2025工程施工合同范本工程施工合同工程施工合同

合同编号：甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方具备工程施工的资质、能力和经验，双方为了共同完成工程项目的建设，经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本工程施工合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程概算总投资：第二条合同价格2.1本合同工程项目的合同总价款为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付合同价款。第三条合同履行3.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模、质量标准等要求，完成工程施工。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。3.3乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。3.4甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付合同价款。3.5甲方应提供乙方施工所需的现场条件和其他必要的协助。第四条合同价款的支付4.1本合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付乙方合同总价款的%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的%作为尾款。4.2甲方支付价款时，应提供合法的发票。第五条工期5.1本工程项目的工期为日。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。5.3甲方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第六条质量保修6.1乙方应对工程质量负责，并按照合同约定的质量保修期限和保修范围对工程进行保修。6.2乙方在保修期内如发生质量问题，应立即进行修复，并承担修复费用。6.3甲方在保修期内如发现质量问题，应立即通知乙方，乙方应在接到通知后及时进行修复。第七条违约责任7.1乙方如未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照合同约定支付价款，应承担相应的违约责任。7.3双方如因不可抗力导致无法履行合同，应根据实际情况协商解决。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守国家的相关法律法规，双方应严格按照合同条款执行，确保工程项目的顺利进行。解决办法：如双方在签订或履行过程中发现违反法律法规的情况，应立即协商调整，确保合同合法有效。2.合同价款的支付和收取应符合国家税务政策和财务规定，确保双方的合法权益。解决办法：甲方应按照合同约定的支付时间和方式向乙方支付价款，乙方应提供合法的发票。3.工程质量和工期是合同执行的重要指标，双方应共同关注，确保工程按时按质完成。解决办法：乙方应按照合同约定的质量标准和要求进行施工，如出现质量问题，应立即修复并承担修复费用；如因甲方原因导致工期延期，双方可协商解决。解决办法：双方可通过定期会议、电话、邮件等方式保持沟通，及时解决合同执行过程中的问题。5.合同争议的解决应遵循合法、公正、公平的原则，确保双方的合法权益得到保护。解决办法：双方在发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指承担工程项目建设的权利和义务，对工程项目的投资、组织、管理和使用的主体。2.承包方（乙方）：指承担工程施工任务，按照合同约定完成工程建设的主体。3.工程施工：指根据工程设计文件和施工图纸，进行建筑物的施工、安装、调试等系列活动。4.工程质量：指工程项目的质量标准，包括结构安全、使用功能、观感质量等方面。5.工期：指合同约定的工程完成的时间，包括施工准备、施工、验收等各个阶段。6.合同价款：指双方约定的工程施工合同总价款，包括预付款、进度款和尾款等。7.违约责任：指合同一方或双方在履行合同过程中，违反合同约定应承担的法律责任。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于各类工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程、园林绿化等。2.适用于工程承包商与项目业主之间的工程施工合同签订。3.适用于双方在合同签订后，对工程项目的施工、质量、工期、价款等方面进行约定和约束。补充条款：1.工程变更条款：如工程项目的范围、内容、规模等发生变更，双方应协商调整合同价款和工期。2.不可抗力条款：如因不可抗力导致工程延期或无法履行合同，双方应根据实际情况协商解决。3.保密条款：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。4.知识产权保护条款：如涉及工程设计、技术开发等方面的知识产权，双方应明确权责，保护对方的知识产权。5.争端解决条款：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。附