2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2篇_第1页
2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2篇_第2页
2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2篇_第3页
2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2篇_第4页
2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2篇_第5页
已阅读5页,还剩31页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.2乙方(受托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________1.3其他相关方:(如有其他相关方,请在此处列出)二、合同前言2.1背景:为满足我国城市基础设施建设的需要,提高建设项目的质量和效率,甲方委托乙方提供2024年度城市基础设施建设工程代理服务。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方的权利义务,确保2024年度城市基础设施建设工程的顺利进行,实现甲乙双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)城市基础设施建设工程:指城市供水、排水、供电、供气、供热、交通、通信、环保、防灾等基础设施的建设项目。(2)代理服务:指乙方受甲方委托,按照甲方的要求,对城市基础设施建设工程进行项目管理、招标代理、合同管理、质量控制、进度管理、信息管理等服务。3.2关键词解释:(1)项目管理:指乙方对城市基础设施建设工程进行计划、组织、协调、控制、监督和评价等活动。(2)招标代理:指乙方受甲方委托,按照相关法律法规和招标文件的要求,组织招标、评标、定标等工作。(3)合同管理:指乙方对城市基础设施建设工程的合同进行签订、履行、变更、解除、终止等活动。(4)质量控制:指乙方对城市基础设施建设工程的质量进行监督检查,确保工程质量符合相关标准和要求。(5)进度管理:指乙方对城市基础设施建设工程的进度进行跟踪、控制、调整和优化。(6)信息管理:指乙方对城市基础设施建设工程的信息进行收集、整理、分析、处理和传递。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照本合同约定提供代理服务。(2)甲方有权对乙方提供的代理服务进行监督、检查和评价。(3)甲方应按照本合同约定支付代理服务费用。(4)甲方应按照乙方的要求提供相关资料和文件。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照本合同约定提供代理服务,确保服务质量。(2)乙方应按照甲方的要求,及时完成代理服务项目。(3)乙方应遵守相关法律法规,确保代理服务的合法性。(4)乙方应按照甲方的要求,及时向甲方报告项目进展情况。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,至2024年度城市基础设施建设工程全部完成之日止。5.2合同履行地点:本合同履行地点为城市基础设施建设工程项目所在地。5.3合同履行方式:乙方应按照甲方的要求,采用项目管理、招标代理、合同管理、质量控制、进度管理、信息管理等方式提供代理服务。七、费用与支付7.1费用构成(1)项目管理费用:根据项目管理工作的复杂程度和项目规模,按照约定的比例计算。(2)招标代理费用:根据招标文件的要求和招标代理工作的难度,按照约定的比例计算。(3)合同管理费用:根据合同管理工作的数量和复杂性,按照约定的比例计算。(4)质量控制费用:根据质量控制工作的深度和广度,按照约定的比例计算。(5)进度管理费用:根据进度管理工作的细致程度和项目进度要求,按照约定的比例计算。(6)信息管理费用:根据信息管理工作的重要性和工作量,按照约定的比例计算。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的30%作为预付款。(2)进度款:在项目实施过程中,甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成情况,支付相应比例的进度款。(3)结算款:项目完成后,乙方提交最终结算报告,甲方应在收到报告后30日内支付剩余的70%作为结算款。7.3支付时间甲方支付乙方代理服务费用的具体时间如下:(1)预付款:合同签订后的7个工作日内。(2)进度款:每个进度节点后7个工作日内。(3)结算款:项目完成后,乙方提交最终结算报告后的30日内。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付时间支付费用,逾期支付的,应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。(2)甲方支付费用时,应提供支付凭证,乙方应予以确认。(3)甲方支付的费用应专款专用,不得挪作他用。八、违约责任8.1甲方违约如甲方未能按照本合同约定支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的1%。8.2乙方违约如乙方未能按照本合同约定提供代理服务,或者提供的服务不符合约定标准,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的10%。8.3赔偿金额和方式违约方应按照违约情况,向守约方支付赔偿金。赔偿金额和方式由双方协商确定,若协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等均为保密内容。9.2保密期限本合同项下的保密期限为合同生效之日起至合同终止后5年。9.3保密履行方式甲乙双方应采取保密措施,确保保密内容的保密性,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害。(2)战争、叛乱、暴动等政治事件。(3)政府行为、政策调整等。10.3不可抗力发生时的责任和义务发生不可抗力事件时,甲乙双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可根据实际情况协商解除合同或部分解除合同。10.4不可抗力实例(1)2024年发生的地震,导致城市基础设施建设工程项目暂停。(2)政府政策调整,导致部分工程项目无法继续实施。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解如协商不成,甲乙双方可申请第三方调解。11.3仲裁或诉讼如调解不成,甲乙双方可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,甲乙双方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)本合同项下的权利和义务涉及国家利益、社会公共利益或他人合法权益的。(2)本合同项下的权利和义务已履行完毕或部分履行完毕的。十三、权利的保留13.1权力保留本合同中,甲方保留对乙方提供代理服务的监督权和验收权。13.2特殊权力保留在合同履行期间,如遇特殊情况,甲方有权要求乙方暂停或终止代理服务,并要求乙方承担相应的责任。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本合同的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式作出。14.2修改和补充效力经甲乙双方签字或盖章的修改和补充文件,与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应相互协作,共同完成城市基础设施建设工程的代理服务工作。15.2协作与配合方式甲乙双方应按照本合同约定,通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于2024年度城市基础设施建设工程代理服务的完整协议,具有独立性。16.3增减条款除本合同明确规定的条款外,甲乙双方不得擅自增减合同内容。十七、签字、日期、盖章甲方(委托方):签字:____________日期:____________盖章:____________乙方(受托方):签字:____________日期:____________盖章:____________附件及其他说明解释一、附件列表:1.2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2.甲方授权委托书3.乙方资质证明文件4.项目招标文件5.项目合同6.项目进度报告7.项目结算报告8.不可抗力事件证明9.协议书、备忘录等与本合同相关的其他文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付费用:甲方未按合同约定支付预付款、进度款或结算款。未履行监督权和验收权:甲方未对乙方提供的代理服务进行监督和验收。未提供相关资料和文件:甲方未按照合同约定提供项目资料和文件。2.乙方违约行为及认定:未按时完成代理服务:乙方未按合同约定完成项目管理、招标代理、合同管理等工作。提供的服务不符合约定标准:乙方提供的代理服务质量不符合合同约定。泄露保密信息:乙方泄露了合同中约定的商业秘密、技术秘密等保密信息。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指合同当事人一方违约时,应向对方支付一定数额的金钱。3.滞纳金:指合同当事人逾期支付款项时,应支付一定比例的利息。4.协商解决:指合同当事人通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。5.调解:指由第三方居中调解,帮助合同当事人解决争议。6.仲裁:指合同当事人将争议提交仲裁机构进行裁决。7.诉讼:指合同当事人将争议提交人民法院进行审理。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:甲方应按照合同约定支付费用,如逾期支付,应支付滞纳金。2.问题:乙方未按时完成代理服务。解决办法:乙方应按照合同约定完成工作,如未按时完成,应向甲方支付违约金。3.问题:乙方提供的服务不符合约定标准。解决办法:乙方应改进服务质量,如不符合标准,应重新提供服务或赔偿甲方损失。4.问题:泄露保密信息。解决办法:乙方应加强保密措施,如发生泄露,应立即采取措施纠正,并向甲方支付赔偿金。5.问题:不可抗力事件影响合同履行。解决办法:甲乙双方应根据不可抗力事件的具体情况,协商解决合同履行问题,或根据合同约定解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体:第三方合同主体是指在2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同中,除甲方和乙方之外的第三方参与方。2.第三方责任:第三方应承担其在本合同中所承担的相应责任,包括但不限于项目质量、进度、安全等。3.第三方权利:第三方有权获得其在本合同中所应得的权益,包括但不限于合同约定的报酬、项目信息等。4.第三方义务:第三方应遵守本合同约定,履行其应尽义务,确保项目顺利进行。5.第三方参与方式:第三方参与方式包括但不限于提供技术支持、专业咨询、设备租赁等。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付代理服务费用。乙方有权要求甲方提供必要的项目资料和文件。乙方有权对甲方提供的资料和文件进行审核。2.乙方利益条款:乙方有权获得项目信息,包括但不限于设计图纸、施工方案等。乙方有权获得项目进度报告,以便及时调整服务策略。乙方有权获得项目结算报告,以便进行结算和索赔。3.甲方的违约及限制条款:如甲方未按时支付费用,乙方有权暂停或终止代理服务。如甲方提供的信息不准确或不完整,乙方有权要求甲方补充或更正。如甲方违反保密协议,乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲有权要求乙方按照合同约定提供代理服务。甲有权对乙方提供的代理服务进行监督和验收。甲有权要求乙方提供项目进度报告,以便及时了解项目进展。2.甲方的利益条款:甲有权获得乙方提供的专业建议和方案。甲有权获得项目相关信息,以便进行决策和协调。甲有权获得项目结算报告,以便进行结算和审计。3.乙方的违约及限制条款:如乙方未按时完成代理服务,甲有权要求乙方承担违约责任。如乙方提供的代理服务质量不符合约定标准,甲有权要求乙方重新提供服务或赔偿损失。如乙方泄露项目信息,甲有权要求乙方承担相应的法律责任。全文完。2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同期限2.服务内容2.1建设工程项目概况2.2代理服务范围2.3服务内容具体要求3.服务费用3.1费用总额3.2费用支付方式3.3费用支付时间4.服务期限及进度4.1服务期限4.2服务进度安排4.3进度调整及延期5.服务质量要求5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量保证6.保密条款6.1保密信息范围6.2保密义务6.3违约责任7.知识产权7.1知识产权归属7.2侵权责任7.3专利及商标使用8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除后果10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.其他约定11.1法律适用11.2合同生效11.3合同附件12.合同变更与补充12.1变更程序12.2补充条款13.合同解除与终止13.1解除条件13.2终止条件13.3解除与终止后果14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“2024年度城市基础设施建设工程代理服务合同”。1.2合同双方甲方(委托方):___________乙方(代理方):___________1.3合同签订日期本合同于____年____月____日签订。1.4合同期限本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。2.服务内容2.1建设工程项目概况项目名称:____________________项目地点:____________________项目规模:____________________项目总投资:____________________2.2代理服务范围2.2.1项目前期咨询2.2.2项目招标代理2.2.3项目合同管理2.2.4项目进度管理2.2.5项目质量管理2.2.6项目成本管理2.2.7项目合同纠纷处理2.3服务内容具体要求2.3.1甲方应提供项目相关资料,包括但不限于项目可行性研究报告、设计文件、招标文件等。2.3.2乙方应按照甲方要求,及时完成代理服务工作,确保项目顺利进行。3.服务费用3.1费用总额本合同服务费用总额为人民币____元。3.2费用支付方式3.2.1乙方应在合同签订后____个工作日内,向甲方提交服务费用支付申请。3.2.2甲方应在收到乙方支付申请后____个工作日内,支付相应服务费用。3.3费用支付时间3.3.1本合同服务费用分阶段支付,具体支付时间如下:(1)项目前期咨询费用:____元,于合同签订后____个工作日内支付;(2)项目招标代理费用:____元,于招标工作完成后____个工作日内支付;(3)项目合同管理、进度管理、质量管理、成本管理及合同纠纷处理费用:____元,于项目竣工验收合格后____个工作日内支付。4.服务期限及进度4.1服务期限本合同服务期限为____个月。4.2服务进度安排4.2.1项目前期咨询:____个工作日完成;4.2.2项目招标代理:____个工作日完成;4.2.3项目合同管理、进度管理、质量管理、成本管理及合同纠纷处理:____个工作日完成。4.3进度调整及延期4.3.1如因不可抗力等原因导致项目进度延误,双方应协商确定新的进度安排。4.3.2乙方因自身原因导致项目进度延误,应承担相应责任。5.服务质量要求5.1质量标准本合同服务质量应符合国家及行业相关标准。5.2质量检查与验收5.2.1乙方应定期向甲方报告项目进度及质量情况。5.2.2甲方有权对项目进行质量检查,乙方应予以配合。5.3质量保证5.3.1乙方应确保项目质量符合合同约定。5.3.2如因乙方原因导致项目质量问题,乙方应承担相应责任。6.保密条款6.1保密信息范围本合同双方在履行合同过程中所获得的对方保密信息,包括但不限于技术资料、商业秘密、财务数据等。6.2保密义务6.2.1双方应对所获得的保密信息予以保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。6.2.2保密义务在本合同终止后仍有效。6.3违约责任6.3.1如一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。7.知识产权7.1知识产权归属本合同项下产生的知识产权归甲方所有。7.2侵权责任7.2.1如因乙方原因导致甲方知识产权受到侵害,乙方应承担侵权责任。7.2.2乙方应采取一切必要措施,保护甲方知识产权不受侵害。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按时完成代理服务任务的;8.1.2乙方未按照合同约定提供服务的;8.1.3乙方泄露甲方保密信息的;8.1.4乙方违反知识产权相关规定的;8.1.5乙方因自身原因导致项目出现重大质量问题的;8.1.6甲方未按时支付服务费用的。8.2违约责任承担8.2.1乙方违反合同约定,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的____%。8.2.2乙方因违约给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。8.3违约赔偿8.3.1乙方应赔偿甲方因违约所造成的直接经济损失。8.3.2乙方应赔偿甲方因违约所造成的间接经济损失。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构为____仲裁委员会。9.3争议解决费用9.3.1仲裁费用由败诉方承担。9.3.2除非另有约定,仲裁费用由双方各自承担。10.其他约定10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。10.3合同附件10.3.1项目可行性研究报告10.3.2设计文件10.3.3招标文件10.3.4合同专用条款11.合同变更与补充11.1变更程序任何合同变更或补充,均需经双方书面同意,并签署书面文件。11.2补充条款本合同如有未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同解除与终止12.1解除条件12.1.1任何一方违约,另一方有权解除合同。12.1.2发生不可抗力事件,致使合同无法履行。12.2解除程序12.2.1解除合同,双方应书面通知对方。12.2.2解除合同后,双方应按照合同约定进行清算。12.3解除后果12.3.1合同解除后,双方应立即停止履行合同约定的权利和义务。13.合同附件清单13.1附件一:项目可行性研究报告13.2附件二:设计文件13.3附件三:招标文件13.4附件四:合同专用条款14.合同签署本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________签署日期:____年____月____日第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于咨询公司、监理单位、检测机构、评估机构等。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了提高项目效率、确保工程质量、降低项目风险等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲方同意,并签订书面协议。2.2第三方介入应具备相应的资质和能力,能够满足项目需求。3.第三方责任3.1第三方在履行本合同时,应遵守国家法律法规和行业标准,承担相应的法律责任。3.2第三方应按照合同约定,向甲方提供专业、高效的服务。3.3第三方因自身原因导致项目出现问题的,应承担相应的责任。4.第三方责任限额4.1第三方在本合同项下的责任限额为人民币____元。4.2第三方责任限额的承担方式:4.2.1第三方责任限额内的损失,由第三方自行承担;4.2.2超过责任限额的损失,由甲方和乙方按照合同约定分担。5.第三方权利5.1第三方有权要求甲方提供必要的工作条件和资料。5.2第三方有权要求乙方配合其工作,包括但不限于提供相关信息、协调相关事宜等。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:6.1.1第三方应向甲方报告工作进展情况,接受甲方的监督和指导。6.1.2第三方应按照甲方的要求,调整工作计划和进度。6.2第三方与乙方的关系:6.2.1第三方应与乙方保持良好沟通,协调工作关系。6.2.2第三方应协助乙方完成项目相关工作。6.3第三方与项目其他相关方的关系:6.3.1第三方应与项目其他相关方(如设计单位、施工单位等)保持良好沟通,协调工作关系。6.3.2第三方应协助其他相关方完成项目相关工作。7.第三方介入的具体条款7.1.1第三方介入的范围、内容、期限;7.1.2第三方服务的具体要求;7.1.3第三方服务的费用及支付方式;7.1.4第三方的责任和义务;7.1.5第三方的违约责任。8.第三方变更与补充8.1第三方介入的变更或补充,需经甲方同意,并签订书面协议。8.2第三方变更或补充的协议与本合同具有同等法律效力。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止,需经甲方同意,并签订书面协议。9.2第三方介入终止后,双方应按照协议约定进行清算。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议解决方式、机构及费用,参照本合同第九条的相关规定。10.2第三方介入的争议解决,不影响本合同其他条款的效力。11.第三方介入的保密条款11.1第三方在介入过程中,应遵守本合同的保密条款,对甲方和乙方提供的信息予以保密。11.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。12.第三方介入的合同附件12.1第三方协议12.2第三方资质证明文件12.3第三方服务费用清单13.第三方介入的合同签署本合同附件十三:第三方介入的合同签署,需经甲方、乙方和第三方共同签署,并加盖各方公章。签署日期:____年____月____日第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告详细要求:包含项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、风险分析等内容。说明:用于评估项目可行性,为项目决策提供依据。2.设计文件详细要求:包含项目总体设计、详细设计、施工图等,符合国家及行业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论