施工合同延期补充协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME施工合同延期补充协议范本合同目录第一章总则第一条款协议依据第二条款协议目的第三条款协议生效第四条款协议终止第二章延期原因及责任第一条款延期原因认定第二条款延期责任承担第三条款延期赔偿第三章延期期限第一条款延期期限的确定第二条款延期期限的计算第三条款延期期限的调整第四章工程进度及质量要求第一条款工程进度要求第二条款工程质量要求第三条款工程进度与质量保证措施第五章付款方式及调整第一条款付款方式第二条款付款期限第三条款付款调整第六章材料及设备供应第一条款材料及设备供应责任第二条款材料及设备质量要求第三条款材料及设备供应期限第七章工程验收及移交第一条款工程验收标准第二条款工程验收程序第三条款工程移交手续第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决费用第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第十章协议变更及解除第一条款协议变更条件第二条款协议解除条件第三条款协议变更及解除程序第十一章不可抗力第一条款不可抗力事件第二条款不可抗力处理第三条款不可抗力通知第十二章协议终止及后续处理第一条款协议终止条件第二条款协议终止程序第三条款终止后的后续处理第十三章合同附件第一条款附件一：工程延期原因及责任明细表第二条款附件二：工程进度及质量保证措施第三条款附件三：材料及设备供应清单第十四章其他第一条款协议解释第二条款协议适用法律第三条款协议生效日期合同编号_________第一章总则第一条款协议依据第二条款协议目的第三条款协议生效第四条款协议终止第二章延期原因及责任第一条款延期原因认定第二条款延期责任承担第三条款延期赔偿第三章延期期限第一条款延期期限的确定第二条款延期期限的计算第三条款延期期限的调整第四章工程进度及质量要求第一条款工程进度要求第二条款工程质量要求第三条款工程进度与质量保证措施第五章付款方式及调整第一条款付款方式第二条款付款期限第三条款付款调整第六章材料及设备供应第一条款材料及设备供应责任第二条款材料及设备质量要求第三条款材料及设备供应期限第七章工程验收及移交第一条款工程验收标准第二条款工程验收程序第三条款工程移交手续第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决费用第九章违约责任第一条款违约情形第二条款违约责任承担第三条款违约赔偿第十章协议变更及解除第一条款协议变更条件第二条款协议解除条件第三条款协议变更及解除程序第十一章不可抗力第一条款不可抗力事件第二条款不可抗力处理第三条款不可抗力通知第十二章协议终止及后续处理第一条款协议终止条件第二条款协议终止程序第三条款终止后的后续处理第十三章合同附件第一条款附件一：工程延期原因及责任明细表第二条款附件二：工程进度及质量保证措施第三条款附件三：材料及设备供应清单第十四章其他第一条款协议解释第二条款协议适用法律第三条款协议生效日期甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：甲方主导权说明：本合同中，甲方拥有对施工项目的最终决策权，包括但不限于工程进度、设计变更、材料选择等。2.第二条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查，并有权要求乙方整改。3.第三条款：甲方审批权说明：乙方在进行工程变更、材料更换等事宜时，必须取得甲方的书面批准。4.第四条款：甲方支付责任说明：甲方在合同约定的付款节点前，应按照合同约定支付相应款项，确保乙方施工顺利进行。5.第五条款：甲方协调责任说明：甲方应协调解决施工过程中与周边居民、单位的关系，确保施工环境稳定。6.第六条款：甲方信息提供说明：甲方应向乙方提供施工所需的各项资料，包括设计图纸、技术规范、相关法律法规等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.第一条款：乙方施工自主权说明：乙方在保证工程质量和安全的前提下，有权自主安排施工进度、施工方法。2.第二条款：乙方材料选择权说明：乙方有权根据工程需要，选择合适的材料和设备，但需符合国家相关标准和甲方要求。3.第三条款：乙方进度调整权说明：在确保工程质量和安全的前提下，乙方有权根据实际情况调整施工进度。4.第四条款：乙方技术改进权说明：乙方在施工过程中，有权对施工技术进行改进，以提高施工效率和质量。5.第五条款：乙方费用调整权说明：在工程进度和成本发生变化时，乙方有权根据实际情况提出费用调整申请。6.第六条款：乙方风险承担说明：乙方应承担因自身原因导致的施工风险，如材料质量、施工工艺等问题。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第一条款：第三方中介职责说明：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，监督施工过程，确保合同履行。2.第二条款：第三方中介费用说明：第三方中介的收费标准、支付方式由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。3.第三条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲乙双方提交施工进度报告、质量检测报告等。4.第四条款：第三方中介争议解决说明：在甲乙双方发生争议时，第三方中介应发挥调解作用，协助双方达成一致。5.第五条款：第三方中介责任说明：第三方中介在履行职责过程中，如因自身原因导致合同履行受阻，应承担相应责任。6.第六条款：第三方中介保密义务说明：第三方中介应遵守合同保密条款，不得泄露甲乙双方的商业秘密。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程延期原因及责任明细表2.附件二：工程进度及质量保证措施3.附件三：材料及设备供应清单4.附件四：第三方中介资质证明5.附件五：合同履行过程中的沟通记录6.附件六：施工过程中产生的相关文件及证明材料二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付款项认定：甲方未在合同约定的付款期限内支付款项，经乙方催告后仍未支付。2.违约行为：乙方未按期完成工程3.违约行为：乙方施工质量不符合约定认定：乙方施工完成的工程不符合合同约定的质量标准，经甲方检验确认。4.违约行为：第三方中介未能履行职责认定：第三方中介未能按照合同约定履行协调、监督等职责，导致合同履行受阻。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.违约责任：指合同一方违反合同约定，应当承担的法律责任。4.保密条款：指合同双方在合同履行过程中，对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付款项解决办法：乙方应及时催告甲方支付，如甲方仍不支付，可向法院提起诉讼。2.问题：乙方施工质量不符合约定解决办法：乙方应立即整改，如无法整改，可协商更换施工方或要求甲方承担相应责任。3.问题：第三方中介未能履行职责解决办法：合同双方可协商更换第三方中介，或直接向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.新建工程项目2.改造工程项目3.维修工程项目4.施工合同延期5.施工合同纠纷解决6.第三方中介服务合同施工合同延期补充协议范本1合同目录第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及法定代表人第二条款合同签订日期及地点第三条款合同编号第四条款合同签订依据第二章延期原因及认定第一条款延期原因说明第二条款延期认定标准第三条款延期认定程序第三章延期期限及计算第一条款延期期限第二条款延期期限计算方式第三条款延期期限变更程序第四章工程进度调整第一条款工程进度调整原则第二条款工程进度调整程序第三条款工程进度调整后的责任划分第五章工程费用调整第一条款工程费用调整原则第二条款工程费用调整程序第三条款工程费用调整后的支付方式第六章逾期违约责任第一条款逾期违约责任说明第二条款逾期违约责任承担方式第三条款逾期违约责任计算标准第七章合同解除及终止第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同终止条件第四条款合同终止程序第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第九章合同生效及终止第一条款合同生效条件第二条款合同生效时间第三条款合同终止条件第四条款合同终止时间第十章合同附件及补充协议第一条款合同附件内容第二条款补充协议内容第十一章合同变更及解除第一条款合同变更程序第二条款合同解除程序第十二章合同备案及公示第一条款合同备案要求第二条款合同公示要求第十三章合同解释及法律适用第一条款合同解释原则第二条款合同法律适用第十四章合同签署及生效第一条款合同签署方式第二条款合同生效时间合同编号_________第一章合同双方基本信息第一条款合同双方名称及法定代表人第二条款合同签订日期及地点第三条款合同编号第四条款合同签订依据第二章延期原因及认定第一条款延期原因说明第二条款延期认定标准第三条款延期认定程序第三章延期期限及计算第一条款延期期限第二条款延期期限计算方式第三条款延期期限变更程序第四章工程进度调整第一条款工程进度调整原则第二条款工程进度调整程序第三条款工程进度调整后的责任划分第五章工程费用调整第一条款工程费用调整原则第二条款工程费用调整程序第三条款工程费用调整后的支付方式第六章逾期违约责任第一条款逾期违约责任说明第二条款逾期违约责任承担方式第三条款逾期违约责任计算标准第七章合同解除及终止第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第三条款合同终止条件第四条款合同终止程序第八章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第三条款争议解决机构第九章合同生效及终止第一条款合同生效条件第二条款合同生效时间第三条款合同终止条件第四条款合同终止时间第十章合同附件及补充协议第一条款合同附件内容第二条款补充协议内容第十一章合同变更及解除第一条款合同变更程序第二条款合同解除程序第十二章合同备案及公示第一条款合同备案要求第二条款合同公示要求第十三章合同解释及法律适用第一条款合同解释原则第二条款合同法律适用第十四章合同签署及生效第一条款合同签署方式第二条款合同生效时间甲方（签字）：日期：乙方（签字）：日期：多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：甲方主导权说明：本合同中，甲方拥有对工程进度、费用、变更等事项的最终决定权。乙方应无条件接受甲方的决定，并在规定时间内执行。2.第二附加条款：甲方监督权说明：甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，包括但不限于施工质量、安全、进度等。乙方应积极配合甲方监督检查，不得拒绝或隐瞒。3.第三附加条款：甲方提供资料说明：甲方应向乙方提供工程所需的全部技术资料、设计图纸等，确保乙方能够顺利开展施工工作。4.第四附加条款：甲方支付进度款说明：甲方应按照合同约定，在工程进度达到约定的节点时，及时向乙方支付相应的进度款。5.第五附加条款：甲方变更通知说明：甲方如需对工程进行变更，应提前向乙方发出书面变更通知，并明确变更内容、工期调整、费用增减等事项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：乙方主导权说明：本合同中，乙方负责工程的施工、质量控制、进度管理等工作。甲方应尊重乙方的主导权，不得干涉乙方正常施工。2.第二附加条款：乙方施工方案说明：乙方有权根据工程实际情况制定施工方案，并报甲方审批。甲方应在收到乙方施工方案后七个工作日内给予批复。3.第三附加条款：乙方质量保证说明：乙方应确保工程质量达到合同约定的标准，并对施工过程中出现的问题负责整改。甲方有权对工程质量进行抽检。4.第四附加条款：乙方进度管理说明：乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。5.第五附加条款：乙方费用控制说明：乙方应合理控制工程费用，不得擅自增加工程量或提高材料价格。甲方有权对乙方费用进行审核。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：第三方中介职责说明：第三方中介负责对合同执行情况进行监督，包括工程质量、进度、费用等方面。第三方中介应具备相应的资质和经验。2.第二附加条款：第三方中介费用说明：第三方中介费用由合同双方共同承担，具体费用标准由双方协商确定。3.第三附加条款：第三方中介报告说明：第三方中介应在工程完成后七个工作日内向合同双方提交书面报告，报告内容应包括工程质量、进度、费用等方面的评价。4.第四附加条款：第三方中介协调说明：第三方中介应在合同双方发生争议时，协助双方进行沟通协调，促进争议的解决。5.第五附加条款：第三方中介更换说明：如合同双方对第三方中介的工作不满意，可协商更换中介机构。更换后的中介机构应具备与原中介相同的资质和经验。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同双方营业执照复印件2.合同双方法定代表人身份证明3.工程设计图纸及技术资料4.施工方案及施工组织设计5.工程量清单及工程预算6.甲方提供的各项技术规范及标准7.第三方中介资质证明8.合同变更及补充协议9.工程进度计划及实际进度表10.质量检验报告11.工程结算书及支付凭证二、违约行为及认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程进度。认定：根据合同约定的进度计划，若乙方未能按期完成工程，经甲方确认后，视为违约行为。2.违约行为：乙方施工过程中出现质量问题，未及时整改。认定：经甲方或第三方中介检验，若发现工程质量不合格，乙方未在规定时间内整改，视为违约行为。3.违约行为：甲方未按合同约定支付进度款。认定：根据合同约定，若甲方未在约定的时间内支付进度款，视为违约行为。4.违约行为：第三方中介未能履行监督职责，导致合同履行受到影响。认定：若第三方中介未能按照合同约定履行监督职责，导致合同履行受到影响，视为违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：指合同双方依法订立的具有法律约束力的协议。2.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。3.违约责任：指违约方应承担的违约行为的法律后果。4.甲方：指在合同中享有主导权的一方。5.乙方：指在合同中承担施工等义务的一方。6.第三方中介：指为合同双方提供监督、协调等服务的第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度缓慢，影响工程进度。解决办法：甲方可要求乙方提供详细的施工计划，并对进度进行跟踪管理。2.问题：工程质量不符合合同约定。解决办法：甲方可要求乙方进行整改，并对整改效果进行验收。3.问题：甲方未按合同约定支付进度款。解决办法：乙方可向甲方发出书面催款通知，并保留相关证据。4.问题：第三方中介未能履行监督职责。解决办法：合同双方可协商更换第三方中介，确保合同履行。五、所有应用场景：1.新建工程：适用于新建房屋、道路、桥梁等工程项目。2.改造工程：适用于现有工程项目的改造、扩建等。3.维修工程：适用于现有工程项目的维修、养护等。4.机电安装工程：适用于电力、通讯、管道等机电安装项目。5.建设监理：适用于合同双方需要第三方机构进行工程监督的情况。施工合同延期补充协议范本2合同目录第一章合同概述第一条款合同名称第二条款合同双方第三条款合同签订日期第四条款合同签订地点第二章延期原因第一条款延期原因概述第二条款具体延期原因第三章延期期限第一条款延期期限规定第二条款延期期限计算方法第四章延期责任第一条款延期责任主体第二条款延期责任承担方式第五章工程进度调整第一条款工程进度调整原则第二条款工程进度调整方法第六章工程费用调整第一条款工程费用调整原则第二条款工程费用调整方法第七章付款方式调整第一条款付款方式调整原则第二条款付款方式调整方法第八章合同变更第一条款合同变更范围第二条款合同变更程序第九章合同解除第一条款合同解除条件第二条款合同解除程序第十章违约责任第一条款违约责任主体第二条款违约责任承担方式第十一章争议解决第一条款争议解决方式第二条款争议解决程序第十二章合同生效第一条款合同生效条件第二条款合同生效日期第十三章其他约定第一条款其他约定事项第二条款其他约定解释第十四章合同附件第一条款附件名称第二条款附件内容合同编号_________第一章合同概述第一条款合同名称：施工合同延期补充协议第二条款合同双方：甲方（建设单位）和乙方（施工单位）第三条款合同签订日期：____年____月____日第四条款合同签订地点：____市____区____街道____号第二章延期原因第一条款延期原因概述：乙方因____原因导致施工进度延期。第二条款具体延期原因：1.天气原因；2.设计变更；3.材料供应问题；4.其他原因。第三章延期期限第一条款延期期限规定：乙方延期施工期限为____天。第二条款延期期限计算方法：自原合同约定竣工日期起顺延____天。第四章延期责任第一条款延期责任主体：乙方承担因延期施工产生的所有责任。第二条款延期责任承担方式：1.乙方应向甲方支付违约金；2.乙方应承担因延期造成的损失。第五章工程进度调整第一条款工程进度调整原则：确保工程质量和安全的前提下，合理调整施工进度。第二条款工程进度调整方法：1.重新制定施工进度计划；2.优化施工方案；3.调整资源配置。第六章工程费用调整第一条款工程费用调整原则：根据实际情况，合理调整工程费用。第二条款工程费用调整方法：1.重新核算工程量；2.调整材料价格；3.调整人工费。第七章付款方式调整第一条款付款方式调整原则：在保证工程进度和质量的前提下，合理调整付款方式。第二条款付款方式调整方法：1.重新签订付款计划；2.调整付款比例；3.调整付款时间。第八章合同变更第一条款合同变更范围：包括工程量、施工方案、付款方式、工期等方面的变更。第二条款合同变更程序：1.任何一方提出变更要求，应提前____天书面通知对方；2.双方协商一致后，签订书面变更协议。第九章合同解除第一条款合同解除条件：1.任何一方严重违约；2.因不可抗力导致合同无法履行。第二条款合同解除程序：1.提出解除合同的一方应书面通知对方；2.双方协商确定解除合同的具体事宜。第十章违约责任第一条款违约责任主体：违约方应承担相应的违约责任。第二条款违约责任承担方式：1.支付违约金；2.赔偿损失；3.承担其他违约责任。第十一章争议解决第一条款争议解决方式：1.协商解决；2.仲裁；3.诉讼。第二条款争议解决程序：1.双方协商；2.仲裁委员会仲裁；3.法院诉讼。第十二章合同生效第一条款合同生效条件：双方签字盖章后生效。第二条款合同生效日期：____年____月____日。第十三章其他约定第一条款其他约定事项：1.本协议未尽事宜，双方可另行协商；2.本协议一式____份，甲乙双方各执____份。第二条款其他约定解释：本协议的解释权归甲方所有。第十四章合同附件第一条款附件名称：1.施工合同延期补充协议；2.工程进度调整计划；3.付款计划调整表。第二条款附件内容：附件内容应与主合同内容一致，作为本协议的组成部分。甲方（建设单位）签字：________________乙方（施工单位）签字：________________日期：________________甲方（建设单位）盖章：________________乙方（施工单位）盖章：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：甲方主导权说明：甲方作为建设单位，对施工过程中的重大决策具有最终决定权。包括但不限于工程进度、设计变更、材料采购等。2.第二附加条款：甲方监督权说明：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、进度报告、质量检验等。乙方应积极配合甲方监督工作。3.第三附加条款：甲方协调权说明：甲方负责协调施工过程中与政府、相关部门、周边居民等各方关系，确保施工顺利进行。4.第四附加条款：甲方变更通知说明：甲方提出变更要求时，应在____日内以书面形式通知乙方，乙方应积极配合变更工作。5.第五附加条款：甲方付款条件说明：甲方在支付工程款时，可根据工程进度和乙方履约情况，分阶段支付。具体支付比例和条件由双方协商确定。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：乙方主导权说明：乙方作为施工单位，对施工过程中的具体施工方案、技术标准、质量要求等具有主导权。2.第二附加条款：乙方施工计划说明：乙方应在合同签订后____日内提交详细的施工计划，包括施工进度、资源配置、质量保证措施等。3.第三附加条款：乙方材料采购说明：乙方有权自行采购施工所需材料，但应确保材料质量符合国家相关标准，并提前____天向甲方报备。4.第四附加条款：乙方进度报告说明：乙方应定期向甲方提交施工进度报告，包括已完成工程量、下阶段施工计划等。5.第五附加条款：乙方质量保证说明：乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保工程质量。如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第一附加条款：第三方中介职责说明：第三方中介负责对施工过程进行监督、协调和评估，确保施工质量、进度和合同履行。2.第二附加条款：第三方中介费用说明：第三方中介费用由甲方承担，具体费用标准由双方协商确定。3.第三附加条款：第三方中介报告说明：第三方中介应定期向甲方和乙方提交评估报告，包括施工质量、进度、合同履行等方面。4.第四附加条款：第三