生态农业园建设土方开挖施工合同

生态农业园建设土方开挖施工合同合同编号：__________生态农业园建设土方开挖施工合同鉴于甲方为生态农业园的建设单位，需进行土方开挖施工；鉴于乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担土方开挖施工任务；第一条施工内容1.1乙方承担甲方生态农业园建设项目的土方开挖施工任务，包括但不限于：（1）土方挖掘；（2）土方运输；（3）土方回填；（4）施工期间的安全防护及环保措施。1.2乙方应按照甲方的要求和技术标准进行施工，确保施工质量满足项目需求。第二条施工期限2.1乙方应于____年____月____日前完成土方开挖施工任务。2.2乙方如因特殊原因无法按期完成施工，应提前向甲方申请延期，并征得甲方同意。第三条施工质量3.1乙方应严格按照甲方的技术要求和标准进行施工，确保施工质量。3.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。第四条施工安全4.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工过程中的安全。4.2乙方应做好施工现场的安全防护措施，包括但不限于设立安全警示标志、定期进行安全巡查等。4.3乙方应对施工现场的环境进行保护，严格执行环保法规，确保施工过程中的环境保护。第五条合同价款5.1乙方向甲方提供的土方开挖施工服务，合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。5.2甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付合同价款。第六条违约责任6.1乙方如未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方如未按约定支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款款的____%。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法经营活动。8.2双方应保守合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。8.3本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.乙方施工资质证明文件2.土方开挖施工方案3.施工安全防护及环保措施方案4.施工进度计划表5.合同价款支付计划6.违约金计算公式7.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定完成施工任务2.甲方未按约定支付合同价款3.乙方未按约定支付违约金4.甲方未按约定支付滞纳金5.乙方未按约定保守合同秘密6.乙方未按约定遵守国家相关法律法规三、法律名词及解释：1.生态农业园：指以生态学原理和可持续发展思想为指导，运用现代科学技术建立的农业生产体系。2.土方开挖施工：指对地面进行挖掘，以获取土方或进行其他工程活动的施工作业。3.违约金：指当一方未履行合同义务时，按照约定向对方支付的赔偿金。4.滞纳金：指当一方未按约定时间支付款项时，按照约定向对方支付的逾期付款违约金。5.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：如遇不可抗力等因素导致施工进度延误，双方应立即协商调整施工计划，并根据实际情况调整合同价款。2.施工质量问题：如发现施工质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，必要时可聘请第三方检测机构进行质量评估，所需费用由乙方承担。3.安全及环保问题：乙方应严格按照国家有关安全生产和环保的法律、法规进行施工，如发生安全事故或环保问题，乙方应承担相应责任。4.合同价款支付争议：如甲方未按约定支付合同价款，乙方有权依法申请仲裁或向法院提起诉讼。5.合同泄露：如乙方泄露合同秘密，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为生态农业园的建设单位，需要进行土方开挖施工。2.乙方具备相关施工资质和经验，愿意承担土方开挖施工任务。3.甲