2024版基本建设借贷合同-公共服务设施改造项目2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版基本建设借贷合同——公共服务设施改造项目1合同目录一、合同订立1.合同当事人2.合同依据3.合同目的二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目内容4.项目规模5.项目投资估算三、借贷双方的权利与义务1.借款人权利与义务2.借款人担保责任3.借款人违约责任4.借款人保密义务5.出借人权利与义务6.出借人保密义务7.出借人违约责任四、借贷资金的用途1.资金使用范围2.资金使用审批3.资金使用监督五、借贷资金的支付与回收1.资金支付方式2.资金支付时间3.资金回收方式4.资金回收时间六、借贷利率及费用1.借贷利率2.利息计算方式3.费用计算方式4.费用支付时间七、担保方式及担保物1.担保方式2.担保物种类3.担保物价值4.担保物处置八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同终止程序十一、通知与送达1.通知方式2.送达方式3.送达地址十二、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力事件3.不可抗力处理十三、合同附件1.项目可行性研究报告2.设计文件3.施工合同4.采购合同5.其他相关文件十四、其他1.合同份数2.合同保管3.合同解释4.合同附件效力合同编号_________一、合同订立1.合同当事人（1）出借方：[出借方全称]（2）借款方：[借款方全称]2.合同依据（1）中华人民共和国相关法律法规（2）国家及地方政策文件3.合同目的（1）支持公共服务设施改造项目（2）确保项目顺利进行二、项目概述1.项目名称[项目名称]2.项目地点[项目地点]3.项目内容[项目内容]4.项目规模[项目规模]5.项目投资估算[项目投资估算]三、借贷双方的权利与义务1.借款人权利与义务（1）根据合同约定使用借款（2）按期支付利息和本金（3）保证项目资金专款专用2.借款人担保责任（1）提供合法有效的担保（2）担保范围及方式3.借款人违约责任（1）未按期支付利息和本金（2）未按约定使用借款（3）未履行保密义务4.借款人保密义务（1）对项目信息保密（2）对合同内容保密5.出借人权利与义务（1）提供约定的借款（2）监督借款使用情况（3）按期收取利息和本金6.出借人保密义务（1）对项目信息保密（2）对合同内容保密7.出借人违约责任（1）未按期提供借款（2）未履行监督义务（3）未按约定收取利息和本金四、借贷资金的用途1.资金使用范围（1）项目建设所需资金（2）设备购置、安装、调试（3）工程款支付2.资金使用审批（1）借款人需提供资金使用计划（2）出借方审核批准3.资金使用监督（1）借款人定期报告资金使用情况（2）出借方有权随时检查资金使用情况五、借贷资金的支付与回收1.资金支付方式（1）银行转账（2）现金支付2.资金支付时间[资金支付时间]3.资金回收方式（1）银行转账（2）现金支付4.资金回收时间[资金回收时间]六、借贷利率及费用1.借贷利率[借贷利率]2.利息计算方式[利息计算方式]3.费用计算方式[费用计算方式]4.费用支付时间[费用支付时间]七、担保方式及担保物1.担保方式（1）抵押（2）质押（3）保证2.担保物种类[担保物种类]3.担保物价值[担保物价值]4.担保物处置[担保物处置]八、合同变更与解除1.合同变更条件（1）因不可抗力导致合同无法履行（2）因国家政策调整导致合同无法履行2.合同解除条件（1）一方违约，另一方给予合理期限后仍不履行（2）一方破产或丧失偿债能力3.合同变更程序（1）双方协商一致（2）签订书面变更协议4.合同解除程序（1）一方提出解除通知（2）双方协商达成一致九、争议解决1.争议解决方式（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决2.争议解决机构[争议解决机构]3.争议解决程序[争议解决程序]十、合同生效及终止1.合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同经相关部门审批2.合同终止条件（1）借贷期限届满（2）合同解除或终止3.合同终止程序（1）双方签订终止协议（2）清理债权债务十一、通知与送达1.通知方式（1）书面通知（2）电子邮件2.送达方式（1）直接送达（2）邮寄送达3.送达地址[送达地址]十二、不可抗力1.不可抗力定义[不可抗力定义]2.不可抗力事件[不可抗力事件]3.不可抗力处理（1）通知对方（2）暂停履行合同（3）协商解决方案十三、合同附件1.项目可行性研究报告[项目可行性研究报告]2.设计文件[设计文件]3.施工合同[施工合同]4.采购合同[采购合同]5.其他相关文件[其他相关文件]十四、其他1.合同份数[合同份数]2.合同保管[合同保管]3.合同解释[合同解释]合同签字部分：借款方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日出借方（盖章）：代表（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方项目管理权（1）甲方对项目进行全面管理，包括项目进度、质量、安全和资金使用。（2）甲方有权制定项目管理方案，并监督实施。2.甲方审批权（1）甲方对项目重大决策拥有最终审批权，包括但不限于资金使用、设计变更、施工方案等。（2）甲方应在接到相关申请后[具体时间]内给予答复。3.甲方监督权（1）甲方有权对项目进行定期或不定期的监督检查，确保项目按合同约定进行。（2）甲方应定期向乙方提供项目进展报告。4.甲方信息保密义务（1）甲方对项目相关信息负有保密义务，未经乙方同意不得向第三方泄露。（2）甲方应对乙方提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行妥善保管。5.甲方违约责任（1）若甲方未履行项目管理职责，导致项目进度延误、质量下降等，甲方应承担相应责任。（2）若甲方泄露乙方保密信息，造成乙方损失，甲方应承担赔偿责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方项目管理权（1）乙方对项目进行全面管理，包括项目进度、质量、安全和资金使用。（2）乙方有权制定项目管理方案，并监督实施。2.乙方审批权（1）乙方对项目重大决策拥有最终审批权，包括但不限于资金使用、设计变更、施工方案等。（2）乙方应在接到相关申请后[具体时间]内给予答复。3.乙方监督权（1）乙方有权对项目进行定期或不定期的监督检查，确保项目按合同约定进行。（2）乙方应定期向甲方提供项目进展报告。4.乙方信息保密义务（1）乙方对项目相关信息负有保密义务，未经甲方同意不得向第三方泄露。（2）乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行妥善保管。5.乙方违约责任（1）若乙方未履行项目管理职责，导致项目进度延误、质量下降等，乙方应承担相应责任。（2）若乙方泄露甲方保密信息，造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介职责（1）第三方中介负责对项目进行监督管理，确保项目按合同约定进行。（2）第三方中介应定期向合同双方提供项目进展报告。2.第三方中介费用（1）第三方中介费用由甲方承担，具体金额由双方协商确定。（2）第三方中介费用支付方式为[具体方式]。3.第三方中介保密义务（1）第三方中介对项目相关信息负有保密义务，未经合同双方同意不得向第三方泄露。（2）第三方中介应对合同双方提供的技术资料、商业秘密等保密信息进行妥善保管。4.第三方中介违约责任（1）若第三方中介未履行监督管理职责，导致项目进度延误、质量下降等，第三方中介应承担相应责任。（2）若第三方中介泄露合同一方保密信息，造成损失，第三方中介应承担赔偿责任。5.第三方中介变更及解除（1）若第三方中介无法履行职责，合同双方可协商更换第三方中介。（2）合同双方可协商解除第三方中介的职责，并按约定支付费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目可行性研究报告2.设计文件3.施工合同4.采购合同5.第三方中介服务协议6.担保合同7.甲方项目管理方案8.乙方项目管理方案9.第三方中介监督报告10.项目进展报告11.争议解决相关文件12.合同变更及解除协议13.不可抗力事件证明文件14.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：未按期支付利息和本金未按约定使用借款未履行保密义务未按期提供借款未履行监督义务未按约定收取利息和本金未履行项目管理职责泄露保密信息未按合同约定进行项目变更或解除2.违约行为的认定：由合同双方或第三方中介根据合同条款及实际情况进行认定违约行为需有书面证据支持三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对对方提供的保密信息负有保密责任。3.担保：指为保证债务履行，债务人或第三人将其财产或权利提供给债权人作为担保。4.担保物：指债务人或第三人提供的作为担保的财产或权利。5.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同条款理解或执行产生分歧时，通过协商、调解、仲裁等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：项目管理分歧解决办法：设立项目管理委员会，由双方代表共同协商解决。2.问题：资金使用争议解决办法：设立资金使用审批流程，确保资金专款专用。3.问题：保密信息泄露解决办法：加强保密意识教育，制定保密措施，对泄露信息的行为进行追责。4.问题：第三方中介职责履行不到位解决办法：与第三方中介协商，明确职责，必要时更换中介。5.问题：不可抗力事件影响解决办法：按合同约定处理，必要时进行合同变更或解除。五、所有应用场景：1.公共服务设施改造项目2.基本建设借贷3.政府投资项目4.第三方中介参与的项目管理5.跨区域合作项目全文完。2024版基本建设借贷合同——公共服务设施改造项目2本合同目录一览第一条合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订双方1.6合同签订代表第二条借贷双方基本信息2.1借款人基本信息2.2借款人法定代表人2.3借款人联系方式2.4借款人账户信息2.5出借人基本信息2.6出借人法定代表人2.7出借人联系方式2.8出借人账户信息第三条借款金额与用途3.1借款金额3.2借款用途3.3借款资金拨付方式3.4借款资金使用监督第四条借款期限与利率4.1借款期限4.2利率及计息方式4.3还款方式4.4逾期利率及罚息第五条借款担保5.1担保方式5.2担保人基本信息5.3担保物基本信息5.4担保合同第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3违约责任第七条合同解除与终止7.1合同解除条件7.2合同终止条件7.3解除与终止后的处理第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序第十条法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院第十一条合同附件11.1附件一：借款合同11.2附件二：借款人基本信息11.3附件三：出借人基本信息11.4附件四：担保合同第十二条合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效证明第十三条合同变更与解除13.1合同变更条件13.2合同解除条件13.3合同变更与解除的程序第十四条合同解除后的处理14.1借款人义务14.2出借人义务14.3违约责任承担14.4合同解除后的债务清偿第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同名称：2024版基本建设借贷合同——公共服务设施改造项目1.2合同编号：2024BCL051.3合同签订日期：2024年5月15日1.4合同签订地点：北京市朝阳区1.5合同签订双方：1.5.1借款人：北京市区街道办事处1.5.2出借人：中国银行股份有限公司分行1.6合同签订代表：1.6.1借款人代表：，职务：街道办事处主任1.6.2出借人代表：，职务：分行行长第二条借贷双方基本信息2.1借款人基本信息：2.1.1名称：北京市区街道办事处2.1.2注册地址：北京市区街道号2.1.3法定代表人：2.1.4联系方式：电话：0105678，邮箱：2.1.5账户信息：账号：05，开户行：中国银行股份有限公司分行2.2借款人法定代表人：2.3借款人联系方式：电话：0105678，邮箱：2.4借款人账户信息：同出借人基本信息：2.5.1名称：中国银行股份有限公司分行2.5.2注册地址：北京市区街道号2.5.3法定代表人：2.5.4联系方式：电话：01087654321，邮箱：lisixx.bank2.6出借人法定代表人：2.7出借人联系方式：电话：01087654321，邮箱：lisixx.bank2.8出借人账户信息：账号：98765，开户行：中国银行股份有限公司分行第三条借款金额与用途3.1借款金额：人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）3.2借款用途：用于区公共服务设施改造项目3.3借款资金拨付方式：分阶段拨付3.4借款资金使用监督：由双方共同委托第三方机构进行监督第四条借款期限与利率4.1借款期限：自2024年5月15日起至2028年5月14日止，共计4年4.2利率及计息方式：年利率为4.5%，按月计息，每月结息4.3还款方式：分12期等额本息还款4.4逾期利率及罚息：逾期利率为年利率的1.5倍，每日计收罚息第五条借款担保5.1担保方式：抵押担保5.2担保人基本信息：5.2.1名称：北京市区街道办事处5.2.2注册地址：北京市区街道号5.2.3法定代表人：5.3担保物基本信息：区街道号房产5.4担保合同：详见附件四第六条保密条款6.1保密内容：双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等6.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后5年6.3违约责任：违反保密条款的，应承担相应的法律责任第七条合同解除与终止7.1合同解除条件：7.1.1借款人未按合同约定履行还款义务7.1.2出借人未按合同约定履行贷款义务7.1.3因不可抗力导致合同无法履行7.2合同终止条件：7.2.1借款期限届满，借款本息已全部清偿7.2.2双方协商一致解除合同7.3解除与终止后的处理：7.3.1借款人应立即停止使用借款资金7.3.2双方应按照合同约定进行债务清偿7.3.3合同解除或终止后，双方应共同处理相关事宜第八条违约责任8.1违约情形：8.1.1借款人未按约定的期限和金额还款8.1.2借款人未按约定的用途使用借款8.1.3出借人未按约定的期限和金额放款8.1.4出借人未按约定的条件提供担保8.1.5任何一方违反保密条款8.2违约责任承担：8.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金按借款金额的1%每日计算，直至违约金总额不超过借款金额的20%8.2.2因违约行为给对方造成损失的，违约方应承担赔偿责任8.2.3违约方应承担因违约行为引起的法律费用8.3违约金：8.3.1违约金计算公式：违约金=违约金额×违约天数×日违约金比率8.3.2违约金支付方式：违约金应一次性支付给守约方第九条争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应通过友好协商解决争议9.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构：9.2.1争议解决机构：合同签订地人民法院9.3争议解决程序：9.3.1双方应按照法定程序提交争议解决申请9.3.2人民法院应依法受理并审理案件9.3.3人民法院应根据案件情况作出判决或裁定第十条法律适用与管辖10.1法律适用：10.1.1本合同适用中华人民共和国法律10.2管辖法院：10.2.1管辖法院：合同签订地人民法院第十一条合同附件11.1附件一：借款合同11.2附件二：借款人基本信息11.3附件三：出借人基本信息11.4附件四：担保合同11.5附件五：公共服务设施改造项目可行性研究报告第十二条合同生效12.1合同生效条件：12.1.1双方代表签字或盖章12.1.2合同经双方协商一致12.2合同生效日期：合同签订日期12.3合同生效证明：合同原件第十三条合同变更与解除13.1合同变更条件：13.1.1双方协商一致13.1.2符合法律法规规定13.2合同解除条件：13.2.1合同约定的解除条件成就13.2.2不可抗力导致合同无法履行13.3合同变更与解除的程序：13.3.1双方应以书面形式提出变更或解除合同的请求13.3.2双方应就变更或解除合同达成一致意见13.3.3变更或解除合同的通知应送达对方第十四条合同解除后的处理14.1借款人义务：14.1.1停止使用借款资金14.1.2按合同约定偿还剩余借款本金及利息14.2出借人义务：14.2.1停止放款14.2.2返还借款人已支付的利息14.3违约责任承担：14.3.1因变更或解除合同给对方造成损失的，承担赔偿责任14.4合同解除后的债务清偿：14.4.1双方应根据合同约定或协商结果清偿债务14.4.2债务清偿完毕，合同解除或终止第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义：本合同中的第三方指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、监督、咨询或担保等服务的机构或个人。1.2第三方介入目的：为提高合同履行的效率、保障合同安全、确保项目质量等目的，甲乙双方可邀请第三方介入本合同。第二条第三方介入类型2.1专业服务机构：包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。2.2监督机构：负责对合同执行过程进行监督，确保合同条款得到正确执行。2.3咨询机构：为甲乙双方提供专业咨询和建议，协助解决合同履行中的问题。2.4担保机构：为借款人提供担保服务，确保借款人按时偿还借款。第三条第三方介入程序3.1第三方介入申请：甲乙双方协商一致后，由一方提出书面申请，并说明第三方介入的目的、类型及所需服务内容。3.2第三方介入审批：甲乙双方共同审批第三方介入申请，并签署相关协议。3.3第三方介入实施：第三方根据协议约定，履行相关职责。第四条第三方责任限额4.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。4.2责任限额：第三方责任限额根据协议约定，一般不超过合同金额的5%。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的责任划分：5.1.1第三方对甲方提供的服务质量、进度及成果负责。5.1.2甲方对第三方提供的服务进行监督，并有权要求第三方改进或终止服务。5.2第三方与乙方的责任划分：5.2.1第三方对乙方提供的服务质量、进度及成果负责。5.2.2乙方对第三方提供的服务进行监督，并有权要求第三方改进或终止服务。5.3第三方与甲乙双方的责任划分：5.3.1第三方对甲乙双方提供的服务质量、进度及成果负责。5.3.2甲乙双方对第三方提供的服务进行监督，并有权要求第三方改进或终止服务。第六条第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入费用：6.1.1第三方介入费用由甲乙双方协商确定，并纳入合同成本。6.1.2第三方介入费用支付方式：按协议约定支付。6.2第三方介入期限：6.2.1第三方介入期限根据协议约定，一般不超过合同履行期限。6.2.2第三方介入期限届满，第三方应向甲乙双方提交服务报告。6.3第三方介入变更：6.3.1第三方介入期间，如需变更第三方介入内容，甲乙双方应协商一致，并签署变更协议。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止条件：7.1.1合同履行完毕7.1.2第三方介入目的实现7.1.3双方协商一致7.2第三方介入终止程序：7.2.1第三方应向甲乙双方提交服务报告。7.2.2甲乙双方共同确认第三方介入终止。7.2.3第三方介入终止后，甲乙双方应根据协议约定处理相关事宜。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入争议解决方式：8.1.1双方应通过友好协商解决争议。8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入争议解决机构：8.2.1争议解决机构：合同签订地人民法院。8.3第三方介入争议解决程序：8.3.1双方应按照法定程序提交争议解决申请。8.3.2人民法院应依法受理并审理案件。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方保密内容：9.1.1甲乙双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等。9.2第三方保密期限：9.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后5年。9.3第三方保密责任：9.3.1第三方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：借款合同要求：详细列明借款金额、期限、利率、还款方式、担保方式等条款。说明：借款合同是本合同的核心文件，明确了甲乙双方的权利和义务。2.附件二：借款人基本信息要求：提供借