雪山道路施工合同

雪山道路施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.甲方是雪山道路的项目业主，负责该项目的建设与管理；2.乙方具备道路施工的资质和经验，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，经协商一致，决定签订本合同。第一条施工内容1.1本合同的施工内容包括：__________。1.2乙方应按照甲方的要求和技术标准，完成施工任务，并保证工程质量。第二条施工期限2.1乙方的施工期限为：__________。2.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应接受甲方对施工过程和工程质量的监督、检查和验收。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收标准。第四条工程造价4.1本合同的工程造价为：__________元（大写：__________元整）。4.2乙方应按照甲方批准的设计方案和预算进行施工，如有超出部分，需事先征得甲方同意。第五条付款方式5.1本合同的付款方式分为三次，具体如下：（1）工程进度达到30%时，支付工程款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付工程款的30%；（3）工程验收合格后，支付剩余的40%。5.2付款均以银行转账方式进行。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。6.2乙方如未按照甲方要求和技术标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应承担整改费用，并支付甲方违约金，违约金计算方式为：__________元/天。6.3甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________元/天。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.雪山道路设计方案4.工程预算明细表5.施工进度计划表6.工程验收标准及方法7.乙方资质证书复印件8.银行转账授权书9.双方签字盖章的合同正本二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成施工任务2.乙方未按甲方要求和技术标准进行施工3.甲方未按约定时间支付工程款4.工程验收不合格5.双方在履行合同过程中发生的其他争议三、法律名词及解释：1.甲方：指雪山道路的项目业主2.乙方：指承担雪山道路施工任务的单位3.施工期限：指乙方完成施工任务的约定时间4.工程质量：指乙方施工的工程达到的质量标准5.工程造价：指本合同约定的工程总费用6.违约金：指一方未履行合同约定义务所需支付的金钱赔偿四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按要求整改，直至达到验收标准。甲方有权要求乙方支付违约金。3.工程款支付延误：甲方应及时支付工程款，逾期支付的，应支付违约金。4.合同争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：本合同适用于甲方作为项目业主，乙方作为施工单位的山峰道