2024版建筑工程施工合同履约保险合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同履约保险合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同价3.保险责任范围3.1保险责任3.2除外责任3.3保险期间4.保险金额及保险费4.1保险金额4.2保险费4.3保险费支付方式5.保险理赔流程5.1理赔报案5.2理赔申请5.3理赔调查5.4理赔支付6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同生效日期7.3合同终止条件7.4合同终止日期8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任赔偿9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更及解除程序10.合同解除后的处理10.1合同解除后的财产处理10.2合同解除后的责任承担10.3合同解除后的债权债务处理11.合同附件11.1附件一：工程概况11.2附件二：保险条款11.3附件三：其他相关文件12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同备案13.1备案机关13.2备案日期13.3备案手续14.其他约定事项14.1合同履行中的其他约定14.2不可抗力条款14.3合同解释14.4合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方：[甲方全称]1.1.2乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人1.2.1甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]1.2.2乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式1.3.1甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]1.3.2乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]1.4合同双方注册地址1.4.1甲方注册地址：[甲方注册地址]1.4.2乙方注册地址：[乙方注册地址]2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称：[具体工程名称]2.2工程地点2.2.1工程地点：[具体工程地址]2.3工程规模2.3.1工程规模：[工程占地面积、建筑面积等]2.4工程合同价2.4.1工程合同价：[合同总价款]3.保险责任范围3.1保险责任3.1.1保险责任：[具体保险责任范围，如工程延误、工程质量问题等]3.2除外责任3.2.1除外责任：[具体除外责任范围，如战争、罢工等]3.3保险期间3.3.1保险期间：[具体保险期间，如自[起始日期]至[终止日期]]4.保险金额及保险费4.1保险金额4.1.1保险金额：[具体保险金额]4.2保险费4.2.1保险费：[具体保险费金额]4.3保险费支付方式4.3.1保险费支付方式：[具体支付方式，如分期支付、一次性支付等]5.保险理赔流程5.1理赔报案5.1.1理赔报案：[具体报案程序和要求]5.2理赔申请5.2.1理赔申请：[具体理赔申请程序和要求]5.3理赔调查5.3.1理赔调查：[具体理赔调查程序和要求]5.4理赔支付5.4.1理赔支付：[具体理赔支付程序和要求]6.争议解决6.1争议解决方式6.1.1争议解决方式：[具体解决方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等]6.2争议解决机构6.2.1争议解决机构：[具体争议解决机构名称和地址]6.3争议解决程序6.3.1争议解决程序：[具体解决程序，如提交争议、审理、裁决等]7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.1.1合同生效条件：[具体生效条件，如合同双方签字盖章、合同备案等]7.2合同生效日期7.2.1合同生效日期：[具体生效日期]7.3合同终止条件7.3.1合同终止条件：[具体终止条件，如工程完工、保险责任终止等]7.4合同终止日期7.4.1合同终止日期：[具体终止日期]8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方违约情形：[具体违约情形，如工程延误、质量不符合要求等]8.1.2乙方违约情形：[具体违约情形，如保险费未按时支付、理赔资料提供不完整等]8.2违约责任承担8.2.1甲方违约责任承担：[具体违约责任承担，如赔偿损失、支付违约金等]8.2.2乙方违约责任承担：[具体违约责任承担，如赔偿损失、支付违约金等]8.3违约责任赔偿8.3.1甲方违约责任赔偿：[具体赔偿计算方式和标准]8.3.2乙方违约责任赔偿：[具体赔偿计算方式和标准]9.合同变更及解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更条件：[具体变更条件，如工程变更、保险条款变更等]9.2合同解除条件9.2.1合同解除条件：[具体解除条件，如一方违约、不可抗力等]9.3合同变更及解除程序9.3.1合同变更程序：[具体变更程序，如协商、书面通知等]9.3.2合同解除程序：[具体解除程序，如协商、书面通知等]10.合同解除后的处理10.1合同解除后的财产处理10.1.1合同解除后的财产处理：[具体财产处理方式，如退还预付款、赔偿损失等]10.2合同解除后的责任承担10.2.1合同解除后的责任承担：[具体责任承担方式，如违约责任、赔偿损失等]10.3合同解除后的债权债务处理10.3.1合同解除后的债权债务处理：[具体债权债务处理方式，如清理、结算等]11.合同附件11.1附件一：工程概况11.1.1工程概况：[详细工程描述，包括设计图纸、施工图纸等]11.2附件二：保险条款11.2.1保险条款：[详细保险条款内容，包括保险责任、保险金额、保险费率等]11.3附件三：其他相关文件11.3.1其他相关文件：[如合同签订前的协议、工程变更文件等]12.合同签署12.1签署日期12.1.1签署日期：[具体签署日期]12.2签署地点12.2.1签署地点：[具体签署地点]12.3签署人12.3.1签署人：[具体签署人姓名及职务]13.合同备案13.1备案机关13.1.1备案机关：[具体备案机关名称]13.2备案日期13.2.1备案日期：[具体备案日期]13.3备案手续13.3.1备案手续：[具体备案所需文件和程序]14.其他约定事项14.1合同履行中的其他约定14.1.1合同履行中的其他约定：[如保密条款、知识产权归属等]14.2不可抗力条款14.2.1不可抗力条款：[具体不可抗力定义、发生时的处理程序等]14.3合同解释14.3.1合同解释：[合同解释的原则和依据]14.4合同附件清单14.4.1合同附件清单：[列明所有合同附件的名称和编号]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方：指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行过程中的独立第三方机构、个人或企业，包括但不限于监理单位、检验机构、仲裁机构、律师事务所等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议或委托书。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和能力，能够有效履行其职责。15.3第三方介入职责15.3.1第三方应根据其职责范围，对合同履行的相关事项进行监督、检查、评估和报告。15.3.2第三方应确保其行为符合法律法规和合同约定，并对自己的行为承担相应的法律责任。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入前，甲乙双方应明确第三方的职责、权限和责任范围。15.4.2第三方介入后，甲乙双方应保持与第三方的沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。16.甲乙双方增加的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够顺利履行其职责。16.1.2甲方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定，配合第三方进行相关工作，并及时向第三方提供相关信息。16.2.2乙方应承担第三方在履行职责过程中产生的合理费用。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，因其故意或重大过失造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或委托书中约定，原则上不超过[具体金额]。17.2责任承担方式17.2.1第三方责任承担方式：[具体赔偿方式，如直接赔偿、间接赔偿等]17.2.2第三方责任赔偿计算：[具体赔偿计算方式和标准]18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方对甲方负责，应按照合同约定和甲方的要求履行职责。18.1.2甲方对第三方的行为有监督权，并对第三方的履职情况进行评价。18.2第三方与乙方18.2.1第三方对乙方负责，应按照合同约定和乙方的要求履行职责。18.2.2乙方对第三方的行为有监督权，并对第三方的履职情况进行评价。18.3第三方与合同其他方18.3.1第三方应保持中立，不偏袒任何一方。18.3.2第三方在履行职责过程中，应尊重合同其他方的合法权益。18.4第三方与其他合同关系18.4.1第三方与其他合同关系：[如与分包商、供应商等的关系]18.4.2第三方与其他合同关系处理：[具体处理原则和方式]19.第三方变更与替换19.1第三方变更19.1.1第三方变更：[具体变更条件和程序]19.1.2第三方变更后，甲乙双方应重新签订合作协议或委托书。19.2第三方替换19.2.1第三方替换：[具体替换条件和程序]19.2.2第三方替换后，甲乙双方应重新签订合作协议或委托书。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件20.1.1第三方介入终止条件：[具体终止条件，如合同履行完毕、第三方职责履行完毕等]20.2第三方介入终止程序20.2.1第三方介入终止程序：[具体终止程序，如通知甲乙双方、解除合作协议或委托书等]第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况详细描述工程的基本信息，包括工程名称、地点、规模、合同价等。包含工程图纸、设计说明书、施工方案等。2.附件二：保险条款详细列出保险责任范围、除外责任、保险金额、保险费率等。包含保险合同的全文及附件。3.附件三：合同双方基本信息包含甲乙双方的企业信息、法定代表人信息、联系方式、注册地址等。4.附件四：第三方合作协议或委托书详细说明第三方介入的职责、权限、责任范围和合作期限。包含第三方的资质证明、合作协议或委托书全文。5.附件五：争议解决协议详细说明争议解决的方式、机构、程序和期限。包含争议解决协议的全文及附件。6.附件六：合同变更记录记录合同履行过程中的任何变更，包括变更原因、内容、日期等。7.附件七：违约责任承担证明证明违约行为的发生、违约责任承担的具体情况。包含违约行为的证据、违约责任承担的文件。8.附件八：其他相关文件包含合同签订前的协议、工程变更文件、工程验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：1.1工程延误：未按合同约定完成工程。1.2工程质量不符合要求：工程存在重大质量缺陷。1.3保险费未按时支付：未按合同约定支付保险费。乙方违约行为：2.1理赔资料提供不完整：在理赔过程中未提供完整、准确的资料。2.2保险费未按时支付：未按合同约定支付保险费。2.3未能履行保险责任：在保险责任范围内未能及时履行责任。2.违约责任认定标准：违约行为发生时，甲乙双方应立即进行沟通，明确违约责任。根据合同约定和实际情况，违约责任认定标准如下：2.1工程延误：按照工程延误天数和合同约定的违约金比例计算。2.2工程质量不符合要求：根据工程损失程度和合同约定的赔偿标准计算。2.3保险费未按时支付：按照合同约定的违约金比例计算。2.4理赔资料提供不完整：根据实际损失和合同约定的赔偿标准计算。2.5未能履行保险责任：根据实际损失和合同约定的赔偿标准计算。3.违约责任示例说明：甲方违约示例：若甲方因工程延误导致乙方损失，则甲方需按照合同约定的违约金比例，向乙方支付违约金。乙方违约示例：若乙方在理赔过程中未能提供完整、准确的资料，导致理赔延迟，则乙方需按照合同约定的赔偿标准，向甲方支付赔偿金。全文完。2024版建筑工程施工合同履约保险合同1合同目录第一章合同概述1.1合同订立依据1.2合同双方基本信息1.3合同签订时间及地点1.4合同有效期第二章合同标的及范围2.1工程概况2.2施工范围2.3工程质量要求2.4工程进度要求第三章保险责任及保障范围3.1保险责任概述3.2保险责任明细3.3除外责任3.4保险金额第四章保险费及支付方式4.1保险费计算方法4.2保险费支付期限4.3保险费支付方式4.4保险费调整机制第五章保险期限及生效条件5.1保险期限5.2保险生效条件5.3保险期限延长及终止第六章保险理赔6.1理赔申请6.2理赔资料要求6.3理赔流程6.4理赔时效第七章违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担7.3违约责任赔偿第八章争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用第九章合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除及终止程序第十章保密条款10.1保密信息范围10.2保密义务10.3保密期限第十一章法律适用及管辖11.1法律适用11.2管辖法院第十二章合同附件12.1附件一：工程概况12.2附件二：施工范围12.3附件三：工程质量要求12.4附件四：工程进度要求第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同修改及补充13.3合同附件13.4合同签署第十四章合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任合同编号_________第一章合同概述1.1合同订立依据1.1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保险法》及相关法律法规订立。1.2合同双方基本信息1.2.1甲方（投保人）：[甲方全称]1.2.2乙方（保险人）：[乙方全称]1.3合同签订时间及地点1.3.1合同签订时间为：[签订日期]1.3.2合同签订地点为：[签订地点]1.4合同有效期1.4.1合同自签订之日起生效，至[保险期限结束日期]止。第二章合同标的及范围2.1工程概况2.1.1工程名称：[工程名称]2.1.2工程地点：[工程地点]2.1.3工程规模：[工程规模]2.2施工范围2.2.1施工内容包括但不限于：[施工范围详细描述]2.3工程质量要求2.3.1工程质量标准应符合国家有关建筑工程质量标准及设计要求。2.4工程进度要求2.4.1工程进度应符合合同约定的计划和时间节点。第三章保险责任及保障范围3.1保险责任概述3.1.1乙方对甲方在施工过程中因不可抗力、意外事故等原因导致的工程损失承担保险责任。3.2保险责任明细3.2.1保险责任包括但不限于：工程本体损失、工程停工损失、工程清理费用等。3.3除外责任a)甲方故意行为或过失造成的损失；b)因战争、敌对行为、暴乱、恐怖活动等原因造成的损失；c)保险合同约定的除外责任事项。3.4保险金额3.4.1保险金额根据工程实际造价确定，具体金额为：[保险金额]。第四章保险费及支付方式4.1保险费计算方法4.1.1保险费按工程总造价的一定比例计算，具体比例为：[费率]。4.2保险费支付期限4.2.1保险费应在合同签订之日起[支付期限]内一次性支付。4.3保险费支付方式4.3.1甲方应通过银行转账或现金支付保险费。4.4保险费调整机制4.4.1保险费可根据市场情况和保险责任风险调整。第五章保险期限及生效条件5.1保险期限5.1.1保险期限自合同生效之日起至[保险期限结束日期]止。5.2保险生效条件5.2.1甲方支付全部保险费，乙方收到保险费后，保险合同生效。5.3保险期限延长及终止5.3.1保险期限如需延长，甲方应在保险期限届满前向乙方提出申请，经双方协商一致后，可延长保险期限。第六章保险理赔6.1理赔申请6.1.1甲方应在保险事故发生后[申请时效]内向乙方提出理赔申请。6.2理赔资料要求a)保险合同；b)保险事故证明；c)事故损失清单；d)其他相关证明材料。6.3理赔流程6.3.1乙方收到理赔申请后，应在[理赔处理时效]内进行审核。6.4理赔时效6.4.1乙方应在[理赔时效]内完成理赔事宜。第七章违约责任7.1违约情形7.1.1甲方未按约定支付保险费的；7.1.2乙方未按约定履行保险责任的；7.1.3任何一方违反合同约定，给对方造成损失的。7.2违约责任承担7.2.1违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金或赔偿损失。7.3违约责任赔偿7.3.1违约责任赔偿金额根据损失情况及合同约定确定。第八章争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1除非另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。8.3争议解决程序8.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规的规定。8.4争议解决费用8.4.1争议解决费用由败诉方承担，除非另有约定。第九章合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1任何一方违约，另一方有权解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，经双方协商一致，可以解除合同。9.2合同终止条件9.2.1保险期限届满；9.2.2合同解除；9.2.3双方协商一致终止合同。9.3合同解除及终止程序9.3.1合同解除或终止应书面通知对方，并采取必要的措施。9.3.2合同解除或终止后，双方应妥善处理未了事项。第十章保密条款10.1保密信息范围10.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息均属保密信息。10.2保密义务10.2.1双方应对保密信息严格保密，不得向任何第三方泄露。10.3保密期限10.3.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。第十一章法律适用及管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院11.2.1合同争议的解决，适用合同签订地人民法院管辖。第十二章合同附件12.1附件一：工程概况12.2附件二：施工范围12.3附件三：工程质量要求12.4附件四：工程进度要求第十三章合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，本合同即生效。13.2合同修改及补充13.2.1合同的修改或补充应采用书面形式，并由双方签字盖章。13.3合同附件13.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。13.4合同签署13.4.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。第十四章合同份数及保管14.1合同份数14.1.1本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。14.2合同保管责任14.2.1合同原件由甲乙双方分别妥善保管。[甲方（投保人）签字/盖章][乙方（保险人）签字/盖章][日期]多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：附件一：甲方主导条款1.1项目决策权1.1.1甲方拥有项目的最终决策权，包括但不限于施工方案、设计变更、材料选用等。1.1.2乙方在执行过程中应服从甲方的决策，并在决策前提供必要的信息和建议。1.2施工进度管理1.2.1甲方应制定详细的施工进度计划，并定期向乙方通报进度情况。1.2.2乙方应按照甲方要求，确保施工进度符合合同约定。1.3质量监督权1.3.1甲方有权对施工质量进行监督，并要求乙方进行整改。1.3.2乙方应配合甲方进行质量检查，并对检查中发现的问题及时整改。1.4风险评估与管理1.4.1甲方应负责对施工过程中可能出现的风险进行评估，并制定相应的风险应对措施。1.4.2乙方应按照甲方的要求，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：附件二：乙方主导条款2.1技术标准与规范2.1.1乙方应按照国家相关技术标准和规范进行施工。2.1.2乙方有权对施工过程中的技术问题提出建议，并得到甲方的认可。2.2施工方案与变更2.2.1乙方应根据工程实际情况，制定合理的施工方案。2.2.2乙方在施工过程中如需变更施工方案，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意。2.3材料采购与管理2.3.1乙方应负责材料的采购、验收和保管。2.3.2乙方应确保材料质量符合合同要求，并承担因材料问题造成的损失责任。2.4施工安全与环境保护2.4.1乙方应严格执行施工安全操作规程，确保施工安全。2.4.2乙方应采取有效措施，保护施工现场的环境，减少对周边环境的影响。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：附件三：第三方中介条款3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责对施工过程进行监督，确保施工质量、进度和安全。3.1.2中介机构应独立、客观、公正地履行职责，不受任何一方的影响。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由甲乙双方共同承担。3.2.2中介机构的服务费用应在合同中明确约定。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向甲乙双方提交施工监督报告，报告内容包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。3.3.2中介机构的报告应真实、准确、完整。3.4中介机构责任3.4.1中介机构在履行职责过程中，因故意或重大过失给甲乙双方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.4.2中介机构应遵守法律法规，不得泄露甲乙双方的商业秘密。3.5中介机构更换3.5.1如一方认为中介机构不能胜任工作，可向对方提出更换申请。3.5.2中介机构的更换应经甲乙双方协商一致，并书面通知对方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程概况2.附件二：施工范围3.附件三：工程质量要求4.附件四：工程进度要求5.附件五：甲方主导条款6.附件六：乙方主导条款7.附件七：第三方中介条款二、违约行为及认定：1.违约行为：a)甲方未按约定支付保险费的；b)乙方未按约定履行保险责任的；c)任何一方违反合同约定，给对方造成损失的；d)甲方未按约定提供项目决策权；e)乙方未按约定执行施工方案；f)中介机构未按约定履行职责。2.违约行为的认定：a)违约行为应具备事实和法律依据；b)违约行为的认定应由甲乙双方协商确定，或由仲裁机构或法院判决；c)违约行为的认定应考虑违约行为的性质、程度和后果。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范。2.保险法：调整保险关系的法律规范。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.仲裁：指由双方当事人共同选定的仲裁机构对争议进行裁决。5.法院：国家审判机关，负责审理和判决各类案件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定支付保险费。解决办法：乙方可向甲方发出催款通知，如甲方仍不支付，乙方可向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定履行保险责任。解决办法：甲方可向乙方提出索赔，乙方应在约定的理赔时效内处理。3.问题：中介机构未按约定履行职责。解决办法：甲乙双方可向中介机构提出书面意见，要求其改正；如中介机构拒不改正，甲乙双方可解除合同。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同履约保险合同适用于建筑工程施工过程中，为施工方提供风险保障。2.该合同适用于甲方为主导的建筑工程项目，确保施工质量、进度和安全。3.该合同适用于乙方为主导的建筑工程项目，明确施工方责任和权利。4.该合同适用于有第三方中介参与的建筑工程项目，确保中介机构履行监督职责。全文完。2024版建筑工程施工合同履约保险合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方（投保人）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________2.乙方（保险人）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景：本合同系依据《中华人民共和国保险法》及相关法律法规，为保障建筑工程施工过程中的风险，甲方自愿向乙方投保建筑工程施工合同履约保险。2.2目的：本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工合同履约保险中的权利、义务和责任，确保建筑工程施工过程中的风险得到有效控制。三、定义与解释3.1专业属于：本合同中的专业属于指建筑工程施工合同履约保险业务，包括建筑工程施工合同履约保险的投保、承保、理赔等环节。3.2关键词解释：（1）建筑工程施工合同：指甲方与乙方签订的建筑工程施工合同，包括但不限于工程名称、工程地点、工程规模、工程内容、工期、合同金额等。（2）履约保险：指乙方根据本合同的约定，对甲方在履行建筑工程施工合同过程中可能发生的违约风险承担保险责任。（3）违约风险：指在建筑工程施工过程中，甲方因故无法履行合同约定的义务，导致乙方遭受经济损失的风险。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方在合同约定的保险期间内，按照本合同的约定承担保险责任。（2）甲方应如实向乙方提供与保险标的相关的资料，配合乙方进行保险业务的办理。（3）甲方应按照本合同的约定，按时足额缴纳保险费。4.2乙方的权利和义务：（1）乙方应在本合同约定的保险期间内，按照本合同的约定承担保险责任。（2）乙方应在本合同约定的保险期间内，对甲方在履行建筑工程施工合同过程中可能发生的违约风险进行审查和评估。（3）乙方应在本合同约定的保险期间内，对甲方发生的保险事故进行理赔。五、履行条款5.1合同履行时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，保险期间为____年，自生效之日起计算。5.2合同履行地点：本合同履行地点为中华人民共和国境内。5.3合同履行方式：本合同履行方式为线上办理，双方通过电子邮箱、短信等方式进行沟通和办理。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件：（1）本合同约定的保险期间届满；（2）双方协商一致解除本合同；（3）本合同约定的其他终止条件。6.3终止程序：（1）一方要求终止本合同时，应提前____天书面通知对方；（2）双方协商一致解除本合同时，应签订解除合同协议；（3）本合同终止后，双方应按照约定办理相关手续。6.4终止后果：（1）本合同终止后，乙方应退还甲方已缴纳的保险费；（2）本合同终止后，双方应按照约定处理未了事项。七、费用与支付7.1费用构成（1）保险费：根据保险金额、保险期间及风险状况等因素计算得出；（2）附加费用：包括但不限于手续费、资料费、风险评估费等；（3）其他费用：根据双方协商一致的其他费用。7.2支付方式（1）银行转账：甲方应将费用直接转入乙方指定的银行账户；（2）现金支付：甲方可向乙方指定地点支付现金；（3）其他支付方式：经双方协商一致的其他支付方式。7.3支付时间甲方应在本合同生效之日起____个工作日内支付首期保险费，并在保险期间内按照约定的比例支付续期保险费。7.4支付条款（1）甲方支付的费用应全额、及时支付，不得拖欠；（2）乙方收到甲方支付的费用后，应在____个工作日内出具收据；（3）若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停保险责任，直至费用全部支付完毕。八、违约责任8.1甲方违约（1）要求甲方立即纠正违约行为；（2）暂停或终止保险责任；（3）要求甲方支付违约金；（4）要求甲方承担因违约行为导致的全部损失。8.2乙方违约（1）要求乙方立即纠正违约行为；（2）暂停或终止保险责任；（3）要求乙方支付违约金；（4）要求乙方承担因违约行为导致的全部损失。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：甲方或乙方违约时，应根据违约程度和损失情况，按照本合同约定的比例计算违约金；（2）赔偿金额：因违约行为导致的损失，甲方或乙方应根据实际损失情况，按照本合同约定的赔偿标准进行赔偿；（3）赔偿方式：甲方或乙方应按照本合同约定的赔偿方式，支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容（1）双方的商业秘密；（2）与保险业务相关的技术、财务、客户信息等；（3）本合同的具体内容。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式（1）双方应在本合同约定的保密期限内，对保密内容采取合理的保密措施；（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容；（3）保密期限届满后，双方应继续履行保密义务，直至保密内容不再具有保密价值。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所称不可抗力是指由于自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致保险事故发生，且在保险合同签订时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风、海啸等自然灾害；（2）战争、罢工、暴乱等社会异常事件；（3）政府行为导致的政策变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方；（2）双方应积极采取措施，减轻损失；（3）因不可抗力事件导致本合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致建筑工程施工中断；（2）政府政策变化导致工程延期；（3）罢工导致工程无法正常进行。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行本合同时发生争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）调解：由双方共同委托的调解机构进行调解；（2）仲裁：将争议提交仲裁机构仲裁；（3）诉讼：依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、国家利益或公共利益的；（2）涉及商业秘密的；（3）法律、法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）乙方保留对本合同内容的解释权；（2）乙方保留对保险事故的审核权和理赔权的最终决定权。13.2特殊权力保留（1）乙方保留在合同履行期间，根据保险业务需要调整保险费率的权力；（2）乙方保留在保险事故发生后，根据事故原因和损失程度，调整赔偿金额的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）任何对本合同的修改和补充，必须以书面形式进行；（2）修改和补充内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充内容为本合同的一部分，具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应在本合同履行过程中，相互提供必要的协助和配合；（2）甲方应按照乙方的要求，及时提供与保险业务相关的资料和信息。15.2协作与配合方式（1）定期召开会议，沟通情况；（2）通过书面函件、电子邮件等方式进行沟通；（3）在必要时，进行现场勘查和调查。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本合同为本合同的完整文件，与任何其他口头或书面协议无关。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同不得增减任何条款。十七、签字、日期、盖章甲方（投保人）签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（保险人）签字：____________________日期：____________________盖章：____________________见证人签字：____________________日期：____________________附件及其他说明解释一、附件列表