版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024售楼部建筑个性化定制施工合同本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式第二条合同标的物2.1建筑项目名称2.2建筑项目地点2.3建筑项目规模2.4建筑项目结构类型2.5建筑项目功能布局第三条设计要求3.1个性化设计风格3.2建筑外观设计要求3.3室内空间设计要求3.4装修材料选用要求3.5建筑功能性要求第四条施工范围4.1施工内容4.2施工期限4.3施工地点4.4施工队伍4.5施工现场管理第五条工程造价5.1工程造价计算方式5.2工程造价构成5.3工程造价调整方式5.4工程造价支付方式第六条质量要求6.1建筑质量标准6.2装修质量标准6.3材料质量标准6.4施工质量保证措施6.5质量验收标准第七条工程进度7.1施工进度计划7.2进度款支付条件7.3进度款支付比例7.4施工进度调整第八条风险承担8.1合同风险范围8.2风险承担方式8.3风险处理措施第九条付款方式9.1付款比例9.2付款时间9.3付款方式9.4逾期付款责任第十条违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理第十三条合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同备案第十四条合同附件14.1设计图纸14.2施工方案14.3材料清单14.4其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:________公司乙方:________公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:________乙方法定代表人:________1.3合同双方联系方式甲方联系方式:电话________,邮箱________乙方联系方式:电话________,邮箱________第二条合同标的物2.1建筑项目名称________售楼部2.2建筑项目地点________市________区________路________号2.3建筑项目规模总建筑面积________平方米,地上________层,地下________层。2.4建筑项目结构类型框架结构2.5建筑项目功能布局接待区、展示区、洽谈区、办公区等。第三条设计要求3.1个性化设计风格现代简约风格3.2建筑外观设计要求外立面采用________材料,颜色搭配________。3.3室内空间设计要求室内空间布局合理,功能分区明确。3.4装修材料选用要求选用环保、耐用、美观的材料。3.5建筑功能性要求满足售楼部各项功能需求,包括接待、展示、洽谈、办公等。第四条施工范围4.1施工内容土建工程、装饰装修工程、安装工程等。4.2施工期限自合同签订之日起________日内完成。4.3施工地点________市________区________路________号4.4施工队伍乙方自行组织施工队伍,确保施工质量。4.5施工现场管理乙方负责施工现场的安全、文明、有序管理。第五条工程造价5.1工程造价计算方式按设计图纸及工程量清单计算。5.2工程造价构成包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。5.3工程造价调整方式根据市场行情及材料价格变动进行调整。5.4工程造价支付方式分阶段支付,具体支付比例及时间见合同附件。第六条质量要求6.1建筑质量标准符合国家建筑质量验收标准。6.2装修质量标准符合国家装饰装修质量验收标准。6.3材料质量标准选用符合国家标准及合同约定的材料。6.4施工质量保证措施建立健全质量管理体系,严格执行质量标准。6.5质量验收标准按照国家标准及合同约定进行验收。第八条风险承担8.1合同风险范围包括但不限于自然灾害、政策调整、材料价格波动、施工过程中出现的意外等。8.2风险承担方式8.2.1甲方承担因政策调整、材料价格波动等不可抗力因素导致的风险。8.2.2乙方承担施工过程中的技术风险和管理风险。8.3风险处理措施8.3.1甲方应确保及时提供政策调整、材料价格波动等信息,乙方应采取合理措施应对。8.3.2乙方应建立健全安全管理制度,确保施工安全,减少风险发生。第九条付款方式9.1付款比例9.1.1预付款:合同签订后________日内支付合同总价款的________%。9.1.2进度款:根据实际完成工程量及约定的进度款比例支付。9.1.3结算款:工程完工验收合格后________日内支付剩余合同总价款的________%。9.2付款时间9.2.1预付款:合同签订后________日内。9.2.2进度款:每月________日支付上个月完成的工程量款。9.2.3结算款:工程完工验收合格后________日内。9.3付款方式通过银行转账方式进行支付。9.4逾期付款责任逾期付款的,每逾期一日应按合同总价款的________%支付违约金。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1甲方逾期付款;10.1.2乙方未按合同约定完成施工;10.1.3任何一方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任10.2.1逾期付款的,应支付逾期付款违约金。10.2.2乙方未按合同约定完成施工的,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。10.2.3违约方应承担因违约行为给对方造成的直接经济损失。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构________仲裁委员会。11.3争议解决程序按照________仲裁委员会的仲裁规则进行。第十二条合同解除12.1合同解除条件12.1.1双方协商一致解除合同;12.1.2出现不可抗力导致合同无法履行;12.1.3一方严重违约导致合同无法履行。12.2合同解除程序12.2.1双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议;12.2.2出现不可抗力导致合同无法履行的,应提供相关证明材料;12.2.3一方严重违约导致合同无法履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。12.3合同解除后的处理12.3.2合同解除后,双方应结清已发生的款项;12.3.3合同解除后,双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。第十三条合同生效13.1合同生效条件双方签字盖章后,本合同自________日起生效。13.2合同生效时间合同自双方签字盖章之日起________日内生效。13.3合同备案本合同签订后,双方应按照相关规定进行备案。第十四条合同附件14.1设计图纸包括但不限于总平面图、立面图、剖面图、室内设计图等。14.2施工方案包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施等。14.3材料清单包括但不限于材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等。14.4其他相关文件包括但不限于合同签订通知、付款凭证、验收报告等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务或协助的其他自然人、法人或其他组织。1.2第三方类型第三方包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、咨询机构、中介方等。第二条第三方介入程序2.1介入申请甲乙双方协商一致后,可邀请第三方介入合同履行,并提交第三方介入申请。2.2介入审批2.2.1甲乙双方共同决定是否同意第三方介入,并在申请之日起________日内完成审批。2.2.2如同意介入,甲乙双方应与第三方签订相应的服务或合作协议。第三条第三方责任限额3.1责任限额定义责任限额是指第三方因履行合同而产生的责任,不得超过约定的金额。3.2责任限额约定3.2.1第三方责任限额由甲乙双方在签订服务或合作协议时约定。3.2.2责任限额应考虑第三方服务或协助的性质、风险程度及合同金额等因素。第四条第三方权利义务4.1第三方权利4.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助,以完成其服务或协助任务。4.1.2第三方有权根据合同约定收取服务费或协助费。4.2第三方义务4.2.1第三方应按照合同约定提供专业服务或协助,确保服务质量。4.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准,维护甲乙双方的合法权益。第五条第三方与其他方的划分5.1第三方与甲方的划分5.1.1第三方与甲方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的服务或合作协议约定。5.1.2第三方应向甲方提供相应的服务或协助,甲方应支付约定的费用。5.2第三方与乙方的划分5.2.1第三方与乙方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的服务或合作协议约定。5.2.2第三方应向乙方提供相应的服务或协助,乙方应支付约定的费用。5.3第三方与甲乙双方的划分5.3.1第三方与甲乙双方之间的关系由甲乙双方与第三方签订的服务或合作协议约定。5.3.2第三方应确保其服务或协助符合合同约定,甲乙双方应承担相应的责任。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更6.1.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订补充协议。6.1.2补充协议作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式7.1.1第三方介入后的争议,甲乙双方应通过协商解决。7.1.2协商不成的,可提交________仲裁委员会仲裁。7.2争议解决机构________仲裁委员会。第八条第三方介入后的合同解除8.1合同解除条件8.1.1第三方严重违约;8.1.2甲乙双方协商一致解除合同。8.2合同解除程序8.2.1第三方严重违约的,甲乙双方有权解除合同,并要求第三方承担违约责任。8.2.2甲乙双方协商一致解除合同的,应签订解除合同协议。第九条第三方介入后的合同终止9.1合同终止条件9.1.1第三方服务或协助任务完成;9.1.2合同约定的解除条件成就。9.2合同终止程序9.2.1第三方服务或协助任务完成后,甲乙双方应结清相关费用。9.2.2合同约定的解除条件成就后,甲乙双方应签订合同终止协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸详细要求:包含总平面图、立面图、剖面图、室内设计图等,图纸应清晰、完整,符合国家相关设计规范。附件说明:设计图纸是施工的重要依据,应确保图纸的准确性和可行性。2.施工方案详细要求:包括施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施等,方案应科学、合理,确保施工质量和安全。附件说明:施工方案是施工过程中的指导文件,应详细记录施工过程中的各项措施和计划。3.材料清单详细要求:包括材料名称、规格、型号、数量、单价、总价等,清单应准确、完整,便于材料采购和验收。附件说明:材料清单是材料采购和验收的依据,应确保材料的规格和质量符合合同约定。4.合同签订通知详细要求:通知应包含合同名称、签订日期、合同双方等信息,通知应确保双方知晓合同签订情况。附件说明:合同签订通知是合同生效的重要凭证,应确保通知的真实性和有效性。5.付款凭证详细要求:包括付款金额、付款日期、付款方式等信息,凭证应清晰、完整,便于核实付款情况。附件说明:付款凭证是证明付款行为的重要文件,应确保凭证的真实性和可追溯性。6.验收报告详细要求:报告应包含工程名称、验收日期、验收内容、验收结论等信息,报告应确保验收过程的公正性和准确性。附件说明:验收报告是工程完工的重要文件,应确保报告的真实性和权威性。7.第三方服务或合作协议详细要求:协议应包含服务或协助内容、费用、期限、责任等,协议应确保第三方的服务或协助符合合同要求。附件说明:第三方服务或合作协议是第三方介入合同履行的重要文件,应确保协议的合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.逾期付款违约责任认定:甲方逾期付款的,应支付逾期付款违约金,违约金按合同总价款的________%计算。示例说明:若合同约定合同总价款为100万元,甲方逾期付款10天,则应支付违约金1万元。2.未按合同约定完成施工违约责任认定:乙方未按合同约定完成施工的,应承担相应的违约责任,包括但不限于返工、赔偿损失等。示例说明:若乙方未按合同约定完成施工,导致工程延期一个月,则乙方应赔偿甲方相应的损失。3.材料质量不合格违约责任认定:第三方提供的材料质量不合格的,第三方应承担相应的责任,包括更换材料、赔偿损失等。示例说明:若第三方提供的材料质量不合格,导致工程返工,则第三方应承担返工费用及相应的损失赔偿。4.施工过程中出现安全事故违约责任认定:施工过程中出现安全事故的,乙方应承担相应的责任,包括赔偿损失、承担事故责任等。示例说明:若施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,则乙方应承担事故责任及相应的赔偿。5.第三方服务或协助不达标违约责任认定:第三方服务或协助不达标的,第三方应承担相应的责任,包括改进服务、赔偿损失等。示例说明:若第三方提供的服务或协助不符合合同约定,导致工程进度延误,则第三方应承担相应的损失赔偿。全文完。2024售楼部建筑个性化定制施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.建筑个性化定制施工内容2.1施工范围2.2施工内容2.3施工标准3.工程进度与节点3.1施工工期3.2进度节点3.3节点验收4.设计变更与调整4.1设计变更原因4.2设计变更程序4.3设计变更费用5.材料与设备供应5.1材料与设备品牌5.2材料与设备质量要求5.3材料与设备供应时间6.施工质量与验收6.1施工质量控制6.2验收标准6.3验收程序7.施工安全管理7.1安全管理制度7.2安全责任划分7.3安全事故处理8.付款方式与进度8.1付款方式8.2付款进度8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与期限12.1合同生效条件12.2合同期限12.3合同续签13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:材料与设备清单13.3附件三:施工进度计划14.其他约定事项14.1双方协商事项14.2特殊事项处理14.3不可抗力条款第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.建筑个性化定制施工内容2.1施工范围本次施工范围为售楼部主体建筑及室内装饰装修工程。2.2施工内容(1)售楼部主体结构施工;(2)售楼部室内装饰装修;(3)售楼部配套设施安装;(4)售楼部室外绿化景观工程。2.3施工标准施工质量应符合国家及行业相关标准,具体施工标准详见附件一。3.工程进度与节点3.1施工工期本工程总工期为180日历天,自合同签订之日起计算。3.2进度节点(1)基础施工:15日;(2)主体结构施工:60日;(3)装饰装修施工:60日;(4)配套设施安装及绿化景观工程:45日。3.3节点验收各阶段工程完成后,由甲方组织验收,验收合格后方可进入下一阶段施工。4.设计变更与调整4.1设计变更原因因设计不合理、施工过程中出现特殊情况或其他原因需对设计进行调整。4.2设计变更程序(1)乙方提出设计变更申请;(2)甲方组织专家评审;(3)评审通过后,双方签订设计变更协议;(4)乙方根据变更协议进行施工。4.3设计变更费用设计变更费用由乙方承担,具体费用根据变更内容协商确定。5.材料与设备供应5.1材料与设备品牌本工程所需材料与设备品牌详见附件二。5.2材料与设备质量要求材料与设备质量应符合国家标准及行业规范,具体要求详见附件二。5.3材料与设备供应时间材料与设备供应时间应满足施工进度要求,具体供应时间由双方协商确定。6.施工质量与验收6.1施工质量控制乙方应严格按照合同约定及国家标准进行施工,确保工程质量。6.2验收标准本工程验收标准应符合国家及行业相关标准,具体标准详见附件一。6.3验收程序(1)乙方完成施工后,向甲方提交验收申请;(2)甲方组织验收,验收合格后,乙方方可进行下一阶段施工;(3)验收不合格的,乙方应进行整改,直至合格。8.付款方式与进度8.1付款方式本合同工程款采用分阶段付款方式,具体如下:(1)开工前支付合同总价的20%作为预付款;(2)主体结构施工完成后支付合同总价的30%;(3)装饰装修施工完成后支付合同总价的40%;(4)配套设施安装及绿化景观工程完成后支付合同总价的10%;(5)工程验收合格后支付合同总价的5%作为质保金。8.2付款进度(1)预付款应在合同签订后的15日内支付;(2)主体结构施工完成后30日内支付;(3)装饰装修施工完成后30日内支付;(4)配套设施安装及绿化景观工程完成后30日内支付;(5)质保金在工程验收合格后60日内支付。8.3付款条件(1)甲方在收到乙方提交的合法有效发票和验收报告后,支付相应款项;(2)付款过程中如遇国家政策调整,按国家最新政策执行。9.违约责任9.1违约情形(1)乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)乙方提供的材料与设备不符合合同约定;(3)乙方施工过程中出现重大安全事故;(4)甲方未按合同约定支付工程款。9.2违约责任承担(1)乙方未按合同约定时间完成工程的,每逾期一天,应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金;(2)乙方提供的材料与设备不符合合同约定的,应承担相应的赔偿责任;(3)施工过程中出现重大安全事故的,乙方应承担全部责任;(4)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付逾期付款利息。9.3违约赔偿(1)乙方违约导致甲方损失的,乙方应赔偿甲方实际损失;(2)甲方违约导致乙方损失的,甲方应赔偿乙方实际损失。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应在30日内提交书面仲裁申请;(2)仲裁委员会应在收到仲裁申请后的60日内作出裁决。10.3争议解决机构仲裁委员会11.合同解除与终止11.1合同解除条件(1)一方违约,另一方有权解除合同;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。11.2合同终止条件合同约定的工程完成且验收合格。11.3合同解除与终止程序(1)一方提出解除或终止合同,应提前30日通知对方;(2)合同解除或终止后,双方应按合同约定进行结算。12.合同生效与期限12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同期限本合同期限自合同生效之日起至工程验收合格之日止。13.合同附件13.1附件一:施工图纸13.2附件二:材料与设备清单13.3附件三:施工进度计划14.其他约定事项14.1双方协商事项本合同未尽事宜,由双方协商解决。14.2特殊事项处理如遇国家政策调整,双方应按国家最新政策执行。14.3不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方应协商解决,并可根据不可抗力影响程度调整合同期限或解除合同。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方,是指在合同履行过程中,由甲方或乙方邀请或选择的,为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的独立法人或其他组织,包括但不限于设计单位、监理单位、造价咨询机构、招标代理机构等。15.2第三方职责(1)设计单位:负责提供符合合同要求的设计图纸,对设计变更进行审核,确保设计质量。(2)监理单位:负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全,对施工质量进行验收。(3)造价咨询机构:负责对工程造价进行咨询,提供造价控制建议,对工程款支付进行审核。(4)招标代理机构:负责组织招标活动,确保招标过程的公开、公平、公正。15.3第三方权利(1)设计单位:对设计图纸的修改提出建议,对施工过程中发现的问题提出整改要求。(2)监理单位:对施工过程进行监督检查,对不符合要求的部分要求整改或停工。(3)造价咨询机构:对工程造价进行审核,提出造价控制意见。(4)招标代理机构:对招标过程进行监督,确保招标活动符合法律法规。15.4第三方与其他各方的关系(1)第三方与甲方、乙方之间的关系是服务与被服务的关系,第三方应服从甲方、乙方的管理。(2)第三方应遵守国家法律法规和行业标准,维护甲方、乙方的合法权益。(3)第三方在履行职责过程中,如发现甲方、乙方有违法行为,应及时向相关部门报告。16.第三方介入时的额外条款16.1甲方、乙方在引入第三方时,应提前通知对方,并取得对方的同意。16.2第三方的费用由引入方承担,具体费用在合同中约定。16.3第三方介入后,甲方、乙方应与第三方签订补充协议,明确各自的权利和义务。17.第三方责任限额17.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方、乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额由甲方、乙方在补充协议中约定,但不得超过合同总价的10%。17.3第三方责任限额的计算方法如下:(1)根据第三方责任事故的具体情况,由甲方、乙方共同确定损失金额;(2)按照合同总价的10%计算第三方责任限额;(3)第三方责任限额为赔偿金额的上限。18.第三方介入的争议解决18.1第三方介入过程中产生的争议,由甲方、乙方与第三方协商解决。18.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸详细要求:施工图纸应包含所有施工区域的详细设计,包括结构、装饰、设备等。图纸应符合国家及行业标准,标注清晰,便于施工人员理解。图纸应由具有相应资质的设计单位出具。2.附件二:材料与设备清单详细要求:清单应详细列出所需材料与设备的名称、规格、型号、品牌、数量、供应商等信息。清单中的材料与设备应符合合同约定的质量要求。3.附件三:施工进度计划详细要求:进度计划应明确各阶段的施工内容和时间节点。进度计划应包括关键线路和关键节点,以便于监控和控制。4.附件四:设计变更协议详细要求:协议应详细记录设计变更的原因、内容、费用及实施时间。协议应由甲方、乙方及设计单位共同签署。5.附件五:材料与设备供应清单详细要求:清单应详细记录材料与设备的实际供应情况,包括品牌、规格、数量、供应时间等。6.附件六:施工质量验收报告详细要求:报告应详细记录工程质量验收的结果,包括合格、不合格项目及原因。7.附件七:工程款支付凭证详细要求:凭证应包括付款金额、付款日期、付款用途等信息。8.附件八:违约金支付凭证详细要求:凭证应包括违约金金额、支付日期、支付原因等信息。9.附件九:争议解决协议详细要求:协议应详细记录争议解决的方式、程序及结果。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程;乙方提供的材料与设备不符合合同约定;乙方施工过程中出现重大安全事故;甲方未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准:乙方未按合同约定时间完成工程的,每逾期一天,应向甲方支付合同总价的千分之一作为违约金;乙方提供的材料与设备不符合合同约定的,应承担相应的赔偿责任;施工过程中出现重大安全事故的,乙方应承担全部责任;甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付逾期付款利息。3.违约责任示例说明:乙方逾期完成工程10天,应支付甲方违约金1000元(合同总价10,000元×0.1%);乙方提供的某品牌瓷砖不符合合同约定,导致甲方损失2000元,乙方应赔偿甲方2000元;施工过程中发生一起安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担全部责任,赔偿甲方及受害者相应损失;甲方未在规定时间内支付工程款,导致乙方停工,甲方应向乙方支付逾期付款利息100元(合同总价10,000元×0.01%)。全文完。2024售楼部建筑个性化定制施工合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同当事人1.2定义2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工范围3.工程设计3.1设计依据3.2设计标准3.3设计变更4.施工组织设计4.1施工方案4.2施工进度计划4.3施工安全措施4.4施工质量保证措施5.施工材料5.1材料采购5.2材料质量5.3材料检验6.施工进度管理6.1进度计划6.2进度调整6.3进度保证措施7.施工质量管理7.1质量要求7.2质量控制措施7.3质量验收8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.施工合同履行9.1合同履行方式9.2合同履行期限9.3合同变更10.付款方式及结算10.1付款方式10.2付款进度10.3结算方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.合同生效及其他14.1合同生效14.2其他条款第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1合同当事人1.1.1本合同当事人包括甲方(售楼部所有者)和乙方(施工方)。1.1.2甲方全称为_______,乙方全称为_______。1.1.3双方联系方式如下:甲方联系人:_______,联系电话:_______。乙方联系人:_______,联系电话:_______。1.2定义1.2.1“本合同”指《2024售楼部建筑个性化定制施工合同》。1.2.2“工程”指本合同约定的售楼部建筑个性化定制施工项目。1.2.3“施工方”指承担本合同工程项目的乙方。1.2.4“甲方”指拥有本合同工程项目的乙方。第二条项目概况2.1项目名称2.1.1本合同项目名称为:_______售楼部建筑个性化定制施工项目。2.2项目地点2.2.1项目地点位于_______。2.3施工范围2.3.1施工范围包括售楼部的建筑设计、结构施工、装修装饰、设备安装等全部工作。第三条工程设计3.1设计依据3.1.1乙方应依据甲方提供的售楼部设计要求,结合国家相关设计规范和标准,进行工程设计。3.2设计标准3.2.1设计标准应符合国家现行有关建筑标准、规范和法规。3.3设计变更3.3.1设计变更需经甲方同意,由乙方提出书面变更申请,经甲方确认后生效。第四条施工组织设计4.1施工方案4.1.1乙方应根据工程特点和施工条件,制定详细的施工方案。4.2施工进度计划4.2.1乙方应编制施工进度计划,明确各阶段施工时间节点。4.3施工安全措施4.3.1乙方应制定施工安全措施,确保施工过程中人员安全。4.4施工质量保证措施4.4.1乙方应制定施工质量保证措施,确保工程质量达到合同约定要求。第五条施工材料5.1材料采购5.1.1乙方应根据工程设计和施工进度,进行材料采购。5.2材料质量5.2.1乙方应确保所采购的材料符合国家质量标准。5.3材料检验5.3.1乙方应对所采购的材料进行检验,合格后方可用于工程。第六条施工进度管理6.1进度计划6.1.1乙方应根据合同约定的工期,编制施工进度计划。6.2进度调整6.2.1如遇特殊情况,导致施工进度计划无法按期完成,乙方应及时与甲方沟通,进行进度调整。6.3进度保证措施6.3.1乙方应采取有效措施,确保施工进度按计划进行。第七条施工质量管理7.1质量要求7.1.1施工质量应符合国家现行有关建筑标准、规范和法规。7.2质量控制措施7.2.1乙方应制定质量控制措施,确保工程质量。7.3质量验收7.3.1工程完成后,乙方应组织自检,并向甲方提交质量验收报告。甲方应在收到报告后_______个工作日内进行验收。第八条施工安全管理8.1安全生产责任制8.1.1乙方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。8.2安全生产措施8.2.1乙方应采取必要的安全措施,包括但不限于现场安全防护、施工人员安全培训、安全检查等。8.3安全生产事故处理8.3.1发生安全生产事故时,乙方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告甲方及相关部门。第九条施工合同履行9.1合同履行方式9.1.1乙方应按照合同约定,按期、按质、按量完成工程。9.2合同履行期限9.2.1本合同工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。9.3合同变更9.3.1合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。第十条付款方式及结算10.1付款方式10.1.1甲方应按合同约定的时间和比例支付工程款。10.2付款进度10.2.1付款进度应与施工进度相匹配,具体支付时间节点详见附件。10.3结算方式10.3.1工程竣工后,乙方应提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后_______个工作日内完成结算。第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构为_______仲裁委员会。第十二条违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程,或工程质量不符合合同要求。12.2违约责任12.2.1乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方损失、延长工期等。第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1任何一方违反合同约定,严重违约的。13.2合同解除程序13.2.1解除合同需书面通知对方,并经双方协商一致。第十四条合同生效及其他14.1合同生效14.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2其他条款14.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2.2本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条定义和解释1.1第三方1.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、供应商、保险公司等。1.2第三方责任1.2.1第三方责任是指第三方在本合同履行过程中,因其自身行为或不行为导致的合同相关损失或损害。第二条第三方介入的条件和程序2.1介入条件2.1.1.1双方同意;2.1.1.2法律法规要求;2.1.1.3合同约定。2.2介入程序2.2.1.1甲方或乙方提出第三方介入的申请;2.2.1.2双方协商确定第三方的选择和介入方式;2.2.1.3签订相关协议或合同;2.2.1.4第三方按照协议或合同规定履行职责。第三条第三方责任限额3.1责任限额的确定3.1.1.1第三方的资质和能力;3.1.1.2第三方介入的具体内容;3.1.1.3合同双方的风险承受能力;3.1.1.4相关法律法规的规定。3.2责任限额的约定3.2.1合同中应明确第三方的责任限额,包括但不限于:3.2.1.1第三方对甲乙双方直接造成的经济损失;3.2.1.2第三方对工程质量和安全造成的损害;3.2.1.3第三方违反合同约定应承担的违约责任。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方的责任划分4.1.1第三方在合同履行过程中,对甲方造成的损失,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度二零二五年度工抵养老产业合作框架协议范本3篇
- 2025年度高效节水型土地大棚租赁服务协议3篇
- 2025年度二零二五年度土地厂房转让及售后服务合同3篇
- 2025年度多场合合作建房及附属设施安装合同
- 2025年度高端商务区商铺全面保障性物业管理合同3篇
- 2025年度冠梁劳务承包合同(建筑安装工程)
- 2025年度工厂质检员劳动合同(绿色生产监督)3篇
- 2025年度光伏组件采购合同附光伏电站项目投资收益分配协议2篇
- 2025年度大蒜种植与农业观光旅游服务合同3篇
- 玉溪师范学院《微观经济学原理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 门诊病历书写模板全
- 煤油(火油)的理化性质及危险特性表MSDS
- 锅炉延期检验申请书
- 液压与气压传动中职PPT完整全套教学课件
- 国开大学2023年01月11067《知识产权法》期末考试答案
- 直接打印800字作文纸
- 石油产品密度基本知识认知
- (完整word版)人教版高中数学大纲
- 货物供货总体服务方案
- 青岛版二年级数学下册《周期问题》教案
- 第三章热力学第二定律物理化学
评论
0/150
提交评论