泥工分包协议书模板3篇_第1页
泥工分包协议书模板3篇_第2页
泥工分包协议书模板3篇_第3页
泥工分包协议书模板3篇_第4页
泥工分包协议书模板3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME泥工分包协议书模板合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同签订日期第三条款合同双方基本信息第四条款合同签订地点第二章分包工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程内容第三章分包方资质要求第一条款分包方资质等级第二条款分包方资质证书第三条款分包方业绩要求第四章分包合同价款第一条款合同价款总额第二条款付款方式第三条款付款时间第四条款付款条件第五章工程进度与工期第一条款工程进度计划第二条款工期要求第三条款工期延误责任第六章工程质量要求第一条款质量标准第二条款质量检验方法第三条款质量责任第七章工程材料供应第一条款材料供应方式第二条款材料质量要求第三条款材料验收标准第八章保险与安全第一条款保险种类第二条款保险责任范围第三条款安全生产责任第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第十章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第十二章合同生效与变更第一条款合同生效条件第二条款合同变更程序第三条款合同解除与终止后的处理第十三章其他约定第一条款不可抗力第二条款通知方式第三条款合同附件第十四章合同附件第一条款附件一:工程量清单第二条款附件二:材料清单第三条款附件三:工程进度计划表第四条款附件四:其他相关文件合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称:泥工分包协议书第二条款合同签订日期:____年____月____日第三条款合同双方基本信息:第一款分包方名称:第二款分包方法定代表人:第三款分包方注册地址:第四款总包方名称:第五款总包方法定代表人:第六款总包方注册地址:第四条款合同签订地点:____市____区____街道____号第二章分包工程概况第一条款工程名称:____工程第二条款工程地点:____市____区____街道____号第三条款工程规模:____平方米第四条款工程内容:泥工基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等第三章分包方资质要求第一条款分包方资质等级:____级第二条款分包方资质证书:____第三条款分包方业绩要求:近三年内完成类似工程业绩不少于____项第四章分包合同价款第一条款合同价款总额:____元第二条款付款方式:分阶段付款第三条款付款时间:第一款首付款:合同签订后____日内支付第二款进度款:按工程进度支付第三款结算款:工程验收合格后____日内支付第四条款付款条件:按工程进度和质量验收合格为准第五章工程进度与工期第一条款工程进度计划:详见附件三第二条款工期要求:____日内完成第三条款工期延误责任:第一款因分包方原因导致工期延误,每延误一日,分包方应向总包方支付____元违约金第二款因不可抗力导致工期延误,双方协商解决第六章工程质量要求第一条款质量标准:符合国家及地方相关质量标准第二条款质量检验方法:按国家及地方相关质量检验标准执行第三条款质量责任:第一款分包方应确保工程质量,对因分包方原因造成的质量问题负责第二款总包方有权对工程质量进行监督检查,发现质量问题应及时通知分包方整改第七章工程材料供应第一条款材料供应方式:由分包方自行采购第二条款材料质量要求:符合国家及地方相关质量标准第三条款材料验收标准:第一款材料进场前,分包方应提供相关质量证明文件第二款材料进场后,总包方有权进行抽样检验第八章保险与安全第一条款保险种类:第一款公共责任险第二款建筑工程一切险第二条款保险责任范围:第一款分包方在施工过程中对第三者造成的人身伤亡或财产损失第二款工程本身因自然灾害或意外事故造成的损失第三条款安全生产责任:第一款分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准第二款分包方应定期进行安全生产教育和培训,确保施工安全第九章违约责任第一条款违约情形:第一款未按合同约定的时间和质量完成工程第二款未经同意擅自变更工程内容或设计方案第三款违反安全生产规定导致事故发生第二条款违约责任承担:第一款违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金第二款违约金金额按合同约定或法律法规规定执行第三条款违约赔偿:第一款因违约造成守约方损失的,违约方应赔偿第二款赔偿金额按实际损失计算第十章争议解决第一条款争议解决方式:第一款双方协商解决第二款协商不成的,提交____仲裁委员会仲裁第二条款争议解决机构:第一款仲裁机构名称:____仲裁委员会第二款仲裁规则:按照《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》执行第三条款争议解决程序:第一款双方应友好协商,尽力解决争议第二款如协商不成,提交仲裁机构仲裁第十一章合同解除与终止第一条款合同解除条件:第一款分包方严重违约第二款总包方严重违约第三款因不可抗力导致合同无法履行第二条款合同终止条件:第一款合同履行完毕第二款双方协商一致解除合同第三款法院判决或仲裁机构裁决解除合同第三条款合同解除与终止程序:第一款提前通知对方第二款结清双方债权债务第三款清理施工现场第十二章合同生效与变更第一条款合同生效条件:第一款双方签字盖章第二款合同签订手续齐全第二条款合同变更程序:第一款双方协商一致第二款书面签署变更协议第三条款合同解除与终止后的处理:第一款双方结清债权债务第二款退还预付款等款项第十三章其他约定第一条款不可抗力:第一款因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行第二款不可抗力发生时,双方应及时通知对方第二条款通知方式:第一款以书面形式通知第二款以邮寄、电子邮件等方式通知第三条款合同附件:第一款附件一:工程量清单第二款附件二:材料清单第三款附件三:工程进度计划表第十四章合同附件第一条款附件一:工程量清单第二条款附件二:材料清单第三条款附件三:工程进度计划表(此处粘贴合同双方签字)甲方(分包方):____________乙方(总包方):____________签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:甲方主导下的工程变更程序1.工程变更申请:由甲方提出工程变更申请,并提交变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等资料。2.变更审核:乙方收到甲方变更申请后,应在____日内进行审核,并回复甲方审核意见。3.变更确认:若乙方同意变更,双方应在____日内签署变更协议,明确变更内容、工程量、费用及实施时间等。4.变更实施:乙方在收到变更协议后,应按变更内容及时调整施工计划,确保工程顺利进行。附加条款二:甲方对工程进度和质量的要求1.工程进度:甲方有权要求乙方定期提交工程进度报告,并对进度进行审查。2.工程质量:甲方有权要求乙方对工程质量进行自检,并提交质量检测报告。3.工程验收:工程完工后,甲方有权组织验收,对不符合质量标准的部分要求乙方进行整改。附加条款三:甲方对工程款的支付条件1.首付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价款的____%作为首付款。2.进度款:在工程进度达到合同约定节点后,甲方支付已完成工程量的____%作为进度款。3.结算款:工程验收合格后,甲方支付剩余合同总价款的____%作为结算款。4.逾期付款:若乙方未按约定时间完成工程,甲方有权按合同约定收取逾期付款违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:乙方主导下的工程变更程序1.变更申请:由乙方提出工程变更申请,并提交变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等资料。2.变更审核:甲方收到乙方变更申请后,应在____日内进行审核,并回复乙方审核意见。3.变更确认:若甲方同意变更,双方应在____日内签署变更协议,明确变更内容、工程量、费用及实施时间等。4.变更实施:乙方在收到变更协议后,应按变更内容及时调整施工计划,确保工程顺利进行。附加条款二:乙方对工程进度和质量的责任1.工程进度:乙方应按合同约定的时间节点完成工程,确保工程按期交付。2.工程质量:乙方应确保工程质量符合国家及地方相关质量标准,对因乙方原因造成的质量问题负责。3.工程验收:工程完工后,乙方应组织验收,并对不符合质量标准的部分进行整改。附加条款三:乙方对工程款的收取条件1.首付款:合同签订后____日内,乙方收取合同总价款的____%作为首付款。2.进度款:在工程进度达到合同约定节点后,乙方收取已完成工程量的____%作为进度款。3.结算款:工程验收合格后,乙方收取剩余合同总价款的____%作为结算款。4.逾期付款:若甲方未按约定时间支付工程款,乙方有权按合同约定收取逾期付款违约金。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明附加条款一:第三方中介的职责1.监督合同履行:第三方中介机构应对合同履行情况进行监督,确保双方按照合同约定执行。2.协调争议解决:若双方发生争议,第三方中介机构应协助双方进行协商,寻求解决方案。3.提供专业意见:第三方中介机构应提供专业意见,协助双方解决合同执行过程中遇到的问题。附加条款二:第三方中介的收费1.收费方式:按项目总额的____%收取服务费。2.收费时间:在合同签订后____日内支付。3.付款方式:按合同约定或双方协商的方式支付。附加条款三:第三方中介的保密义务说明:第三方中介机构在执行职责过程中,应对所知悉的合同双方商业秘密负有保密义务,不得泄露给任何第三方。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:材料清单3.附件三:工程进度计划表4.附件四:第三方中介机构资质证明5.附件五:工程变更协议6.附件六:工程质量检测报告7.附件七:工程验收报告8.附件八:工程款支付凭证9.附件九:争议解决协议10.附件十:合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:未按合同约定的时间和质量完成工程未经同意擅自变更工程内容或设计方案违反安全生产规定导致事故发生逾期付款或收款未按合同约定进行工程验收未履行保密义务2.违约行为的认定:违约行为发生时,由对方提供证据证明双方协商确定违约行为的认定标准若发生争议,提交仲裁机构或法院认定三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.仲裁:指双方当事人通过仲裁机构解决争议的一种方式。3.法院判决:指法院依法对案件作出的具有法律效力的裁决。4.违约金:指当事人因违约行为而应向对方支付的一定金额的金钱。5.保密义务:指当事人对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:明确工期延误责任,按合同约定支付违约金,并协商调整工程进度计划。2.问题:工程质量问题解决办法:要求分包方进行整改,必要时可委托第三方机构进行质量检测,并追究分包方责任。3.问题:工程款支付争议解决办法:按合同约定支付工程款,若发生争议,提交仲裁机构或法院解决。4.问题:合同变更争议解决办法:双方协商确定变更内容,签署变更协议,并按变更后的合同执行。五、所有应用场景:1.新建工程项目中的泥工分包2.改造工程项目中的泥工分包3.维修工程项目中的泥工分包4.专业泥工施工队伍与总包方之间的合作5.泥工施工队伍与其他专业施工队伍的合作泥工分包协议书模板1合同目录第一章总则第一条协议书签订依据第二条协议书生效条件第三条协议书适用范围第四条协议书解释第二章定义和解释第一条定义第二条解释第三章分包工程内容第一条工程概况第二条工程质量要求第三条工程进度要求第四章分包方责任第一条质量责任第二条进度责任第三条安全责任第四条人员责任第五条保密责任第五章总包方责任第一条质量责任第二条进度责任第三条安全责任第四条人员责任第五条保密责任第六章权利与义务第一条总包方权利第二条总包方义务第三条分包方权利第四条分包方义务第七章工程结算与支付第一条结算方式第二条支付方式第三条支付时间第八章争议解决第一条争议解决方式第二条争议解决机构第九章违约责任第一条违约责任认定第二条违约责任承担第十章协议变更与解除第一条协议变更条件第二条协议解除条件第十一章合同终止第一条合同终止条件第二条合同终止程序第十二章合同解除第一条合同解除条件第二条合同解除程序第十三章其他约定第一条其他约定事项第二条其他约定条款第十四章附则第一条本协议的生效第二条本协议的解释第三条本协议的附件合同编号_________第一章总则第一条协议书签订依据1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规制定。1.2本协议签订前,双方已充分了解并同意遵守相关法律法规。第二条协议书生效条件2.1双方代表签字并加盖公章后生效。2.2本协议经双方确认无误后,自双方签字之日起生效。第三条协议书适用范围3.1本协议适用于泥工分包工程。3.2本协议不适用于其他任何形式的分包工程。第四条协议书解释4.1本协议的条款如有歧义,以双方协商解释为准。4.2本协议的解释权归总包方所有。第二章定义和解释第一条定义1.1“泥工”指从事泥瓦、抹灰等建筑工程施工的专业人员。1.2“分包工程”指根据本协议约定,由分包方承担的建筑工程施工部分。第二条解释2.1本协议中的术语、定义和解释,均以本协议的条款为准。第三章分包工程内容第一条工程概况1.1分包工程的具体内容、规模、技术要求等,详见附件一《工程概况》。第二条工程质量要求2.1分包工程的质量应符合国家相关质量标准和规范要求。2.2分包工程的质量评定标准,详见附件二《工程质量评定标准》。第三条工程进度要求3.1分包工程的进度安排,详见附件三《工程进度计划》。3.2分包工程应按照约定的进度计划进行施工。第四章分包方责任第一条质量责任1.1分包方应保证分包工程的质量,对因分包方原因造成的质量问题负责。1.2分包方应接受总包方对分包工程质量的监督检查。第二条进度责任2.1分包方应按照约定的进度计划完成分包工程。2.2如分包方未按进度计划完成工程,应承担相应的违约责任。第三条安全责任3.1分包方应确保分包工程施工过程中的安全,遵守国家有关安全生产的法律、法规。3.2分包方应定期对分包工程施工现场进行安全检查,确保施工安全。第四条人员责任4.1分包方应配备合格的技术人员和管理人员,负责分包工程的施工和管理。4.2分包方应对分包工程人员进行安全教育和培训。第五条保密责任5.1分包方应对总包方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。5.2未经总包方同意,分包方不得泄露或使用相关保密信息。第五章总包方责任第一条质量责任1.1总包方应对分包工程的质量负责,确保工程质量符合合同约定。1.2总包方应定期对分包工程进行质量检查,发现问题及时通知分包方整改。第二条进度责任2.1总包方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等,确保分包工程顺利施工。2.2总包方应协调解决分包工程施工过程中遇到的问题,确保工程进度。第三条安全责任3.1总包方应确保分包工程施工现场的安全,遵守国家有关安全生产的法律、法规。3.2总包方应定期对分包工程施工现场进行安全检查,确保施工安全。第四条人员责任4.1总包方应配备合格的技术人员和管理人员,负责分包工程的施工和管理。4.2总包方应对分包工程人员进行安全教育和培训。第五条保密责任5.1总包方应对分包方提供的技术资料、商业秘密等予以保密。5.2未经分包方同意,总包方不得泄露或使用相关保密信息。第六章权利与义务第一条总包方权利1.1总包方有权对分包工程的质量、进度、安全等进行监督检查。1.2总包方有权要求分包方按照合同约定完成分包工程。第二条总包方义务2.1总包方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。2.2总包方应协调解决分包工程施工过程中遇到的问题。第三条分包方权利3.1分包方有权要求总包方按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。3.2分包方有权要求总包方协调解决分包工程施工过程中遇到的问题。第四条分包方义务4.1分包方应按照合同约定完成分包工程。4.2分包方应接受总包方对分包工程的质量、进度、安全等进行的监督检查。第七章工程结算与支付第一条结算方式1.1分包工程的结算方式为按工程量结算。1.2结算依据为合同约定的工程量、单价和总价。第二条支付方式2.1分包工程的支付方式为分期支付。2.2具体支付比例和支付时间,详见附件四《支付计划》。第三条支付时间3.1分包工程的支付时间,按照合同约定的进度计划执行。3.2分包方完成工程并经总包方验收合格后,总包方应在约定的时间内支付相应款项。第八章争议解决第一条争议解决方式1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。1.2如协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。第二条争议解决机构2.1本协议履行过程中发生的争议,由双方协商解决。2.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交至合同履行地仲裁委员会仲裁。第九章违约责任第一条违约责任认定1.1任何一方违反本协议约定的义务,均构成违约。1.2违约方应承担相应的违约责任。第二条违约责任承担2.1违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的直接损失。2.2违约方应按照合同约定支付违约金。第十章协议变更与解除第一条协议变更条件1.1协议的变更需经双方协商一致,并以书面形式作出。1.2协议的变更不得违反国家法律法规,不得损害国家利益和社会公共利益。第二条协议解除条件2.1合同履行完毕或达到合同约定的解除条件时,合同自行解除。2.2因不可抗力导致合同无法履行时,合同解除。第十一章合同终止第一条合同终止条件1.1合同履行完毕;1.2双方协商一致解除合同;1.3因不可抗力导致合同无法履行。第二条合同终止程序2.1合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商。2.2合同终止后,双方应办理合同终止手续。第十二章合同解除第一条合同解除条件1.1双方协商一致解除合同;1.2因不可抗力导致合同无法履行。第二条合同解除程序2.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式作出。2.2合同解除后,双方应办理合同解除手续。第十三章其他约定第一条其他约定事项1.1本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。1.2本协议的补充协议与本协议具有同等法律效力。第二条其他约定条款2.1本协议自签订之日起生效。2.2本协议一式两份,双方各执一份。第十四章附则第一条本协议的生效1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。1.2本协议的修改、补充和解除,均应以书面形式作出。第二条本协议的解释2.1本协议的解释权归总包方所有。附件:附件一《工程概况》附件二《工程质量评定标准》附件三《工程进度计划》附件四《支付计划》甲方(总包方):________________________乙方(分包方):________________________签字日期:________________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.第一条甲方主导权1.1在本协议履行过程中,甲方拥有对分包工程的整体规划、施工组织、进度控制等主导权。1.2甲方有权根据工程实际情况调整分包工程的施工方案和进度计划。2.第二条甲方监督责任2.1甲方应加强对分包工程的监督检查,确保工程质量和安全。2.2甲方发现分包方存在违反合同约定或影响工程质量和安全的行为时,有权要求分包方立即整改。3.第三条甲方协调义务3.1甲方应协调解决分包工程施工过程中遇到的问题,包括但不限于设计变更、材料供应、施工场地等。3.2甲方应确保分包方及时获得所需的施工图纸、技术资料等。4.第四条甲方合同变更权4.1甲方有权根据工程需要,对本协议的条款进行合理变更。4.2甲方变更协议条款时,应提前通知分包方,并取得分包方的书面同意。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.第一条乙方主导权1.1在本协议履行过程中,乙方拥有对分包工程的施工技术、质量标准、进度安排等主导权。1.2乙方有权根据工程实际情况调整施工方案和进度计划。2.第二条乙方施工责任2.1乙方应严格按照合同约定和施工图纸进行施工,确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.2乙方应建立健全施工管理制度,确保施工安全。3.第三条乙方进度管理3.1乙方应按照合同约定的进度计划完成施工任务,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。3.2乙方应定期向甲方汇报工程进度,并及时解决施工过程中遇到的问题。4.第四条乙方材料采购权4.1乙方有权根据工程需要采购施工材料,但应符合合同约定的质量标准和价格要求。4.2乙方应确保采购的施工材料符合国家相关标准和规范。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第一条中介机构职责1.1第三方中介机构负责对分包工程的施工质量、进度、安全等方面进行监督和评估。1.2中介机构应独立、客观、公正地履行职责,不得偏袒任何一方。2.第二条中介机构报告2.1中介机构应定期向甲方和乙方提交工程进度报告、质量检查报告和安全评估报告。2.2中介机构报告应真实、准确、完整,如发现虚假报告,甲方和乙方有权追究中介机构的责任。3.第三条中介机构费用3.1中介机构的服务费用由甲方和乙方共同承担。3.2中介机构的服务费用应在合同中明确约定,并按约定支付。4.第四条中介机构变更4.1如甲方或乙方认为中介机构不能胜任工作,有权要求更换中介机构。4.2中介机构变更应提前通知甲方和乙方,并取得双方的书面同意。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一《工程概况》2.附件二《工程质量评定标准》3.附件三《工程进度计划》4.附件四《支付计划》5.附件五《第三方中介机构资质证明》6.附件六《工程变更记录》7.附件七《工程验收报告》8.附件八《违约责任认定及处理方案》二、违约行为及认定:1.违约行为:分包方未按合同约定完成工程进度;分包方提供的材料不符合合同约定的质量标准;分包方未履行安全生产责任,导致安全事故;甲方未按合同约定支付工程款项;甲方未按时提供施工图纸和技术资料。2.违约行为认定:违约行为应具有明确的事实依据;违约行为应违反合同约定;违约行为应造成实际损失。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范,包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.违约责任:违约方应承担的民事责任,包括赔偿损失、支付违约金等。4.仲裁:争议双方自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:分包方进度延误。解决办法:甲方应与分包方协商,根据实际情况调整进度计划,必要时可要求分包方支付违约金。2.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:分包方应向甲方提出书面催款通知,甲方应在收到通知后按约定支付款项。3.问题:工程质量不符合标准。解决办法:甲方应要求分包方进行整改,如分包方拒绝整改或整改后仍不符合标准,甲方有权要求分包方承担违约责任。五、所有应用场景:1.新建建筑工程的泥工分包;2.改造工程项目的泥工分包;3.专业泥工工程的外包;4.建筑工程项目的泥工部分分包;5.工程项目的泥工专业施工。泥工分包协议书模板2合同目录第一章合同双方基本信息第一条款双方名称第二条款双方地址第三条款双方联系方式第四条款双方法定代表人第二章分包工程概况第一条款工程名称第二条款工程地点第三条款工程规模第四条款工程内容第三章工程合同金额及支付方式第一条款合同金额第二条款付款方式第三条款付款节点第四条款付款期限第四章工程进度及工期第一条款工程进度要求第二条款工期安排第三条款工期延误责任第四条款工期调整第五章工程质量要求及验收标准第一条款质量要求第二条款验收标准第三条款质量保证期第四条款质量纠纷处理第六章材料供应及管理第一条款材料供应责任第二条款材料规格及品牌第三条款材料验收及管理第四条款材料损耗及赔偿第七章工程现场管理第一条款现场管理制度第二条款现场施工安全第三条款现场文明施工第四条款现场协调与沟通第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决机构第三条款争议解决程序第四条款争议解决费用第九章合同解除与终止第一条款合同解除条件第二条款合同终止条件第三条款合同解除与终止程序第四条款合同解除与终止后的处理第十章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任第三条款违约赔偿第四条款违约纠纷处理第十一章合同生效及变更第一条款合同生效条件第二条款合同变更程序第三条款合同变更内容第四条款合同变更后的效力第十二章合同解除及终止后的权利义务第一条款合同解除及终止后的权利第二条款合同解除及终止后的义务第三条款合同解除及终止后的费用结算第四条款合同解除及终止后的其他事项第十三章合同附件第一条款附件一:工程量清单第二条款附件二:工程图纸第三条款附件三:其他相关文件第十四章合同签署及生效第一条款签署日期第二条款签署地点第三条款合同生效日期第四条款合同份数及保管合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款双方名称1.1分包方名称:____________________1.2总包方名称:____________________第二条款双方地址2.1分包方地址:____________________2.2总包方地址:____________________第三条款双方联系方式3.1分包方联系方式:3.1.1联系人:____________________3.1.2电话:____________________3.1.3传真:____________________3.1.4邮箱:____________________3.2总包方联系方式:3.2.1联系人:____________________3.2.2电话:____________________3.2.3传真:____________________3.2.4邮箱:____________________第四条款双方法定代表人4.1分包方法定代表人:____________________4.2总包方法定代表人:____________________第二章分包工程概况第一条款工程名称5.1工程名称:____________________第二条款工程地点5.2工程地点:____________________第三条款工程规模5.3工程规模:____________________第四条款工程内容5.4工程内容:____________________第三章工程合同金额及支付方式第一条款合同金额6.1合同金额:____________________第二条款付款方式6.2付款方式:____________________第三条款付款节点6.3付款节点:____________________第四条款付款期限6.4付款期限:____________________第四章工程进度及工期第一条款工程进度要求7.1工程进度要求:____________________第二条款工期安排7.2工期安排:____________________第三条款工期延误责任7.3工期延误责任:____________________第四条款工期调整7.4工期调整:____________________第五章工程质量要求及验收标准第一条款质量要求8.1质量要求:____________________第二条款验收标准8.2验收标准:____________________第三条款质量保证期8.3质量保证期:____________________第四条款质量纠纷处理8.4质量纠纷处理:____________________第六章材料供应及管理第一条款材料供应责任9.1材料供应责任:____________________第二条款材料规格及品牌9.2材料规格及品牌:____________________第三条款材料验收及管理9.3材料验收及管理:____________________第四条款材料损耗及赔偿9.4材料损耗及赔偿:____________________第七章工程现场管理第一条款现场管理制度10.1现场管理制度:____________________第二条款现场施工安全10.2现场施工安全:____________________第三条款现场文明施工10.3现场文明施工:____________________第四条款现场协调与沟通10.4现场协调与沟通:____________________第八章争议解决第一条款争议解决方式11.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。11.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至____________________仲裁委员会仲裁。第二条款争议解决机构11.3争议解决机构:____________________仲裁委员会。第三条款争议解决程序11.4争议解决程序:____________________。第四条款争议解决费用11.5争议解决费用:____________________。第九章合同解除与终止第一条款合同解除条件12.1.1另一方严重违反合同约定;12.1.2另一方无法履行合同;12.1.3出现不可抗力情况。第二条款合同终止条件12.2.1工程完工并经验收合格;12.2.2双方协商一致解除合同;12.2.3法律法规规定的其他终止情形。第三条款合同解除与终止程序12.3合同解除与终止程序:____________________。第四条款合同解除与终止后的处理12.4合同解除与终止后的处理:____________________。第十章违约责任第一条款违约情形13.1.1未按时完成工程;13.1.2工程质量不符合约定;13.1.3未按合同约定支付款项;13.1.4其他违反合同约定的情况。第二条款违约责任13.2违约责任:____________________。第三条款违约赔偿13.3违约赔偿:____________________。第四条款违约纠纷处理13.4违约纠纷处理:____________________。第十一章合同生效及变更第一条款合同生效条件14.1合同自双方签字盖章之日起生效。第二条款合同变更程序14.2合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。第三条款合同变更内容14.3合同变更内容:____________________。第四条款合同变更后的效力14.4合同变更后的效力:____________________。第十二章合同解除及终止后的权利义务第一条款合同解除及终止后的权利15.1合同解除及终止后,双方应依法享有各自的权利。第二条款合同解除及终止后的义务15.2合同解除及终止后,双方应依法履行各自的义务。第三条款合同解除及终止后的费用结算15.3合同解除及终止后的费用结算:____________________。第四条款合同解除及终止后的其他事项15.4合同解除及终止后的其他事项:____________________。第十三章合同附件第一条款附件一:工程量清单16.1附件一:工程量清单:____________________。第二条款附件二:工程图纸16.2附件二:工程图纸:____________________。第三条款附件三:其他相关文件16.3附件三:其他相关文件:____________________。第十四章合同签署及生效第一条款签署日期17.1合同签署日期:____________________。第二条款签署地点17.2合同签署地点:____________________。第三条款合同生效日期17.3合同生效日期:____________________。第四条款合同份数及保管17.4合同份数:____________________。17.4.1分包方:____________________份17.4.2总包方:____________________份分包方签字:____________________日期:____________________总包方签字:____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明附加条款一:甲方主导下的工程进度控制1.1甲方有权根据工程进度要求,对乙方施工计划进行调整,乙方应无条件配合。1.2甲方负责协调解决施工过程中与周边环境、其他施工单位之间的矛盾和冲突。1.3甲方应定期对工程进度进行监督检查,确保工程按计划推进。附加条款二:甲方主导下的材料采购与供应2.1甲方负责材料采购,乙方应按照甲方指定的材料品牌、规格和数量进行施工。2.2甲方应确保材料质量符合国家相关标准,如因材料质量问题导致工程损失,由甲方承担相应责任。2.3乙方应在甲方指定的时间内,将所需材料送达施工现场。附加条款三:甲方主导下的工程验收3.1甲方负责组织工程验收,乙方应积极配合,确保验收工作顺利进行。3.2工程验收合格

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论