2024版学校操场塑胶跑道施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版学校操场塑胶跑道施工合同本合同目录一览1.施工项目概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期2.施工内容2.1施工范围2.2施工图纸2.3施工材料2.4施工工艺3.施工单位3.1施工单位名称3.2施工单位资质3.3施工单位负责人3.4施工单位联系方式4.施工队伍4.1施工队伍构成4.2施工人员资质4.3施工人员数量5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2施工节点时间5.3施工进度管理6.质量要求6.1质量标准6.2质量检测6.3质量保证7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收资料8.付款方式8.1付款比例8.2付款节点8.3付款方式9.工程保险9.1保险类型9.2保险责任9.3保险期限10.施工现场管理10.1施工现场布置10.2施工现场安全10.3施工现场环境保护11.施工变更11.1变更程序11.2变更内容11.3变更责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同终止14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条施工项目概述1.1项目名称：2024版学校操场塑胶跑道施工项目1.2项目地点：市区学校操场1.3项目规模：全长400米，宽10米，总面积4000平方米1.4项目工期：自合同签订之日起90天内完成施工并验收合格第二条施工内容2.1施工范围：包括跑道铺设、排水系统建设、照明设施安装等2.2施工图纸：乙方根据甲方提供的施工图纸进行施工，如有变更，需甲方确认后实施2.3施工材料：乙方使用的材料必须符合国家标准，且需提供相关合格证明2.4施工工艺：乙方按照行业标准和施工规范进行施工，确保工程质量第三条施工单位3.1施工单位名称：建筑工程有限公司3.3施工单位负责人：，联系电话：138xxxx5678第四条施工队伍4.1施工队伍构成：包括项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等4.2施工人员资质：施工人员需持有相关岗位证书，具备相应的施工技能和经验4.3施工人员数量：施工人员总数不少于50人，具体人员配置由乙方根据施工进度和实际情况进行调整第五条施工进度计划5.1施工阶段划分：分为基础施工、跑道铺设、排水系统建设、照明设施安装等阶段5.2施工节点时间：基础施工阶段30天，跑道铺设阶段20天，排水系统建设阶段10天，照明设施安装阶段10天5.3施工进度管理：乙方需按计划推进施工进度，确保按期完成施工任务第六条质量要求6.1质量标准：符合国家相关标准及行业规范，达到优质工程标准6.2质量检测：施工过程中进行定期质量检测，确保工程质量6.3质量保证：乙方对施工质量承担终身责任，确保跑道使用年限不少于8年第七条工程验收7.1验收标准：按照国家相关标准和合同约定进行验收7.2验收程序：工程完成后，由甲方组织验收，乙方配合验收工作7.3验收资料：验收合格后，乙方需提供验收报告、施工记录等相关资料第八条付款方式8.1付款比例：合同总价款的50%作为预付款，在合同签订后10个工作日内支付；剩余50%的款项在工程验收合格并提交相关验收资料后30日内支付8.2付款节点：预付款支付节点、工程进度款支付节点、工程验收合格支付节点8.3付款方式：银行转账或现金支付，具体支付方式由双方协商确定第九条工程保险9.1保险类型：建筑工程一切险，包括但不限于人身意外伤害险、财产损失险等9.2保险责任：保险责任范围按照保险合同约定执行，包括施工过程中的意外伤害、财产损失等9.3保险期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止第十条施工现场管理10.1施工现场布置：乙方负责施工现场的合理布局，确保施工安全和环境整洁10.2施工现场安全：乙方需遵守国家和地方有关施工现场安全的规定，定期进行安全检查和教育培训10.3施工现场环境保护：乙方需采取措施减少施工对环境的影响，确保符合环保要求第十一条施工变更11.1变更程序：任何一方提出变更，需提前以书面形式通知对方，经双方协商一致后形成书面变更协议11.2变更内容：变更内容应包括变更的原因、范围、工期、费用等11.3变更责任：因变更产生的额外费用和工期延误由责任方承担第十二条违约责任12.1违约情形：包括未按时完成施工、质量不符合标准、未按约定支付款项等12.2违约责任：违约方需承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等12.3违约处理：违约发生后，双方应协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼第十三条争议解决13.1争议解决方式：发生争议时，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交合同约定的仲裁机构仲裁13.2争议解决机构：仲裁机构为市仲裁委员会13.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内解决第十四条合同终止14.1合同终止条件：包括合同约定的终止条件、一方违约导致合同无法履行、不可抗力等14.2合同终止程序：合同终止后，双方应办理合同终止手续，清理债权债务关系14.3合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按约定完成剩余工程，并确保工程质量第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、金融机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同履行过程中的专业性、公正性和效率。第十六条第三方介入程序16.1介入申请：甲乙双方均可根据合同需要，向第三方提出介入申请。16.2介入审核：第三方在收到介入申请后，应进行审核，确认其介入的必要性和可行性。16.3介入批准：第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任：第三方在合同履行过程中，其行为直接导致合同目的无法实现或造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2责任限额：第三方的责任限额应在其合作协议中明确约定，不得超过合同总价的%。第十八条第三方权利与义务18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据合作协议和合同要求，对施工过程进行监督、检查和评估。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。18.1.3第三方有权对施工质量、进度、安全等进行独立判断和决策。18.2第三方义务：18.2.1第三方应按照合作协议和合同要求，公正、客观、及时地履行职责。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.2.3第三方应承担因自身原因导致的失误或损害的责任。第十九条第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的关系：19.1.1第三方与甲方的关系基于合作协议，甲方应按照协议约定支付相关费用。19.1.2第三方应向甲方提供定期报告，包括施工进度、质量状况、安全情况等。19.2第三方与乙方的关系：19.2.1第三方与乙方的关系基于合同，乙方应按照合同约定配合第三方的工作。19.2.2第三方应向乙方提供必要的指导和建议，以协助乙方完成施工任务。第二十条第三方介入的具体条款20.1第三方介入范围：第三方介入范围包括但不限于施工监理、质量检测、安全监督、进度控制等。20.2第三方介入方式：第三方介入方式包括但不限于现场巡视、抽样检测、专家评审等。20.3第三方介入结果：第三方介入结果应以书面形式报告甲乙双方，并作为合同履行的重要依据。第二十一条第三方介入的变更与解除21.1第三方介入的变更：如需变更第三方介入的内容、方式或人员，甲乙双方应协商一致，并及时通知第三方。21.2第三方介入的解除：如因不可抗力或合同目的无法实现等原因，需解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并及时通知第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件要求：图纸需清晰、完整，包含施工所需的所有技术参数和细节说明。说明：施工图纸是施工的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.材料合格证明及检验报告要求：所有施工材料均需提供出厂合格证明和检测报告，证明其符合国家标准。说明：材料合格证明和检验报告是保证施工质量的重要文件。3.施工进度计划表要求：进度计划表需详细列出各施工阶段的开始和结束时间，以及关键节点。说明：施工进度计划表是监控施工进度的工具，有助于确保工程按期完成。4.施工日志及照片要求：施工日志需记录每日施工情况，包括进度、质量、安全等，并附照片作为辅助说明。说明：施工日志和照片是记录施工过程和证明施工质量的重要资料。5.验收报告及验收记录要求：验收报告需详细记录验收结果，包括质量、进度、安全等，验收记录需有验收人员签名。说明：验收报告和验收记录是工程验收合格的重要凭证。6.付款申请及付款凭证要求：付款申请需列明付款原因、金额、日期等，付款凭证需清晰完整。说明：付款申请和付款凭证是办理付款手续的必要文件。7.争议解决文件要求：争议解决文件需包括争议内容、解决方案、执行情况等。说明：争议解决文件是解决合同履行过程中出现的争议的重要依据。8.第三方介入合作协议要求：合作协议需明确第三方介入的权限、责任、费用等。说明：第三方介入合作协议是规范第三方介入行为的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按时完成施工任务责任认定标准：根据合同工期和实际完成时间，计算延误的天数，每延误一日，乙方需支付甲方合同总价%的违约金。示例：若合同工期为90天，实际完成时间为120天，则乙方需支付甲方30天的违约金。2.违约行为：乙方施工质量不符合标准责任认定标准：根据国家相关标准和合同约定，对不合格部分进行返工或修复，并承担由此产生的额外费用。示例：若跑道铺设部分不符合标准，乙方需进行返工，并承担返工费用。3.违约行为：甲方未按时支付款项责任认定标准：每逾期一日，甲方需向乙方支付合同总价%的滞纳金。示例：若甲方逾期支付款项，需向乙方支付每日滞纳金。4.违约行为：第三方未履行合作协议责任认定标准：第三方根据合作协议承担违约责任，赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例：若第三方未按约定提供报告，需赔偿由此造成的损失。全文完。2024版学校操场塑胶跑道施工合同1本合同目录一览1.合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的背景信息2.双方基本信息2.1学校基本信息2.2施工单位基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4施工工期4.工程设计及施工要求4.1设计依据4.2施工工艺4.3材料要求4.4质量标准5.施工进度安排5.1施工阶段划分5.2各阶段工期5.3进度调整6.工程款项及支付方式6.1工程总款6.2分阶段付款6.3付款方式6.4付款条件7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场文明施工8.质量保证措施8.1质量保证体系8.2质量检验8.3质量纠纷处理9.施工变更及索赔9.1施工变更9.2索赔处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同附件13.3合同份数及签署14.合同附件清单14.1设计文件14.2材料清单14.3施工组织设计14.4质量保证书14.5争议解决文件第一部分：合同如下：第一条合同订立依据及背景1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.2合同订立的背景信息鉴于甲方（学校）需要在其校园内新建塑胶跑道，乙方（施工单位）愿意承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同。第二条双方基本信息2.1学校基本信息甲方名称：___________地址：_________________法定代表人：_________________2.2施工单位基本信息乙方名称：___________地址：_________________法定代表人：_________________第三条项目概况3.1项目名称2024版学校操场塑胶跑道施工项目3.2项目地点甲方校园内指定位置3.3项目规模塑胶跑道总面积为____平方米，包括跑道本体及附属设施。3.4施工工期自合同签订之日起____个月内完成全部施工任务。第四条工程设计及施工要求4.1设计依据本工程设计依据国家现行相关标准、规范及甲方提供的场地条件。4.2施工工艺（1）基础处理（2）排水设施施工（3）底层铺设（4）面层铺设（5）附属设施施工4.3材料要求所有施工材料必须符合国家标准，且须提供合格证明文件。4.4质量标准本工程质量标准符合《体育场地设施工程施工及验收规范》等相关规定。第五条施工进度安排5.1施工阶段划分（1）前期准备（2）基础施工（3）主体施工（4）附属设施施工（5）工程验收5.2各阶段工期（1）前期准备：____天（2）基础施工：____天（3）主体施工：____天（4）附属设施施工：____天5.3进度调整如遇不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方应协商一致调整施工进度。第六条工程款项及支付方式6.1工程总款本工程总款为人民币____元。6.2分阶段付款（1）前期准备阶段：____元（2）基础施工阶段：____元（3）主体施工阶段：____元（4）附属设施施工阶段：____元6.3付款方式甲方按照乙方提交的工程进度款申请，在收到乙方提交的发票及验收合格证明后，____个工作日内支付相应款项。6.4付款条件乙方完成工程进度，经甲方验收合格后，甲方支付相应款项。第七条施工现场管理7.1施工现场布置乙方应根据工程需要合理布置施工现场，确保施工顺利进行。7.2施工现场安全乙方应严格遵守国家有关施工现场安全管理的规定，确保施工现场安全。7.3施工现场文明施工乙方应按照文明施工的要求，做好施工现场的清洁、绿化、环保等工作。第八条质量保证措施8.1质量保证体系乙方将建立完善的质量保证体系，包括质量管理制度、质量检查制度和质量责任制度等。8.2质量检验乙方将对施工过程中使用的材料、施工工艺和施工质量进行严格检验，确保达到设计要求和规范标准。8.3质量纠纷处理如出现质量纠纷，双方应协商解决，协商不成的，可向相关主管部门申请调解或仲裁。第九条施工变更及索赔9.1施工变更在施工过程中，如遇设计变更、场地条件变化或其他原因需要调整施工方案，双方应协商一致后进行变更。9.2索赔处理如因甲方原因导致乙方遭受损失，乙方有权提出索赔，甲方应在接到索赔通知后____个工作日内给予答复。第十条合同解除及终止10.1合同解除条件（1）一方严重违约，经对方催告后仍不履行；（2）发生不可抗力事件，影响合同履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方约定的其他终止条件成就时，合同终止。第十一条违约责任11.1违约情形（1）甲方未按约定支付工程款；（2）乙方未按约定完成工程或工程质量不合格；（3）一方违反合同约定的其他行为。11.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方的损失、支付违约金等。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构仲裁委员会或人民法院。第十三条合同生效及其他13.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同附件本合同附件包括但不限于设计文件、材料清单、施工组织设计、质量保证书等。13.3合同份数及签署本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。第十四条合同附件清单14.1设计文件（1）设计说明书（2）设计图纸（3）设计变更通知14.2材料清单（1）原材料清单（2）辅材清单（3）设备清单14.3施工组织设计（1）施工方案（2）施工进度计划（3）质量保证措施14.4质量保证书（1）质量保证承诺书（2）质量检验报告14.5争议解决文件（1）争议解决协议（2）仲裁或诉讼裁决书第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，因履行本合同需要介入合同关系中的个人、法人或其他组织。15.2第三方的类型（1）监理单位：负责对施工过程进行监督和检查，确保工程质量。（2）设计单位：负责对施工项目进行设计，确保设计方案的合理性和可行性。（3）检测机构：负责对施工材料、施工工艺和工程质量进行检测。（4）其他相关单位或个人。16.第三方介入的条款及说明16.1第三方介入的同意甲乙双方同意，在合同履行过程中，如需第三方介入，应经双方书面同意。16.2第三方介入的义务第三方介入后，应遵守本合同的约定，履行相应的义务，包括但不限于：（1）遵守国家法律法规和相关标准；（2）维护甲乙双方的合法权益；（3）按照合同约定提供专业服务。17.第三方责任限额17.1第三方责任的界定第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。17.2第三方责任限额的确定甲乙双方可约定第三方责任限额，具体如下：（1）监理单位：不超过合同总额的____%；（2）设计单位：不超过合同总额的____%；（3）检测机构：不超过合同总额的____%；（4）其他第三方：不超过合同总额的____%。17.3第三方责任限额的调整如遇特殊情况，经甲乙双方协商一致，可调整第三方责任限额。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的权利义务关系第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方为委托方，第三方为受托方。18.2第三方与乙方的权利义务关系第三方与乙方的关系为服务提供关系，乙方为服务接受方，第三方为服务提供方。18.3第三方与甲乙双方的权利义务关系第三方在履行职责过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害任何一方的利益。19.第三方介入的合同条款19.1第三方介入的合同签订第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面合同，明确各方的权利义务。19.2第三方介入的合同履行第三方应按照合同约定履行职责，确保合同履行顺利。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议在第三方介入过程中，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。20.2第三方介入的争议解决机构协商不成的，争议可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。21.第三方介入的其他条款21.1第三方介入的保密义务第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。21.2第三方介入的终止条件如第三方无法履行合同义务或违反合同约定，甲乙双方有权终止与第三方的合同关系。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计文件设计说明书：详细描述设计意图、设计原则和设计依据。设计图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，展示设计细节。设计变更通知：记录设计过程中的任何变更及其原因。2.材料清单原材料清单：列出所有使用的原材料名称、规格、数量和供应商信息。辅材清单：列出所有使用的辅助材料名称、规格、数量和供应商信息。设备清单：列出所有使用的设备名称、型号、数量和供应商信息。3.施工组织设计施工方案：详细描述施工工艺、施工方法、施工步骤和安全措施。施工进度