版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度智能交通系统工程劳务分包合作协议本合同目录一览1.定义与解释1.1合同定义1.2术语解释2.合作双方信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.工作范围4.1工作内容4.2工作要求4.3工作时间5.质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.交付与验收6.1交付标准6.2验收程序6.3验收时间7.价格与支付7.1价格构成7.2付款方式7.3付款时间7.4付款条件8.期限与进度8.1合作期限8.2工程进度8.3逾期责任9.合同变更与解除9.1变更程序9.2解除条件9.3解除程序10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3违约责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1其他约定事项14.2其他约定条款第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同定义本合同所指的“智能交通系统工程劳务分包合作协议”是指总包方与分包方就智能交通系统工程劳务分包事宜所签订的协议。1.2术语解释(1)智能交通系统工程:指采用现代信息技术、通信技术、控制技术等,对交通系统进行智能化改造和升级的系统工程。(2)劳务分包:指分包方按照总包方的要求,承担智能交通系统工程中特定劳务工作的行为。(3)工程进度:指智能交通系统工程的建设进度,包括各个阶段的完成时间和质量要求。(4)工程质量:指智能交通系统工程的建设质量,包括设计质量、施工质量、材料质量等。2.合作双方信息2.1分包方信息分包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________2.2总包方信息总包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________3.项目概述3.1项目名称智能交通系统工程建设项目3.2项目地点____________________3.3项目规模项目总投资:____________________项目工期:____________________3.4项目内容包括但不限于:交通信号控制系统、交通信息发布系统、交通监控与指挥系统等。4.工作范围4.1工作内容分包方负责智能交通系统工程中的劳务工作,包括但不限于:(1)交通信号控制系统的安装、调试;(2)交通信息发布系统的安装、调试;(3)交通监控与指挥系统的安装、调试;(4)其他相关劳务工作。4.2工作要求(1)严格按照设计图纸和施工规范进行施工;(2)确保工程质量,符合国家相关标准;(3)按时完成各项工作任务。4.3工作时间自合同签订之日起至项目完工之日止。5.质量要求5.1质量标准(1)设计质量:符合国家相关设计规范和标准;(2)施工质量:符合国家相关施工规范和标准;(3)材料质量:符合国家相关材料标准和要求。5.2质量检验(1)分包方应自行对施工过程中的质量进行检验;(2)总包方有权对分包方的施工质量进行监督和检验;(3)检验不合格的,分包方应立即进行整改,直至合格为止。5.3质量责任(1)分包方对施工过程中的质量问题承担全部责任;(2)因分包方原因造成工程质量问题的,分包方应承担相应的赔偿责任。6.交付与验收6.1交付标准(1)工程按期完成,符合设计图纸和施工规范;(2)工程交付时,应具备正常运行条件。6.2验收程序(1)总包方在收到分包方提交的工程交付报告后,应在5个工作日内组织验收;(2)验收合格后,总包方应在验收合格证明上签字确认;(3)验收不合格的,分包方应在接到通知后10个工作日内进行整改,直至合格为止。6.3验收时间自工程完工之日起30个工作日内。7.价格与支付7.1价格构成(1)人工费:根据分包方提供的劳务人员工日单价及实际工日数计算;(2)材料费:根据分包方提供的材料单价及实际材料消耗量计算;(3)机械费:根据分包方提供的机械使用费及实际使用时间计算;(4)其他费用:包括交通费、住宿费、保险费等。7.2付款方式(1)合同签订后5个工作日内,分包方需提交相关资质和人员配置证明,总包方支付合同总价的30%作为预付款;(2)每完成合同约定工作内容的20%,分包方提交验收报告及发票,总包方支付该部分工作内容的30%;(3)项目完工并验收合格后,分包方提交最终验收报告及发票,总包方支付合同总价的40%;(4)保修期满后,总包方支付合同总价的30%作为保修金。7.3付款时间(1)预付款:合同签订后5个工作日内;(2)进度款:每个阶段工作完成后10个工作日内;(3)最终付款:项目完工验收合格后30个工作日内;(4)保修金支付:保修期满后30个工作日内。7.4付款条件(1)分包方必须按照合同约定的时间节点完成工作内容;(2)分包方提交的验收报告及发票必须真实、合法、有效;(3)总包方有权对分包方提交的验收报告及发票进行审核。8.期限与进度8.1合作期限本合同有效期为自合同签订之日起至项目完工验收合格之日止。8.2工程进度(1)项目开工前,分包方需提交详细的施工进度计划;(2)总包方有权对分包方的施工进度进行监督,确保工程按期完成;(3)如因分包方原因导致工程进度延误,分包方应承担相应责任。8.3逾期责任(1)如分包方未按合同约定的时间节点完成工作内容,每逾期一天,总包方有权扣除分包方当月进度款的10%作为违约金;(2)如因分包方原因导致项目延期完工,总包方有权要求分包方赔偿因此造成的损失。9.合同变更与解除9.1变更程序(1)任何一方要求变更合同内容,应提前30个工作日书面通知对方;(2)双方协商一致后,签署变更协议,作为本合同的补充部分。9.2解除条件(1)任何一方严重违约,对方有权解除合同;(2)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。9.3解除程序(1)一方提出解除合同,应书面通知对方;(2)双方协商一致后,签署解除协议,作为本合同的补充部分。10.保密条款10.1保密内容(1)双方在合作过程中获取的对方商业秘密;(2)本合同内容及相关技术资料。10.2保密义务(1)双方对本合同及保密内容负有保密义务;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。10.3违约责任(1)一方违反保密义务,造成对方损失的,应承担相应的赔偿责任;(2)违约方应立即停止泄露行为,并采取措施防止损失扩大。11.违约责任11.1违约情形(1)未按合同约定履行义务;(2)违反保密条款;(3)其他违约行为。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)违约方应立即采取补救措施,以消除违约后果。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决合同争议;(2)协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序(1)提起诉讼的一方应在争议发生后30个工作日内向人民法院提起诉讼;(2)诉讼期间,双方应继续履行合同义务。12.3争议解决机构合同签订地人民法院。13.合同生效与终止13.1合同生效条件(1)双方签署本合同;(2)合同经双方加盖公章或签字后生效。13.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)合同因不可抗力而终止。13.3合同终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;(2)合同终止后,双方应办理相关手续,包括但不限于结算、移交等。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入条件1.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入条件(1)甲乙双方协商一致,认为需要第三方介入以保障合同履行;(2)第三方具备相应的资质和能力,能够独立承担相应的责任;(3)第三方介入不违反国家法律法规和行业规范。2.第三方责任限额2.1第三方责任第三方在介入过程中,应按照合同约定和自身职责,对甲乙双方提供专业、公正的服务。2.2责任限额(1)第三方对甲乙双方的责任限额,应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定;(2)第三方责任限额应在本合同中明确约定,并经甲乙双方签字确认。3.第三方介入后的额外条款3.1甲方额外条款(1)甲方应向第三方提供必要的资料和条件,以便第三方能够有效履行职责;(2)甲方应配合第三方的工作,包括但不限于提供场地、设备、人员等;(3)甲方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。3.2乙方额外条款(1)乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的资料和条件;(2)乙方应接受第三方的监督和检查,并及时整改第三方提出的问题;(3)乙方应承担第三方因履行职责而产生的合理费用。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系(1)第三方作为甲方聘请的服务提供者,应独立行使职责,不受甲方其他人员的干扰;(2)第三方在履行职责过程中,应保持公正、客观,不得偏袒任何一方;(3)第三方与甲方之间的沟通和协商,应通过正式渠道进行。4.2第三方与乙方的关系(1)第三方作为乙方服务的监督者,应按照合同约定对乙方的工作进行监督;(2)第三方在履行职责过程中,应尊重乙方的合法权益,不得无故干涉乙方的正常工作;(3)第三方与乙方之间的沟通和协商,应通过正式渠道进行。5.第三方介入的程序5.1第三方介入申请(1)甲乙双方协商一致后,由甲方或乙方向第三方提出介入申请;(2)第三方在收到申请后,应在5个工作日内给予答复。5.2第三方介入协议(1)甲乙双方与第三方达成一致后,应签署第三方介入协议,明确各方的权利、义务和责任;(2)第三方介入协议作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。6.第三方介入的终止6.1第三方介入终止条件(1)合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致终止第三方介入;(3)第三方因自身原因无法继续履行职责。6.2第三方介入终止程序(1)甲乙双方与第三方协商一致后,应签署第三方介入终止协议;(2)终止协议作为本合同的补充部分,与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入费用第三方介入费用包括但不限于咨询费、监理费、检测费、评估费等。7.2费用承担(1)第三方介入费用由甲乙双方根据合同约定和实际情况分担;(2)第三方介入费用应在第三方介入协议中明确约定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:智能交通系统工程劳务分包合作协议详细要求:本附件为双方签署的正式合同文本,包括合同和所有补充协议。说明:本附件为合同的主体部分,双方应仔细阅读并签字确认。2.附件二:项目设计图纸及技术规范详细要求:包含项目的设计图纸、技术规范和施工图,以及相关的设计说明。说明:本附件为施工过程中必须遵循的技术文件,确保施工质量。3.附件三:分包方资质证明文件详细要求:包括分包方的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。说明:本附件用于证明分包方具备履行合同所需的资质和能力。4.附件四:人员配置表详细要求:列出分包方参与项目的人员名单、职务、工种、技能等级等。说明:本附件用于明确项目施工人员的配置情况,确保施工力量。5.附件五:材料清单及质量证明文件详细要求:列出项目所需的材料名称、规格、型号、数量和质量证明文件。说明:本附件用于确保项目材料的合规性和质量。6.附件六:施工进度计划详细要求:详细列出项目的施工进度安排,包括各个阶段的开始和结束时间。说明:本附件用于监督项目的施工进度,确保项目按时完成。7.附件七:验收报告详细要求:包括项目完工后的验收结果、验收意见和验收结论。说明:本附件用于证明项目已按约定完成,并达到合同约定的质量标准。8.附件八:第三方介入协议详细要求:包括甲乙双方与第三方签署的介入协议,明确各方的权利、义务和责任。说明:本附件用于明确第三方介入的具体内容和条款。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:(1)未按合同约定的时间节点完成工作内容;(2)未按合同约定的质量标准完成工作;(3)泄露合同内容或保密信息;(4)未经同意擅自变更合同内容;(5)不履行合同约定的支付义务;(6)未按合同约定提供资料或条件;(7)其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准:(1)违约行为的性质和严重程度;(2)违约行为对合同履行的影响;(3)违约方是否采取补救措施;(4)违约方是否构成重大违约。3.违约责任认定示例:(1)若分包方未按合同约定的时间节点完成工作内容,每逾期一天,应向总包方支付合同总价的1%作为违约金;(2)若分包方泄露合同内容或保密信息,应承担相应的赔偿责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(3)若分包方未经同意擅自变更合同内容,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(4)若分包方不履行合同约定的支付义务,应支付滞纳金,并承担相应的法律责任。全文完。2024年度智能交通系统工程劳务分包合作协议1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议签订日期3.协议双方4.协议签订地点5.协议目的二、劳务分包内容1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目内容5.项目工期6.项目质量标准三、双方权利与义务1.承包方权利2.承包方义务3.发包方权利4.发包方义务5.双方合作义务四、项目费用1.项目总价2.费用支付方式3.费用支付时间4.费用调整机制5.违约责任五、项目进度与验收1.项目进度安排2.项目验收标准3.项目验收流程4.验收争议解决六、技术支持与培训1.技术支持内容2.技术支持方式3.技术支持时间4.培训内容5.培训方式七、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密期限4.违约责任八、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.违约责任九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用十、协议解除与终止1.协议解除条件2.协议终止条件3.协议解除程序4.协议终止程序十一、违约责任1.违约行为类型2.违约责任承担3.违约责任追究4.违约责任赔偿十二、不可抗力1.不可抗力事件类型2.不可抗力处理方式3.不可抗力证明4.不可抗力责任十三、其他1.通知与送达2.合同生效与变更3.合同附件4.合同解除与终止十四、协议生效与终止日期合同编号2024年度智能交通系统工程劳务分包合作协议一、协议概述1.协议名称:2024年度智能交通系统工程劳务分包合作协议2.协议签订日期:2024年X月X日3.协议双方:发包方:[发包方名称]承包方:[承包方名称]4.协议签订地点:[签订地点]5.协议目的:明确双方在2024年度智能交通系统工程中的劳务分包合作关系,确保项目顺利进行。6.协议期限:自2024年X月X日起至2024年X月X日止。二、劳务分包内容1.项目名称:[项目名称]2.项目地点:[项目地点]3.项目规模:[项目规模描述]4.项目内容:[具体劳务分包内容1][具体劳务分包内容2][具体劳务分包内容3]5.项目工期:[工期起止日期]6.项目质量标准:[质量标准1][质量标准2][质量标准3]三、双方权利与义务1.承包方权利:按照合同约定完成劳务分包工作获得合同约定的劳务费用在合同约定范围内对分包工作进行管理2.承包方义务:按时、按质完成分包工作遵守发包方的管理制度和规定配合发包方进行项目验收3.发包方权利:对分包工作进行监督管理检查和验收分包工作成果对违约行为进行追究4.发包方义务:按时支付劳务费用提供必要的施工条件协助承包方解决施工中的问题5.双方合作义务:互相尊重,保持良好沟通共同维护项目利益四、项目费用1.项目总价:[项目总价金额]2.费用支付方式:[支付方式1][支付方式2]3.费用支付时间:[支付时间1][支付时间2]4.费用调整机制:[调整机制1][调整机制2]5.违约责任:[违约责任1][违约责任2]五、项目进度与验收1.项目进度安排:[进度安排1][进度安排2][进度安排3]2.项目验收标准:[验收标准1][验收标准2][验收标准3]3.项目验收流程:[验收流程1][验收流程2][验收流程3]4.验收争议解决:[争议解决方式1][争议解决方式2]六、技术支持与培训1.技术支持内容:[技术支持内容1][技术支持内容2][技术支持内容3]2.技术支持方式:[支持方式1][支持方式2]3.技术支持时间:[支持时间1][支持时间2]4.培训内容:[培训内容1][培训内容2][培训内容3]5.培训方式:[培训方式1][培训方式2]七、保密条款1.保密范围:[保密范围1][保密范围2][保密范围3]2.保密义务:[保密义务1][保密义务2][保密义务3]3.保密期限:[保密期限1][保密期限2][保密期限3]4.违约责任:[违约责任1][违约责任2]八、知识产权1.知识产权归属:[知识产权1]归发包方所有[知识产权2]归承包方所有2.知识产权使用:[知识产权1]的使用权归发包方所有[知识产权2]的使用权归承包方所有3.知识产权保护:双方应采取必要措施保护各自的知识产权如发生侵权行为,双方应共同维权4.违约责任:[知识产权1]侵权责任由侵权方承担[知识产权2]侵权责任由侵权方承担九、争议解决1.争议解决方式:通过友好协商解决协商不成,提交[争议解决机构名称]仲裁2.争议解决机构:[争议解决机构名称]3.争议解决程序:[程序1][程序2]4.争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担十、协议解除与终止1.协议解除条件:[条件1][条件2]2.协议终止条件:[条件1][条件2]3.协议解除程序:[程序1][程序2]4.协议终止程序:[程序1][程序2]十一、违约责任1.违约行为类型:[违约行为1][违约行为2]2.违约责任承担:[责任1][责任2]3.违约责任追究:[追究方式1][追究方式2]4.违约责任赔偿:[赔偿1][赔偿2]十二、不可抗力1.不可抗力事件类型:[事件1][事件2]2.不可抗力处理方式:[方式1][方式2]3.不可抗力证明:[证明要求1][证明要求2]4.不可抗力责任:[责任1][责任2]十三、其他1.通知与送达:[通知方式1][通知方式2]2.合同生效与变更:[生效条件][变更程序]3.合同附件:[附件1][附件2]4.合同解除与终止:[解除条件][终止程序]十四、协议生效与终止日期1.协议生效日期:自双方签字盖章之日起生效2.协议终止日期:根据协议约定或双方协商一致解除或终止[发包方名称][签字/盖章][日期][承包方名称][签字/盖章][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方项目管理权甲方有权对项目进行总体管理,包括但不限于项目规划、设计变更、进度控制等。乙方需严格按照甲方的要求执行项目任务,并及时向甲方报告项目进展情况。2.甲方技术监督权甲方有权对乙方施工过程中的技术标准、工艺流程进行监督,确保项目质量符合国家标准。乙方应积极配合甲方进行技术监督,并对发现的问题及时整改。3.甲方资金支付权甲方有权根据项目进度和合同约定,对乙方进行资金支付。乙方应按照甲方的要求提供相应的工程进度报告和验收报告,作为资金支付的依据。4.甲方合同变更权甲方有权根据项目实际情况,对合同内容进行合理变更。乙方应同意甲方提出的合理变更,并积极配合实施。二、乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方项目决策权乙方有权对项目施工过程中的具体决策进行主导,包括但不限于施工方案、技术选择等。甲方应尊重乙方的决策权,并对乙方的合理决策给予支持。2.乙方施工自主权乙方有权根据项目特点和施工条件,自主选择施工方法、工艺流程等。甲方应提供必要的施工条件,并确保乙方在施工过程中的自主权。3.乙方技术改进权乙方有权对项目施工过程中的技术问题进行改进,以提高施工效率和质量。甲方应支持乙方的技术改进,并在必要时提供相应的技术支持。4.乙方验收权乙方有权对项目施工成果进行自检和验收,确保工程质量符合合同要求。甲方应参与乙方的验收工作,并对验收结果予以确认。三、有第三方中介时的附加条款及说明1.中介机构职责中介机构负责协调甲方、乙方之间的关系,确保合同执行的公平、公正。中介机构应具备相关资质,并遵守国家法律法规。2.中介机构费用中介机构费用由甲方、乙方按合同约定比例承担。双方应在中介机构提供服务前,明确费用支付方式和时间。3.中介机构报告中介机构应定期向甲方、乙方提交项目执行报告,包括但不限于项目进度、质量、资金使用等情况。甲方、乙方应关注中介机构报告,并就报告内容进行沟通和协商。4.中介机构争议解决权中介机构有权在甲方、乙方发生争议时,提出解决方案。甲方、乙方应尊重中介机构的建议,并在必要时采纳。5.中介机构保密义务中介机构应严格保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露给任何第三方。中介机构违反保密义务,应承担相应的法律责任。6.中介机构终止条件若中介机构在履行职责过程中出现重大失误,或甲方、乙方一致要求终止合作,中介机构应立即终止服务。中介机构终止服务后,应向甲方、乙方提交终止服务报告,并协助双方处理相关事宜。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方、乙方营业执照复印件2.甲方、乙方法定代表人身份证明3.项目可行性研究报告4.项目设计图纸及施工图5.甲方提供的施工条件说明6.中介机构资质证明7.合同附件(如有)8.其他双方认为需要提供的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时、按质完成分包工作甲方未按时支付劳务费用双方未按照合同约定进行项目变更任何一方未履行保密义务任何一方未履行争议解决程序2.违约行为的认定:根据合同约定,由甲方、乙方或中介机构共同认定任何一方违反合同约定,即构成违约行为三、法律名词及解释:1.知识产权:指权利人依法对作品、发明、实用新型、外观设计等智力成果享有的专有权利。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指由双方同意的仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.违约责任:指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。5.保密义务:指合同当事人对对方的商业秘密、技术秘密等负有保密的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:项目进度延误解决办法:及时沟通,分析原因,调整施工计划,必要时增加资源。2.问题:质量问题解决办法:立即停止施工,分析原因,采取措施进行整改,重新验收。3.问题:资金支付不及时解决办法:甲方及时提供资金支付依据,乙方提供相应的工程进度报告。4.问题:争议解决困难解决办法:通过友好协商,寻求中介机构协助,或依法申请仲裁。五、所有应用场景:1.智能交通系统工程劳务分包2.项目工期较长,需要分段施工3.项目涉及多项技术,需要专业技术支持4.项目涉及多个承包方,需要协调管理5.项目涉及重大投资,需要严格合同管理全文完。2024年度智能交通系统工程劳务分包合作协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要实施2024年度智能交通系统工程,为了实现项目的顺利进行,甲方决定将部分劳务分包给乙方。本合同的签订,旨在明确双方的权利义务,确保工程质量和进度,实现合作共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策,以及甲乙双方的协商一致,特订立本合同。三、定义与解释3.1专业属于(1)交通信号控制系统;(2)智能交通管理系统;(3)交通安全监控与预警系统;(4)交通信息服务系统;(5)交通设施建设与维护。3.2关键词解释(1)劳务分包:指甲方将部分智能交通系统工程中的劳务工作,按照约定标准,委托乙方进行施工和管理的活动。(2)合同履行:指甲乙双方按照本合同的约定,履行各自的权利和义务,实现合同目的的行为。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权对乙方进行监督,确保乙方按照合同约定完成劳务分包工作;(2)甲方有权要求乙方提供必要的资质证明、施工方案等材料;(3)甲方有权对乙方的工作成果进行验收,并支付相应报酬;(4)甲方应按时足额支付乙方劳务分包款项。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件;(2)乙方应按照甲方要求,按时、按质、按量完成劳务分包工作;(3)乙方应遵守国家相关法律法规和甲方规章制度,确保施工安全;(4)乙方应按照合同约定,向甲方提供施工过程中的相关资料和报表。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至2024年度智能交通系统工程劳务分包工作全部完成之日止。5.2合同履行地点本合同约定的履行地点为:(填写具体地址)5.3合同履行方式(1)乙方应按照甲方要求,在规定的时间内,完成劳务分包工作;(2)乙方应按照甲方要求,提供施工过程中的相关资料和报表;(3)乙方应遵守国家相关法律法规和甲方规章制度,确保施工安全。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)本合同约定的劳务分包工作全部完成;(2)甲乙双方协商一致,解除本合同;(3)因不可抗力等原因,导致本合同无法继续履行。6.3终止程序(1)甲乙双方协商一致解除本合同时,应提前三十日书面通知对方;(2)因不可抗力等原因导致本合同无法继续履行时,乙方应立即通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果(1)本合同终止后,乙方应立即停止劳务分包工作,并撤离施工现场;(2)甲乙双方应按照本合同约定,结算剩余款项;(3)本合同终止后,甲乙双方应相互承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成(1)劳务人员工资及福利;(2)施工材料及设备采购费用;(3)施工过程中的其他必要费用;(4)质量保证金;(5)其他经甲乙双方协商一致的费用。7.2支付方式(1)劳务分包费用采用分期支付的方式;(2)甲方应按照合同约定,在乙方完成相应工作后,及时支付相应的费用。7.3支付时间(1)乙方完成劳务分包工作并提交验收报告后,甲方应在五个工作日内支付当期费用;(2)每个支付周期结束后,甲方应支付当期费用的50%;(3)项目竣工并验收合格后,甲方应在十个工作日内支付剩余费用的50%。7.4支付条款(1)甲方支付费用时,应按照合同约定的支付方式进行;(2)乙方应在收到甲方支付通知后,及时提供相应的发票和结算单据;(3)甲方在支付费用时,有权要求乙方提供税务发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应支付费用的1%;(2)甲方未按时提供施工条件的,应向乙方支付违约金,违约金为延误期间每日应支付费用的0.5%。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成劳务分包工作的,应向甲方支付违约金,违约金为延误期间每日应支付费用的1%;(2)乙方未按合同约定提供施工材料及设备的,应向甲方支付违约金,违约金为延误期间每日应支付费用的0.5%。8.3赔偿金额和方式(1)甲方和乙方违约,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任;(2)赔偿金额应根据实际情况,由双方协商确定;(3)如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容(1)本合同涉及的技术秘密、商业秘密及其他保密信息;(2)甲乙双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起五年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指不可抗力,是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)不可抗力发生后,甲乙双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件持续期间,甲乙双方应暂停履行合同;(3)不可抗力事件解除后,甲乙双方应尽快恢复合同履行。10.4不可抗力实例(1)因地震导致施工无法进行;(2)因政策调整导致施工材料价格上涨;(3)因罢工导致施工进度延误。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调节、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定(1)未经对方同意,甲乙任何一方不得将本合同转让给第三方;(2)经双方协商一致,可将本合同转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密的合同内容;(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对智能交通系统工程的设计、技术方案、施工标准的最终决定权;(2)乙方保留对其劳务人员的管理和调配权。13.2特殊权力保留(1)在合同履行过程中,如遇重大技术难题,甲方有权要求乙方提供解决方案,并保留最终决定权;(2)如遇不可抗力事件,甲方有权根据实际情况调整工程进度和费用。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)甲乙双方对本合同内容有修改或补充意向时,应书面通知对方;(2)经双方协商一致,修改或补充的内容作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充,自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行;(2)乙方应配合甲方对工程进度、质量的监督检查。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应定期召开会议,讨论工程进度、质量、费用等问题;(2)双方应保持沟通渠道畅通,及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间的完整协议,任何一方不得以口头或书面形式对本合同内容进行修改。16.3增减条款本合同签订后,未经双方协商一致,任何一方不得擅自增减合同条款。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方资质证明文件2.乙方资质证明文件3.智能交通系统工程的设计方案4.施工图纸及技术规范5.劳务人员名单及工资标准6.材料及设备采购清单7.质量保证书8.保密协议9.争议解决协议10.合同修改或补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付费用的;b.未按时提供施工条件的;c.未按照合同约定进行工程验收的。乙方违约:a.未按合同约定完成劳务分包工作的;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 劳动合同授权委托书3篇
- 劳务合同范本简短版3篇
- 环保产业创新发展合作协议
- 区块链安全保障服务合同
- 安徽大学江淮学院《建筑工程安全管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 安徽财贸职业学院《会展策划与管理》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 产品返修及退换货服务协议
- 阿克苏职业技术学院《大学数学A(下)》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 供暖承包合同
- 食品研发合作合同
- 部编人教版七年级上册道德与法治 第8课 第二框 敬畏生命 同步练习(作业设计)
- 事故隐患报告和举报奖励制度
- 腹部外伤门诊病历
- 银行保险理财沙龙.ppt课件
- 品质异常处理及要求培训
- 模具部年终总结--ppt课件
- 标准OBD-II故障码
- 连铸机维护及维修标准
- 立式热虹吸再沸器机械设计说明书
- 国家开放大学《水利水电工程造价管理》形考任务1-4参考答案
- 国家开放大学电大《生产与运作管理》2025-2026期末试题及答案
评论
0/150
提交评论