。58.合同的争议解决58.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。58.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。59.合同的解除与终止59.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。59.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。60.合同的补充条款60.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。61.合同的生效与终止61.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。61.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。62.合同的解除62.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。62.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。63.合同的违约责任63.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。63.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。64.合同的争议解决64.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。64.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。65.合同的解除与终止65.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。65.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。66.合同的补充条款66.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。67.合同的生效与终止67.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。67.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。68.合同的解除68.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。68.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。69.合同的违约责任69.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。69.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。70.合同的争议解决70.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。70.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。71.合同的解除与终止71.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。71.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。72.合同的补充条款72.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。73.合同的生效与终止73.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。73.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。74.合同的解除74.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。74.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。75.合同的违约责任75.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。75.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。76.合同的争议解决76.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。76.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。77.合同的解除与终止77.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。77.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。78.合同的补充条款78.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。79.合同的生效与终止79.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。79.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。80.合同的解除80.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。80.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。81.合同的违约责任81.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。81.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。82.合同的争议解决82.1争议解决方式甲乙双方在合同履行过程中发生争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的争议解决机构或法院。82.2争议解决程序争议解决程序按照合同约定的争议解决方式执行。83.合同的解除与终止83.1解除与终止条件合同解除与终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。83.2解除与终止程序解除与终止程序按照合同约定执行。84.合同的补充条款84.1补充条款合同补充条款由甲乙双方在合同履行过程中协商一致,并以书面形式签订。85.合同的生效与终止85.1生效本合同及其附件自甲乙双方签字盖章之日起生效。85.2终止合同终止的条件、程序及后果按照合同约定执行。.合同的解除.1解除条件合同约定的解除条件成就;合同履行过程中出现不可抗力;双方协商一致。.2解除程序合同解除程序按照合同约定执行。87.合同的违约责任87.1违约责任甲乙双方在合同履行过程中违反合同约定的,应承担相应的违约责任。87.2违约责任承担违约责任承担按照合同约定执行。88.合同的争议解决88.1第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:设备技术参数表要求:详细列出所有租赁设备的型号、规格、技术参数等。说明:本附件为设备租赁合同的重要组成部分,用于明确设备的技术性能。2.附件二:施工进度安排表要求:详细列出项目施工的各个阶段、开始时间、结束时间等。说明:本附件为施工合同的重要组成部分,用于明确施工进度。3.附件三:施工图纸要求:提供项目施工所需的全部图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:本附件为施工合同的重要组成部分,用于指导施工。4.附件四:验收报告要求:详细记录项目施工完成后,由甲乙双方共同进行的验收情况。说明:本附件为施工合同的重要组成部分,用于证明项目已按约定完成。5.附件五:设备维修记录要求:记录设备在使用过程中出现的故障、维修情况等。说明:本附件为设备租赁合同的重要组成部分,用于跟踪设备的使用状况。6.附件六:保险单要求:提供甲乙双方购买的人身意外伤害保险、财产保险等保险单据。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于证明双方已购买保险。7.附件七:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入的具体内容、权利义务、责任限额等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于明确第三方在合同履行过程中的角色。8.附件八:合同变更协议要求:详细记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于证明合同变更的有效性。9.附件九:争议解决协议要求:详细记录争议解决的方式、程序、结果等。说明:本附件为合同的重要组成部分,用于解决合同履行过程中的争议。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:a.未按时支付款项;b.未按约定进行施工或设备维护;c.未按时完成项目进度;d.违反合同约定造成对方损失的其他行为。乙方违约行为:a.未按时交付设备;b.未按约定进行设备安装、调试;c.未按约定进行设备维护;d.违反合同约定造成对方损失的其他行为。第三方违约行为:a.未按约定履行职责;b.泄露商业秘密;c.因自身原因导致项目延误;d.违反合同约定造成对方损失的其他行为。2.责任认定标准:违约责任认定应根据违约行为的严重程度、对对方造成的损失等因素进行综合判断。违约责任承担方式包括但不限于:a.支付违约金;b.赔偿损失;c.采取补救措施。3.违约责任示例说明:甲方未按时支付款项,导致乙方设备安装延误,乙方因此遭受_______元的损失,甲方应支付_______元的违约金,并赔偿乙方_______元的损失。乙方未按约定进行设备维护,导致设备损坏,乙方应负责维修或更换设备,并承担维修或更换费用。全文完。2024年度太阳能光伏发电系统施工与设备租赁合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及联系方式1.3双方注册地址及通讯地址1.4双方营业执照等相关证明文件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及类型2.4项目建设内容及进度安排3.设备租赁3.1设备清单及规格型号3.2设备供应及交付时间3.3设备验收标准及程序3.4设备租赁费用及支付方式4.施工内容4.1施工范围4.2施工图纸及设计文件4.3施工组织设计及施工方案4.4施工进度安排5.施工质量5.1质量标准5.2质量检测与验收5.3质量保证措施6.施工安全6.1安全生产责任制6.2安全防护措施6.3施工现场管理6.4事故处理及报告7.施工进度7.1进度计划及调整7.2进度控制措施7.3迟期责任及赔偿8.费用及支付8.1合同总价及支付方式8.2暂付款及结算8.3逾期付款责任8.4其他费用及支付9.付款条件及期限9.1首付款支付条件及期限9.2进度款支付条件及期限9.3竣工验收款支付条件及期限9.4保修金支付条件及期限10.保修与服务10.1保修期限及内容10.2保修服务内容及标准10.3保修金退还条件11.违约责任11.1违约情形及认定11.2违约责任承担11.3违约金计算及支付12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1合同附件14.2不可抗力14.3合同变更及补充14.4合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方:太阳能科技有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:,联系电话:138xxxx5678乙方法定代表人:,联系电话:139xxxx56781.3双方注册地址及通讯地址甲方注册地址:省市区路号甲方通讯地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号乙方通讯地址:省市区路号1.4双方营业执照等相关证明文件甲方营业执照:市工商管理局核发的营业执照,注册号:05乙方营业执照:市工商管理局核发的营业执照,注册号:052.项目概况2.1项目名称市区太阳能光伏发电系统建设项目2.2项目地点省市区镇村2.3项目规模及类型项目规模:100MW项目类型:地面光伏电站2.4项目建设内容及进度安排项目建设内容包括光伏组件安装、逆变器安装、支架及基础建设等。项目进度安排:第13个月:完成场地平整、基础建设第46个月:完成支架及基础建设第79个月:完成光伏组件及逆变器安装第1012个月:完成系统调试及验收3.设备租赁3.1设备清单及规格型号设备清单:光伏组件:单晶硅组件,型号:逆变器:品牌:,型号:支架:品牌:,型号:3.2设备供应及交付时间设备供应及交付时间:光伏组件:第4个月逆变器:第5个月支架:第6个月3.3设备验收标准及程序设备验收标准:符合国家相关标准和合同约定设备验收程序:设备到货后,双方共同进行验收,验收合格后方可投入使用3.4设备租赁费用及支付方式设备租赁费用:人民币万元支付方式:设备交付后30日内支付50%,项目验收合格后支付剩余50%8.费用及支付8.1合同总价及支付方式合同总价:人民币壹仟万元整(¥100,000,000.00)支付方式:合同签订后,甲方支付合同总价20%作为预付款;设备到货验收合格后支付30%;项目施工进度达到60%时支付30%;项目竣工验收合格后支付20%;保修期满无质量问题后退还保修金。8.2暂付款及结算暂付款:根据施工进度,甲方每月向乙方支付相当于当月已完成工程量的10%的暂付款。结算:每月末,乙方提交当月工程量报表及发票,甲方在收到后7个工作日内进行审核并支付当月暂付款。8.3逾期付款责任如甲方逾期付款,应向乙方支付每日万分之五的逾期付款违约金,直至款项支付完毕。8.4其他费用及支付其他费用包括但不限于:设计费、监理费、材料费、运输费、保险费等,具体费用及支付方式在合同附件中详细说明。9.付款条件及期限9.1首付款支付条件及期限首付款支付条件:合同签订后5个工作日内首付款支付期限:合同签订后5个工作日内支付9.2进度款支付条件及期限进度款支付条件:根据施工进度表,达到约定进度节点进度款支付期限:进度款支付条件满足后5个工作日内支付9.3竣工验收款支付条件及期限竣工验收款支付条件:项目竣工并经甲方验收合格竣工验收款支付期限:竣工验收合格后30个工作日内支付9.4保修金支付条件及期限保修金支付条件:合同签订后,甲方支付相当于合同总价5%的保修金保修金支付期限:保修金在保修期满且无质量问题后退还10.保修与服务10.1保修期限及内容保修期限:自项目竣工之日起计算,保修期为2年保修内容:在保修期内,因乙方施工原因导致的设备损坏或系统故障,乙方负责免费维修或更换10.2保修服务内容及标准保修服务内容:提供设备维修、故障排除、技术支持等服务保修服务标准:按照国家相关标准和行业标准执行10.3保修金退还条件保修金退还条件:保修期满且无质量问题,甲方在收到乙方提交的保修金退还申请后30个工作日内退还保修金11.违约责任11.1违约情形及认定违约情形包括但不限于:逾期付款、未按合同约定完成施工、质量不符合标准等违约认定:由双方共同认定或由第三方鉴定机构鉴定11.2违约责任承担违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约金计算及支付违约金计算:根据违约程度及合同约定计算违约金支付:违约方应在违约发生后5个工作日内支付违约金12.争议解决12.1争议解决方式争议解决方式:协商、调解、仲裁或诉讼12.2争议解决程序争议解决程序:双方应友好协商解决争议;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁;仲裁不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.3争议解决地点争议解决地点:合同签订地或双方共同约定的地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件合同生效条件:合同双方签字盖章,且预付款已支付13.2合同终止条件合同终止条件:合同约定的项目竣工并验收合格,或因不可抗力、双方协商一致等原因终止13.3合同解除条件合同解除条件:因不可抗力、一方违约、双方协商一致等原因,可依法解除合同14.其他约定14.1合同附件合同附件:包括但不限于设备清单、施工图纸、进度计划、付款计划等14.2不可抗力不可抗力:指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的事件14.3合同变更及补充合同变更及补充:任何合同变更或补充均应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效14.4合同签署及生效日期合同签署及生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方协商一致或法律规定,参与合同履行,承担相应责任和权利的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、保险机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入应在合同签订前或合同履行过程中,经甲乙双方协商一致,并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。15.3第三方职责15.3.1监理单位职责:对施工过程进行监督检查,确保施工质量、进度和安全;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年金融机构与中小企业公对公信用贷款合同3篇
- 美食广场食品安全检测制度
- 交通运输设备采购招投标流程
- 网络安全防护指南
- 填筑土方施工合同
- 仓储物流中心续租合同
- 2024年水电设备安全认证与检测服务合同3篇
- 金融行业总监理合同模板
- 房屋共同使用权保险合同
- 医疗设备采购项目承揽
- 工作场所空气中有害物质监测的采样规范课件159-2004
- 医院医用气体管路的设计计算(2014)
- 土地储备专项债券发行操作流程
- 沙锅餐饮行业管理公司采购管理手册
- 合同范本之采购合同谁保管
- 农村小学生上下学交通安全教育的研究
- 雍琦版法律逻辑学课后习题答案全
- 学校暑期维修方案
- 国家自然科学基金进展报告
- 小车多方式运行的PLC控制——PLC控制系统课程设计
- (完整版)机加中心绩效考核方案
评论
0/150
提交评论