2024年度小型道路桥梁施工合同范本集2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度小型道路桥梁施工合同范本集1合同目录第一章合同订立与生效1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订时间与地点1.3合同生效条件1.4合同期限1.5合同变更与解除第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期2.6工程质量要求第三章工程勘察设计3.1勘察设计单位3.2勘察设计内容3.3勘察设计费用3.4勘察设计文件提交时间第四章工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工现场管理4.5施工质量保证措施4.6施工安全保证措施第五章材料设备供应5.1材料设备供应商5.2材料设备质量要求5.3材料设备供应进度5.4材料设备检验与验收第六章工程结算与支付6.1工程结算方式6.2工程付款进度6.3工程变更费用处理6.4预付款、进度款、竣工结算款第七章违约责任7.1违约行为定义7.2违约责任承担7.3违约金计算标准7.4违约纠纷解决方式第八章合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限8.4争议解决费用第九章合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后的处理第十章合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后的处理第十一章保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：合同签订双方签字盖章页第十三章其他约定13.1合同未尽事宜13.2合同解释13.3合同附件效力第十四章合同签订日期与生效日期合同编号_________第一章合同订立与生效1.1合同签订双方基本信息甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________1.2合同签订时间与地点签订时间：____________________签订地点：____________________1.3合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。1.4合同期限合同期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。1.5合同变更与解除任何一方要求变更或解除合同，应提前____个月书面通知对方，经双方协商一致后签订书面变更或解除协议。第二章工程概况2.1工程名称工程名称：____________________2.2工程地点工程地点：____________________2.3工程规模工程规模：____________________2.4工程内容工程内容包括但不限于：路基、路面、桥梁、排水、照明、交通设施等。2.5工程工期工程工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.6工程质量要求工程质量符合国家现行相关标准和规范要求。第三章工程勘察设计3.1勘察设计单位勘察设计单位：____________________3.2勘察设计内容勘察设计内容包括但不限于：地质勘察、工程设计、施工图设计等。3.3勘察设计费用勘察设计费用为人民币____元，由甲方支付。3.4勘察设计文件提交时间勘察设计文件应在合同签订后____个月内提交给乙方。第四章工程施工4.1施工单位施工单位：____________________4.2施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、施工资源配置等。4.3施工进度计划施工进度计划应包含各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的控制措施。4.4施工现场管理乙方应负责施工现场的管理，确保施工安全、文明、有序。4.5施工质量保证措施乙方应采取有效措施确保工程质量，包括原材料检验、施工过程控制、质量检查等。4.6施工安全保证措施乙方应制定施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。第五章材料设备供应5.1材料设备供应商材料设备供应商：____________________5.2材料设备质量要求材料设备质量应符合国家现行相关标准和规范要求。5.3材料设备供应进度材料设备供应进度应符合施工进度计划要求。5.4材料设备检验与验收材料设备到货后，乙方应进行检验和验收，合格后方可使用。第六章工程结算与支付6.1工程结算方式工程结算采用按月结算的方式。6.2工程付款进度工程付款进度按照施工进度计划进行，每月支付上月完成工程量的____%。6.3工程变更费用处理因工程变更产生的费用，经双方协商一致后，按变更后的工程量及合同约定的计价方式结算。6.4预付款、进度款、竣工结算款合同签订后，甲方应向乙方支付____%的预付款；工程进度达到约定节点后，甲方应支付____%的进度款；工程竣工验收合格后，甲方应支付____%的竣工结算款。第七章违约责任7.1违约行为定义违约行为包括但不限于：未按合同约定完成工程、未按期支付工程款、工程质量不符合要求等。7.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿损失、解除合同等。7.3违约金计算标准违约金的计算标准按照合同约定的比例和计算方法执行。7.4违约纠纷解决方式违约纠纷应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章合同争议解决8.1争议解决方式本合同的争议解决方式为：协商、调解、仲裁或诉讼。8.2争议解决机构协商不成的，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解；调解不成的，可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁；仲裁不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限争议解决期限为自争议发生之日起____个月内。8.4争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，除非双方另有约定。第九章合同解除9.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于：一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。9.2合同解除程序合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3合同解除后的处理第十章合同终止10.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于：合同期限届满、合同解除、合同双方协议终止等。10.2合同终止程序合同终止需双方书面确认，并按照相关法律法规办理终止手续。10.3合同终止后的处理合同终止后，双方应按照协议处理剩余工作、未支付的款项以及相关责任。第十一章保密条款11.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等内容，双方均有保密义务。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年内。11.3违约责任违反保密义务的，应承担相应的法律责任。第十二章合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：施工图纸12.3附件三：合同签订双方签字盖章页第十三章其他约定13.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。13.2合同解释本合同以中文文本为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。13.3合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四章合同生效与备案14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案本合同签订后，双方应按照相关法律法规进行备案。甲方（建设单位）签字：____________________日期：____________________乙方（施工单位）签字：____________________日期：____________________附件：1.工程量清单2.施工图纸3.合同签订双方签字盖章页多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本合同中，甲方作为建设单位，拥有对工程项目的最终决策权。具体包括但不限于：（1）工程进度、质量、安全等方面的监督和检查权；（2）工程变更、增减工程量的审批权；（3）工程款支付及结算的审批权。1.2工程变更审批流程说明：工程实施过程中，如因设计变更、现场条件变化等原因需进行工程变更，乙方应向甲方提出变更申请，经甲方审批后，双方签订书面变更协议。1.3甲方监督权条款说明：甲方有权对工程施工过程进行监督，包括但不限于：（1）对乙方施工组织设计、施工方案等进行审查；（2）对施工现场进行定期或不定期的检查；（3）对乙方人员、材料、设备等进行审查。1.4甲方验收权条款说明：工程完成后，甲方有权组织验收，包括但不限于：（1）对工程质量、进度、安全等方面进行全面检查；（2）对乙方提交的验收资料进行审查；（3）验收合格后，双方签订书面验收报告。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本合同中，乙方作为施工单位，对工程项目的施工过程具有主导权。具体包括但不限于：（1）根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，制定详细的施工组织设计和施工方案；（2）根据工程进度，合理安排施工人员和设备；（3）对施工现场进行管理和维护。2.2施工进度控制权条款说明：乙方有权根据工程实际情况，调整施工进度计划，并及时向甲方报告。甲方应在收到报告后____小时内给予回复。2.3施工质量管理权条款说明：乙方负责对施工过程中的质量问题进行控制，确保工程质量达到合同约定的标准。甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。2.4施工安全控制权条款说明：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和工程安全。甲方有权对施工现场的安全状况进行检查和监督。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构职责条款说明：本合同引入第三方中介机构，负责对工程项目的勘察、设计、施工、监理等工作进行监督和管理。中介机构的职责包括：（1）对工程项目进行勘察、设计、施工、监理等工作的全过程监督；（2）对工程质量、进度、安全等方面进行评估和报告；（3）对合同履行情况进行监督，确保合同双方遵守合同约定。3.2中介机构费用条款说明：中介机构的服务费用由甲方承担，具体费用根据中介机构的服务内容和合同约定确定。3.3中介机构变更条款说明：如需更换中介机构，双方应协商一致，并签订书面变更协议。3.4中介机构责任条款说明：中介机构在履行职责过程中，如因自身原因导致工作失误，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.合同签订双方签字盖章页4.施工组织设计5.施工进度计划6.施工现场管理制度7.材料设备清单及质量保证书8.工程结算单据9.工程变更单10.验收报告11.争议解决协议12.中介机构资质证明13.保密协议二、违约行为及认定：1.违约行为：未按合同约定完成工程；认定：甲方根据施工进度计划、验收报告等资料，确认乙方未按约定完成工程。2.违约行为：未按期支付工程款；认定：根据合同约定，甲方未在规定时间内支付乙方工程款。3.违约行为：工程质量不符合要求；认定：根据合同约定，甲方或第三方中介机构验收时，发现工程质量不符合要求。4.违约行为：违反保密条款；认定：一方泄露合同涉及的保密信息。5.违约行为：未按合同约定进行工程变更；认定：乙方未按甲方审批的工程变更进行施工。三、法律名词及解释：1.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。2.诉讼：指当事人将争议提交人民法院进行审理和判决的一种争议解决方式。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.验收：指对完成的工程进行质量、进度、安全等方面的检查和确认。5.合同解除：指合同当事人因约定或法定原因终止合同关系的法律行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中，因设计变更导致工程进度延误；解决办法：及时与甲方沟通，根据实际情况调整施工进度计划，并签订书面变更协议。2.问题：材料设备供应不及时，影响工程进度；解决办法：提前与供应商沟通，确保材料设备按时到货；如发生延误，及时向甲方报告。3.问题：施工过程中出现质量问题；解决办法：立即停止施工，分析原因，采取整改措施；整改合格后，继续施工。4.问题：合同双方发生争议；解决办法：进行协商，协商不成可申请调解、仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.新建小型道路桥梁工程；2.改建、扩建小型道路桥梁工程；3.道路桥梁工程养护；4.道路桥梁工程应急抢修。全文完。2024年度小型道路桥梁施工合同范本集2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景和目的本合同是甲方委托乙方在2024年度内，对小型道路桥梁施工项目进行施工的协议。甲方希望通过本合同明确双方的权利义务，确保施工项目的顺利进行，达到预期目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及《小型道路桥梁施工规范》等相关标准制定。三、定义与解释3.1专业术语本合同中涉及的专业术语如下：（1）小型道路桥梁：指路基宽度小于或等于20米，桥面净宽小于或等于9米的桥梁。（2）施工：指对小型道路桥梁进行土建、安装、装饰等工程活动。（3）施工图纸：指由设计单位出具的，反映小型道路桥梁施工要求的图纸。3.2关键词解释（1）工期：指合同规定的施工期限。（2）质量：指小型道路桥梁施工质量符合国家及行业标准。（3）安全：指小型道路桥梁施工过程中，确保人员生命财产安全。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。（2）甲方有权监督乙方施工过程，确保工程质量、进度和安全。（3）甲方有权要求乙方按照合同约定支付工程款。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。（2）乙方应确保工程质量、进度和安全，符合国家及行业标准。（3）乙方应按照甲方要求，及时提供施工图纸及相关资料。（4）乙方应按照合同约定，接受甲方监督，确保施工过程顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间5.2合同履行地点5.3合同履行方式六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，且乙方已完成全部施工任务。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）双方协商一致，决定终止合同。6.3终止程序（2）双方协商一致终止合同，应签订终止协议。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应按照合同约定，完成剩余施工任务。（2）合同终止后，双方应按照合同约定，结算工程款。（3）合同终止后，双方应按照国家相关法律法规，处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工图纸费：根据实际设计图纸产生的费用。（2）材料费：施工过程中所需各类材料的费用，包括但不限于钢筋、水泥、砂石等。（3）人工费：施工过程中所需各类人员的人工费用。（4）施工机械使用费：施工过程中使用各类机械设备的费用。（5）临时设施费：施工过程中搭建的临时设施费用。（6）其他费用：如交通费、差旅费、保险费等。7.2支付方式（1）本合同采用分期支付的方式，具体支付节点如下：7.3支付时间7.4支付条款（1）甲方支付款项时，应提供支付凭证，乙方应予以核对。（2）乙方收到甲方支付款项后，应及时开具相应的增值税专用发票。八、违约责任8.1甲方违约8.2乙方违约8.3赔偿金额和方式（1）违约金按实际损失的一定比例计算，最高不超过合同总额。（2）赔偿金额应在本合同约定的支付时间内支付。九、保密条款9.1保密内容（1）本合同涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等。（2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务信息等。9.2保密期限9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方透露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）政府行为：如政策调整、法律法规变动等。（3）社会异常事件：如罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应尽力采取措施减少损失。（3）不可抗力事件导致合同无法履行，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水等自然灾害。（2）政策调整、法律法规变动等政府行为。（3）罢工、战争等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成的，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。（2）或经双方同意，提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。（2）经双方同意，可以将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、机密等特殊情况的合同。（2）法律、行政法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对小型道路桥梁施工项目的最终验收权。（2）乙方在施工过程中，应保留对施工技术、工艺和材料的选择权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，若发生法律、法规、政策等变动，甲方保留调整合同内容的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）修改和补充的内容，作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保施工项目的顺利进行。（2）在施工过程中，如遇特殊情况，双方应共同协商解决。15.2协作与配合方式（1）甲方应按合同约定，及时提供施工图纸及相关资料。（2）乙方应按照甲方要求，配合完成施工过程中的各项任务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方其他合同、协议等文件无关。16.3增减条款本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.施工图纸及技术规范2.施工合同附件（包括但不限于材料清单、设备清单、人员配置等）3.甲方提供的场地条件及要求4.乙方提交的施工组织设计及进度计划5.预付款支付凭证6.每月进度款支付凭证7.验收合格证明8.保修期满证明9.争议解决相关文件10.不可抗力事件证明文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付款项：认定甲方违约，应支付违约金。未按合同约定提供施工图纸：认定甲方违约，应支付违约金。2.乙方违约：未按合同约定的时间、地点、方式完成施工任务：认定乙方违约，应支付违约金。施工过程中发生安全事故，未能及时处理：认定乙方违约，应支付违约金。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难。2.违约金：指合同当事人因违约行为而应向对方支付的金钱。3.保密条款：指双方约定在合同履行过程中对特定信息进行保密的条款。4.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中发现设计图纸存在错误。2.问题：施工过程中出现材料供应问题。解决办法：乙方应与甲方协商，采取替代材料或调整施工计划。3.问题：施工过程中出现安全事故。解决办法：乙方应立即采取应急措施，并及时报告甲方，同时配合相关部门进行调查处理。4.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法