居民小区变形缝施工合同

居民小区变形缝施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：（填写甲方全称）地址：（填写甲方地址）联系方式：（填写甲方联系方式）乙方：（填写乙方全称）地址：（填写乙方地址）联系方式：（填写乙方联系方式）鉴于甲方为__________小区的开发商，拥有该小区的物业管理的权利和义务；乙方为具有相应资质的施工单位，愿意为甲方提供居民小区变形缝施工服务；双方为了保证施工质量，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________小区变形缝施工工程1.2工程地点：__________小区1.3工程内容：包括但不限于变形缝的设计、施工、验收等全部工作。第二条施工期限本工程的施工期限为__________天，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准3.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。3.2乙方应保证施工质量，确保工程一次性验收合格。3.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限为__________年。第四条施工费用4.1乙方向甲方提供的工程报价为总造价元整（大写：_______________________元整）。4.2甲方应按照本合同约定的付款方式向乙方支付施工费用。第五条付款方式5.1乙方完成工程进度__________%，甲方支付相应比例的施工费用。5.2工程验收合格后，甲方支付剩余的施工费用。5.3甲方支付施工费用时，有权扣除乙方应缴纳的质保金。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程费用的__________%。6.2甲方未按照约定时间支付施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程费用的__________%。6.3乙方施工质量不符合本合同约定的，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担由此产生的全部费用。第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.居民小区变形缝施工设计方案2.施工进度计划表3.施工质量标准及验收规范4.乙方资质证明文件5.工程报价单6.付款凭证7.违约金计算公式8.质保金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，认定标准为实际完成时间与约定完成时间相差天数超过合同约定的期限。2.甲方未按照约定时间支付施工费用，认定标准为实际支付时间与约定支付时间相差天数超过合同约定的期限。3.乙方施工质量不符合本合同约定的，认定标准为国家或行业相关标准、规范。三、法律名词及解释：1.甲方：指居民小区的开发商，拥有该小区的物业管理的权利和义务。2.乙方：指具有相应资质的施工单位，愿意为甲方提供居民小区变形缝施工服务。3.施工期限：指本工程的施工期限，自双方签订合同之日起计算的时间。4.质保责任：指乙方在工程验收合格后，应承担一定期限的工程质量保障责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应按照约定的工程进度计划施工，如遇特殊情况导致进度延误，应及时与甲方沟通，制定调整方案。2.施工质量问题：乙方应严格按照施工质量标准进行施工，如出现质量问题，甲方有权要求乙方重新施工，并由乙方承担相应费用。3.付款延误：甲方应按照约定的付款方式及时支付施工费用，如出现付款延误，应按照违约金计算公式支付违约金。4.争议解决：双方因履行合同发生的争议，通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.居民小区开发建设过程中