2025年建设工程承包合同框架协议

2025年最新建设工程承包合同框架协议合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________一、工程概述1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4项目内容：____________________1.5项目总投资：____________________二、合同主体2.1委托方：__________（甲方）2.2承包方：__________（乙方）三、合同范围与内容3.1承包方应按照委托方的要求，完成项目的施工图设计、设备采购、施工、调试、验收等工作。3.2承包方应承担本项目的质量、安全、进度等责任，确保项目顺利实施。3.3委托方应按照约定时间向承包方支付合同价款。四、合同价格与支付4.1本合同的合同价为人民币__________元（大写：____________________元整），包括施工图设计费、设备采购费、施工费、调试费、验收费等。4.2委托方应按照下列付款节点向承包方支付合同价款：（1）施工图设计完成后，支付合同价的30%；（2）设备采购完成后，支付合同价的30%；（3）施工完成后，支付合同价的20%；（4）验收合格后，支付合同价的20%。4.3付款方式：__________。五、工程质量与标准5.1承包方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工图设计、设备采购、施工等工作。5.2工程质量应符合__________（委托方提供的技术要求、标准等）要求。5.3工程验收合格后，委托方应向承包方支付验收合格奖励金，奖励金金额为合同价的5%。六、合同期限6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且承包方提交完整的工程资料之日终止。6.2承包方应按照双方约定的工期完成工程，工期自合同生效之日起计算，总工期为__________日。七、违约责任7.1承包方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金金额为合同价款的__________%。7.2委托方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向承包方支付违约金，违约金金额为应付款项的__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.设备采购清单

3.施工方案

4.验收标准和方法

5.工程进度计划

6.付款凭证

7.工程变更记录

8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：

1.承包方未按照约定的工期完成工程的，属于违约行为。

2.委托方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。

3.工程质量不符合约定标准的，属于违约行为。

4.双方在履行合同过程中发生的其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：

1.合同价款：指双方约定的完成工程项目所应支付的金额。

2.工期：指合同约定的完成工程的时间期限。

3.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

4.验收合格：指工程项目经过验收，符合约定的质量标准和要求。

5.守约方：指履行合同约定的一方。

6.违约方：指未履行合同约定的一方。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期和付款计划，必要时签订工程延期协议。

2.工程质量问题：

解决办法：及时停工整改，重新验收，必要时更换施工队伍或材料供应商。

3.支付纠纷：

解决办法：核对付款凭证，明确付款金额和时间，必要时咨询专业律师。

4.合同条款不明确：

解决办法：双方协商补充协议，明确合同条款，避免歧义。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、