一级建造师考试题库与答案（F卷）

一级建造师考试题库与答案（F卷）

（1000题）

1.13可适应各种地形条件，便于控制开挖面的形状和规格的爆破方法是（）.

A.浅孔爆破法

B.深孔爆破法

C.洞室爆破法

D.光面爆破法

正确答案：A

解析：可适应各种地形条件，便于控制开挖面的形状和规格的爆破方法是浅孔爆

破法o

2.在网络计划中，若关键工作P还需3天完成，但该工作距离最迟完成时间点

的天数为2天，那么（）o

A.该工作不影响总工期

B.该工作可提前1天完成

C.该工作会使总工期拖延1天

D.该工作会使总工期拖延2天

正确答案：C

解析：

3.环境调查分析是项目决策阶段和实施阶段策划均包括的内容，下列选项中，

仅属于项目决策阶段环境调查的是（）调查。

A.建筑市场环境

B.宏观经济环境

C.自然环境

D.建设环境

正确答案：B

解析：

4.某工程项目实施过程中，监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质

量标准，监理人应当（）o

A.自行对设计进行修改

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.书面报告委托人并要求设计人更正

正确答案：D

解析：

5.根据施工合同示范文本的规定，竣工验收与竣工结算之间的关系是（）o

A.工程竣工验收报告提交后28天内，承包人递交竣工结算报告

B.发包人组织工程竣工验收后28天内，承包人递交竣工结算报告

C.工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人递交竣工结算报告

D.工程竣工验收备窠后28天内，承包人递交竣工结算报告

正确答案：C

解析：

6.由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗办、原设计错误等导致的

设计修改，应该由（）承担责任。

A.业主

政府

B.

承包

C.商

设计

方

D.

正确答案：A

解析：

7.甲施工企业委托乙工程项目管理咨询公司为该企业项目管理提供信息管理

的咨询服务。则乙工程项目管理咨询公司所提供的咨询服务属于（）o

A.业主方项目管理范畴

B.咨询方项目管理范畴

C.施工方项目管理范畴

D.分包方项目管理范畴

正确答案：C

解析：

8.建设工程索赔是一种（）o

A.非正常的权力要求

B.非正常的合同管理业务

C.正当的权力要求

D.常用的经营策略

正确答案：C

解析：

9.在工业发达国家，首先在工程管理中应用项目管理的是（）o

A.业主方

B.承包商方

C.设计方

D.供货方

正确答案：A

解析：

10.横道图计划与网络计划相比，其优点在于（）o

A.工作之间的逻辑关系表达清楚

B.适用于手工编制计划

C.计划调整工作量大

D.表达方式较直观

正确答案：D

解析：

11.”信息获取便捷”、“信息透明度提高”以及“信息流扁平化”有利于（）o

A.项目信息的检索和查询

B.项目参与方之间的信息交流和协同工作

C.数据和文件版本的统一

D.项目的文档管理

正确答案：B

解析：

12.项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的

（）能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

A.情况

B.资料

C.信息

D.数据

正确答案：C

解析：

13.为了做好设计工作，应该对设计进行功能性质量控制，其目的是保证工程项

目使用功能的（）。

A.可靠性

B.经济性

C.符合性

D.总体配套方案

正确答案：C

解析：

14.根据下列条件，回答65〜67题：某工程施工承包单位将其承包工程中的

劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。

根据施工劳务分包合同示范文本的规定：

第65题：除另有约定外，固定劳务报酬可以调整价格的情况是（）o

A.由于劳务分包人原因造成的返工

B.通货膨胀导致劳务价格变化

C.法律政策变化导致劳务价格变化

D.由于劳务分包人原因造成的安全事故

正确答案：C

解析：

根据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定价格的，则除合同约定或法律

政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。因此由于劳务分包

人原因造成的返工或安全事故，以及通货膨胀导致劳务价格发生变化，均不得调

整价格。

15.该劳务分包合同在履行过程中，劳务分包人的工时和工程量应（）o

A.由工程师确认

B.由劳务分包人每日提供给工程承包人确认

C.由劳务分包人按月报工程承包人确认

D.不用计算

正确答案：D

解析：

据施工劳务分包合同示范文本的规定，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不

计算工时和工程量。只有在劳务分包合同约定采用计时单价或计价单价计算劳务

报酬的情况下，才需要劳务分包人向工程承包人报送有关劳务人数或工程量的报

告，由工程承包人确认。

16.劳务报酬的支付中，工程承包人进行结算资料核实的时间，是在收到劳务分

包人递交结算资料后的（）天内。

A.28

B.24

C.14

D.7

正确答案：C

解析：本题主要考察劳务报酬最终支付的程序规定。根据施工劳务分包合同示范

文本的规定，全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程

承包人递交完整的结算资料。工程承包人收到资料后14天内进行核实，给予确

认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳

务报酬尾款。

17.14、下列关于热元件和熔断器的要求错误的是（）.

A.熔丝应有保护罩

B.若用其他金属丝代替，应选用电阻和截面积一样的金属材料

C.熔丝不得大于规定的截面

D.管形熔断器不得无管使用

正确答案：B

解析：套用其他金属丝代替，应选用电阻和截面积一样的金属材料

18.预付款担保的担保金额通常（）o

A.为预付款的10%

B.为预付款的30%—50%

C.在合同期内保持不变

D.随预付款的扣除，逐月减少

正确答案：D

解析：

预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程

款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。承包人还清全部预付款后,

发包人应退还预付款担保。

19.质量认证制度是由（）对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从

而使社会对企业的产品建立信心。

A.政府工程质量监督部门

B.顾客方

C.公正的第三方

D.企业自身

正确答案：C

解析：

20.15、某大型水闸施工过程中厂施工单位经监理单位批准后对闸底板基础

进行了混凝土覆盖.在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质

量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，

基础质量不合格，则该返工处理的施工费用应由

（）承担，检测费用应由（）承担.

A.承包人，发包人

B.承包人，监理人

C.承包人，承包人

D.发包人，发包人

正确答案：C

解析：某大型水闸施工过程中厂施工单位经监理单位批准后对闸底板基础进行了

混凝土覆盖.在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，

指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，基础质量不合

格，则该返工处理的施工费用应由承包人承担，检测费用应由承包人承担.

21.建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的（）。

A.全寿命周期

B.决策阶段

C.实施阶段

D.施工阶段

正确答案：C

解析：

22.文明施工的工作包括（）0

A.规范施工现场的场容，保持作业环境的整洁卫生

B.科学组织施工，使生产有序进行

C.减少施工对周围居民和环境的影响

D.树立良好的施工形象

E.保证职工的安全和身体健康

正确答案：ABCE

解析：

23.进度控制会议的组织设计应明确的内容，包括（）o

A.会议的类型

B.各类会议的主持人及参加单位和人员

C.各类会议的召开时间

D.各类会议文件的整理、分发和确认

E.会议记录的格式

正确答案：ABCD

解析：

考试用书规定了进度会议的组织设计要求，其中并不包括会议记录的格式。其余

的A、B、C、D均为正确选项。

24.根据下列条件回答3〜4题：工人甲来到某建设单位，从事煤矿井下瓦斯

检验工作。

第3题：甲从事的工作是对周围人员和设施的安全有重大危害因素的作业，该作

业称为（）o

A.危险作业

B.技术作业

C.高难度作业

D.特种作业

正确答案：D

解析：

25.施工阶段质量的自控主体有（）。

A.施工承包方

B.供应方

C.设计单位

D.业主

E.监理单位

正确答案：AB

解析：

26.甲应具备的最低年龄条件是（）岁以上。

A.16

B.18

C.20

D.22

正确答案：C

解析：

27.根据下列条件，回答5〜7题：甲公司经投标获得某大楼桩基工程的施工

任务，并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后，设计

方变更设计，增加了1组与原设计相同的工程桩。

第5题：发包人发出变更通知，甲公司对此（）。

A.拥有拒绝的权利

B.没有拒绝的权利

C.需要与发包人协商接受与否

D.不需与发包人协商接受与否

正确答案：B

解析：

合同实施过程中发包人发出变更通知，承包人对此没有拒绝的权利。这是因为发

包人是工程的出资人、所有人和管理者，对将来工程的运行承担主要的责任，赋

予发包人这样的权利才能减少更大的损失，故选项B正确。

28.18、用平行于坝轴线的铅直纵缝，把坝段分成为若干柱状体，称（）.

A.斜缝分块

B.竖缝分块

C.错缝分块

D.横缝分块

正确答案：B

解析：用平行于坝轴线的铅宜纵缝，把坝段分成为若干柱状体，称竖缝分块.

29.甲公司于当年5月8日向工程师提交了变更合同价款的报告。若工程师无正

当理由不确认也未答复而视为变更价款报告已被确认的最后日期是5月（）

日。

A.15

B.18

C.22

D.28

正确答案：C

解析：按照我国施工合同示范文本，工程师应在收到承包人的变更合同价款报告

后的14天内，予以确认或作出其他答复。若工程师无正当理由不确认也未答复

时，自承包人的报告送达之E起14天后，视为变更价款报告己被确认，故选项

C正确。

30.下列选项中，应当编制分部（分项）工程施工组织设计的分部（分项）工程

有（）。

A.大型混凝土设备基础工程

B.深基础工程

C.室内抹灰工程

D.特大构件的吊装工程

E.大型定向爆破工程

正确答案：ABDE

解析：

分部（分项）工程施工组织设计针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工艺、

新技术施工的分部（分项）工程，如深基础、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊

装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制。因此正确答案为A、B、D、

E

31.19、工程变更指令一般由（）审查、批准后发出.

A.业主或业主授权监理机构

B.设计单位

C.质量监督机构

D.承建单位

正确答案：A

解析：工程变更

解析：1.工程变更指令由业主或业主授权监理机构审查、批准后发出。

解析：2.工程变更可以由业主、监理机构提出，也可以由设计单位或承

建单位提出变更要求和建议，报经业主或由业主授权监理机构按工程承建合同文

件规定审查和批准。

解析：3.工程变更的分类。工程变更依据其性质与对工程项目的影响程度，

分为重大工程变更、较大工程变更、一般工程变更、常规工程变更四类。

32.对于增加的工程桩价格的确定，适宜的方法是（）o

A.按原合同已有的价格

B.参照原合同类似的价格

C.甲公司提出发包人确认

D.发包人提出甲公司确认

正确答案：A

解析：质设计变更是增加与原设计相同的工程桩，原合同中就有适用于增加相

同工程桩的价格，所以可按合同已有价格变更合同价款，选项A正确。

33.安全技术措施计划的范围应包括改善劳动条件、防止事故发生、预防职业病

和职业中毒等内容，具体包括（）o

A.安全技术措施

B.职业卫生措施

C.安全管理措施

D.辅助用房间及设施

E.安全宣传教育措施

正确答案：ABDE

解析：

34.大中型工程项目的项目组成中，通常构成单项工程的是（）。

A.单位工程

B.单体工程

C,单个工程

D.单元工程

正确答案：A

解析：

35.20、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148—

2001）,隧洞回填灌浆应在衬砌混凝土达到（）设计强度后进行.

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案：C

解析：根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148—2001）,

隧洞回填灌浆应在衬砌混凝土达到70%设计强度后进行.回填灌浆7d后进

行固结灌浆.

36.多个相互关联的不同计划周期的进度计划系统的内容包括（）0

A.设计进度计划

B.年度计划

C.控制性进度计划

D.实施性进度计划

E.月度计划

正确答案：BE

解析：

37.在进行直方图的位置观察分析时，如果质量特性数据的分布充满上下限，说

明（）。

A.质量能力适中，符合要求

B.质量能力偏大，不经济

C.质量能力偏小，需要整改

D.质量能力处于临界状态

正确答案：D

解析：

38.21、分段围堰导流包括（）.

A.明渠导流

B.通过永久建筑物导流

C.涵管导流

D.束窄河床导流

E.隧洞导流

正确答案：BD

解析：分段围堰导流包括束窄河床导流和通过永久建筑物导流。

39.下列属于职业健康安全管理体系核心要素的有（）«

A.职业健康安全方针

B.结构和职责

C.协商和沟通

D.审核

E.文件

正确答案：ABD

解析：职业健康安全管理体系核心要素包括10个要素，即职业健康安全方针，

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，法规和其他要求，目标，结构和职

责，职业健康安全管理方案，运行控制，绩效测量和监视，审核，管理评审。

40.22、在洞室开挖的围岩类型中，I类稳定围岩的特点是（）.

A.结构面无不稳定组合

B.断层走向与洞线正交

C.地下水活动轻微

D.地下水活动轻微，洞壁潮湿，有少量的渗水或滴水

E.岩体呈块状整体结构或块状砌体结构

正确答案：ABCE

解析：I类：稳定围岩岩石新鲜完整，受地质构造影响轻微、节理裂隙不发育或

稍发育，多系闭合且延伸不长，没有或仅有宽度一般小于0.1m的软弱结

构面。结构面无不稳定组合，断层走向与洞线正交，地下水活动轻微，岩体

呈块状整体结构或块状砌体结构。

41.在建安工程价款动态结算的调值公式中，各成本要素系数与固定系数之和应

（）o

A.<1

B.

C.=1

D.>1

正确答案：C

解析：

42.在网络计划中，工作P的最早开始时间为第2天，最迟开始时间为第3天，

持续时间为4天，其两个紧后工作的最早开始时间分别为第7天和第9天，

那么工作P的时间参数为（）o

A.自由时差为0天

B.自由时差为1天

C.总时差为5天

D.总时差为1天

E.与紧后工作时间间隔分别为0天和1天

正确答案：BD

解析：

FF=min{7—2—4,9—2—4}=1天，TF=3—2=1天。

43.伤亡事故处理工作应当在（）日内结案，特殊情况不得超过180日。

A.60

B.90

C.120

D.150

正确答案：B

解析：伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况不得超过180日。伤亡

事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。

44.23、下列特点属于软土地基特性的有（）。

A.渗透性强

B.水分子易排出

C.含水量大

D.孔隙率小

E.沉陷大

正确答案：CE

解析：软基是由淤泥、壤土、砂、砂砾石、砂卵石等构成的地基。又可细分为砂

砾石地基、软土地基。（1）砂砾石地基是由砂砾石、砂卵石等构成的地

基，它的空隙大，孔隙率高，因而渗透性强。（2）软土地基是由淤泥、壤

土、粉细砂等细微粒子的土质构成的地基。这种地基具有孔隙率大、压缩性

大、含水量大、渗透系数小、水分不易排出、承载能力差、沉陷大、触

变性强等特点，在外界的影响下很易变形。

45.建设工程职业健康安全与环境管理的复杂性是由（）决定的。

A.生产人员的流动作业

B.工具和设备的交叉和流动作业

C.较多的外部环境影响因素

D.地理条件和地域资源的影响

E.设备、材料质量的影响

正确答案：ABC

解析：

46.时间一成本累积曲线的绘制，需要（）o

A.计算关键线路上关键工作的实际成本额

B.计算关键线路上关键工作的计划成本额

C.累加求和各单位时间实际已完的成本额

D.累加求和各单位时间计划完成的成本额

正确答案：D

解析：

47.施工合同分析中，关于工程变更规定的分析着眼于补偿范围界定和索赔有效

期等方面。对此，下列表述中正确的有（）。

A.工程变更的补偿范围通常以合同金额的一定百分比表示

B.工程变更的补偿范围越大，承包商的风险越大

C.工程变更的补偿范围越小，对承包商越不利

D.工程变更的索赔有效期越短，对承包商越有利

E.工程变更的索赔有效期越长，对承包商越有利

正确答案：ABE

解析：

48.24、土石方平衡的调配原则是（）。

A.料尽其用

B.安全第一

C.时间匹配

D.容量适度

E.施工起来便捷

正确答案：ACD

解析•：土石方平衡调配的基本原则是在进行土石方调配时要做到料尽其用、时

间匹配和容量适度。

49.某工程为了提高工程施工质量，对模板的施工精度进行了抽样检查，发现了

50个不合格点，造成不合格点出现的因素中，表面平整度不合要求的有31

个点.截面尺寸不合要求的有6个点，平面水平度不合要求的有3个点，

垂直度不合要求的有1个点，标高不合要求的有9个点。则按照排列图的

ABE；分类法，属于A类问题的是（）。

A.表面平整度、截面尺寸

B.截面尺寸、平面水平度、垂直度

C.表面平整度、标高

D.表面平整度、截面尺寸、平面水平度

正确答案：C

解析：

排列图的A、B、C分类法中，累计频率在0%〜80%的问题为A类问题。在50

个不合格点中，各质量问题造成不合格点数出现的频率按照从大到小顺序排列依

次为：表面平整度31个点，标高9个点，截面尺寸6个点，平面水平度3个点,

垂直度1个点。表面

平整度和标高问题造成的不合格点数累计为40,累计频率80%,为A类问题。

故本题正确答案为C。

50.建设工程施工安全控制的特点有（）。

A.控制面广

B.动态性

C.系统交叉性

D.严谨性

E.复杂性

正确答案：ABCD

解析：

51.25、面板堆石坝中的混凝土面板应（）。

A.满足耐久性要求

B.满足抗渗性要求

C.具有足够的柔性

D.具有一定的柔性

E.足够的强度

正确答案：ABD

解析：混凝土面板是面板堆石坝的主要防渗结构，厚度薄、面积大，在满

足抗渗性和耐久性条件下，要求具有一定柔性，以适应堆石体的变形。

52.施工成本计划多种类型的关系中，指导性成本计划是（）0

A.竞争性成本计划的深化

B.实施性成本计划的拓展

C.竞争性成本计划的基础

D.实施性成本计划的落实

正确答案：A

解析：

53.基于工程进度的施工成本计划，其编制可以按照进度计划的（）。

A.横道图

B.单代号网络图

C.双代号网络图

D.时标网络图

E.搭接网络图

正确答案：AD

解析：

因按工程进度编制施工成本计划，需要将成本分配到时间维度的进度计划上。横

道图和时标网络图带有时间维度，据此可编制按工程进度的施工成本计划，故选

项A、D正确。

54.特种作业人员在取得操作许可证后，需要定期复审。定期复审的时间间隔一

般为（）o

A.12个月

B.18个月

C.24个月

D.48个月

正确答案：C

解析：

55.26、碾压混凝土坝施工主要特点有（）o

A.要采取温控措施

B.采用通仓薄层浇筑

C.大量掺加水泥

D.大量掺加粉煤灰

E.要采取表面防裂措施

正确答案：ABDE

解析：碾压混凝土坝施工主要特点是：采用干贫混凝土；大量掺加粉煤灰，以减

少水泥用量；采用通仓薄层浇筑；同时要采取温度控制和表面防裂措施。

56.某建设单位准备投资建设一大型火力发电站，现项目已得到批准并已完成设

计，正准备委托施工。因有多种委托施工的模式，可能作为该建设单位选

择的有（）。

A.委托设计单位，再由设计单位委托分包单位

B.平行委托多个施工单位

C.委托施工总承包单位

D.委托施工总承包管理单位

E.委托监理单位，再由监理单位委托分包单位

正确答案：BCD

解析：

57.在网络计划中，若计算工期等于计划工期，那么当工作P的紧后工作都是关

键工作时，工作P的（）o

A.自由时差大于总时差

B.总时差与自由时差之和为0

C.自由时差等于总时差

D.自由时差小于总时差

正确答案：C

解析：

58.业主方和项目参与各方为了规范信息管理工作，都应编制信息管理手册，信

息管理手册主要内容包括（）等。

A.信息的分类

B.信息的编码体系和编码

C.信息流程图

D.计算机维护制度

E.信息输入输出模型

正确答案：ABCD

解析：

59.27、堤身填筑技术要求是（）。

A.水平分层，不得顺坡铺填

B.分段作业面长度，机械施工时段长不应小于200m,人工施工时段长可适当

C.已铺土料表面在压实前被晒干时，应洒水润湿

D.光面碾压的黏性土填料层，在新层铺料前，应作刨毛处理

E.作业面应分层统一铺土，统一碾压，上、下层的分段接缝应错开

正确答案：ACDE

解析：堤身填筑技术要求是：水平分层，不得顺坡铺填。分段作业面长度，

机械施工时段长不应大于100m,人工施工时段长可适当o已铺土料表面在

压实前被晒干时，应洒水润湿。光面碾压的黏性土填料层，在新层铺料前，应

作刨毛处理。作业面应分层统一铺土，统一碾压，上、下层的分段接缝应错开。

60.编制安全措施计划的依据有（）o

A.国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准

B.在安全检查中发现的尚未解决的问题

C.造成伤亡事故和职业病的主要原因和所采取的措施

D.国内外关于保健问题研究的最新成果

E.安全技术革新项目和员工提出的合理化建议

正确答案：ABCE

解析：

61.建设工程项目决策阶段策划的内容包括（）。

A.项目实施的环境调查与分析

B.项目目标论证和项目定义

C.项目融资方案的深化分析

D.项目实施的条件调查与分析

正确答案：B

解析：

62.28、关于爆破材料的装卸、运输，下列说法正确的是（）.

A.在装卸爆破器材时，汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10m

B.装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理

C.装卸过程中驾驶员不得离开驾驶室

D.在雷电时间，若要装卸和运输爆破器材，必须采取专业的保护措施

E.同一车上装运两类不同性质的爆破器材时，层间必须垫软垫

正确答案：ABCE

解析：关于爆破材料的装卸、运输，下列说法正确的是（abce）o在

装卸爆破器材时，汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10mo装

有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理。装卸过程中驾驶员不得离开驾驶

室。同一车JL装运两类不同性质的爆破器材时，层间必须垫软垫。

63.根据建设工程施工劳务分包合同示范文本的规定，下列有关保险问题的处理

中正确的有（）o

A.劳务分包人开始施工前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员

及第三方人员生命财产办理的保险

B.保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或

减少损失

C.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得

保险，劳务分包人支付保险费用

D.劳务分包人须为从工程承包人处租赁的施工机械设备办理保险，并支付保险

费用

E.工程承包人须为施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备办

理保险，并支付保险费用

正确答案：AB

解析：

劳务分包合同中，工程承包人应负责办理或获得如下保险：为施工场地内的自有

人员及第三方人员生命财产办理的保险；运至施工场地用于劳务施工的材料和待

安装设备的保险；租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械的保险。劳务分包人

必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财

产和施工机械设备办理保险。保险事故发生时，工程承包人与劳务分包人均有责

任采取必要的措施，防止或减少损失。

64.设计文件中所选用的建筑材料、构配件和设备，应当注明（）等技术指标，

并保证其质量符合国家规定的标准。

A.规格、型号、产地

B.规格、性能、型号

C.规格、型号、厂家

D.规格、性能、产地

正确答窠：B

解析；

65.29、工程施工阶段监理机构工程合同费用控制的主要任务包含（）.

A.协助业主编制分年或单项工程项目的合同支付资金计划。

B.对工程变更、工期调整申报的经济合理性进行审议并提出审议意见

C.根据市场情况，有效控制承建单位的材料定购价格

D.进行己完成实物量的支付计量

E.根据工程承建合同文件规定受理合同索赔

正确答案：ABDE

解析：工程施工阶段监理机构工程合同费用控制的主要任务

解析：1.根据批准的工程施工控制性进度计划及其分解目标计划，协助业主

编制分年或单项工程项目的合同支付资金计划；

解析：2.对工程变更、工期调整申报的经济合理性进行审议并提出审议意见;

解析：3.进行已完成实物量的支付计量，并对施工过程中工程费用计划值与

实际值进行比较分析；

解析：4.根据工程承建合同文件规定受理合同索赔；

解析：5.合同支付审核与结算签证；

解析：6.依据工程承建合同文件规定和业主授权进行合同价格调整；

解析：7.协助业主进行完工结算。

66.某地准备建设世界第一高的钢结构摩天大楼，在项目实施之前，开展项目实

施阶段的策划。属于该摩天大楼项目实施技术策划内容的有（）。

A.垂直运输方案的深化分析论证

B.焊接工程的质量标准和技术规范制定

C.高空作业的风险分析论证

D.项目钢结构关键技术的深化分析论证

E.项目质量目标的确定

正确答案：ABD

解析：从选项中可看出，选项A、B、D属于技术的范畴，而选项C属于风险管理

的范畴，选项E属于目标管理的内容。又由于A、B、D都是该项目涉及到的重大

技术问题，因此答案为A、B、Do

67.网络分析法是通过将受影响的工作受干扰后的新的持续时间和开始时间等

代入网络中，重新进行网络分析和计算，得到的（）就是承包商可以提出

的工期索赔值。

A.新的工期

B.新工期与原工期之间的差值

C.新的网络的自由时差

D.新的网络的总时差

正确答案：B

解析：

68.除了全面安全检查、经常性安全检查之外，安全检查的主要类型还包括（）0

A.专业或者专职安全管理人员的专业安全检查

B.季节性安全检查

C.节假日检查

D.年度性安全检查

E.要害部门重点安全检查

正确答案：ABCE

解析：

69.某施工企业作为总承包商承揽了某工程的施工任务，并将部分专业工程进行

了分包，能反映该总承包商与业主、各分包商之间经济关系的是（）。

A.项目结构图

B.合同结构图

C.管理任务分工表

D.工作流程图

正确答案：B

解析：

70.某建设单位投资建设一大型化工项目，拟采用建设项目工程总承包模式。该

项的合同范围可能包括（）。

A.设计一施工总承包

B.施工总承包

C.设计采购施工总承包

D.施工管理总承包

E,设计总承包

正确答案：AC

解析：

71.建设工程项目的安全设施投资应当()。

A.纳入建设项目概算

B.包含在分项工程单价内

C.在付给承包商费用中扣除

D.纳入国家计划

正确答案：A

解析：

72.案例2

某水利工程施工项目，项目法人依据《水利水电土建工程施工合同条件》，

与施工单位签订了施工合同。招标文件中的工期为270天，协议书中的工

期为242天。施工中发生了下列事件：

事件1：施工单位在按监理单位签发的设计文件组织施工前，发现某部位钢筋

混凝土浇筑要求与相关规范规定不一致，向设计单位提出变更建议并附变更方

案；设计单位审核后认为施工单位的建议正确，方案合理，向施工单位发出了

设计修改文件。

事件2：在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路

桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有

以下单价：

(1)混凝土坝A：砂卵石、岩石地基开挖80元/m3；B：基础处理90元

/m3o

(2)土石坝C：砂卵石、岩石地基开挖60元/m3；D：基础处理70元

/m3o

事件3：施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑

准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土

并重新检验，检测结果表明，基础质量不合格。施工单位按要求进行返工处理

并承担了相应施工费用，但提出了检验费用支付申请和因此次检验影响进度的

工期索赔。

问题

1.该工程的合同工期应为多少天？为什么？

2.在事件1设计文件变更过程中，施工单位、设计单位的做法有无不妥

之处？说明理由。

3.在事件2中，如果从4个单价中选用的话，你认为哪一项单价最为合理？

说明理由。

4.在事件3中，施工单位的检验费用支付申请和工期索赔是否成立？为什

么？

正确答案：

解析：(二)答案

解析：1.合同工期：242天。

解析：2.设计单位和施工单位的做法是不妥当的。根据有关规定和合同约定，

除合同另有约定外，设计单位和施工单位不得有直接来往f必须要经过监理

单位。因此，当施工单位发现某部位钢筋混凝土浇筑要求与相关规范规定不

一致时，应当向监理单位提出。同样，设计单位完成设计变更后，应当交

给监理单位，而不应该直接交给施工单位。

解析：3.应采用混凝土坝A：砂卵石、岩石地基开挖80元/m3o跨河公

路桥基础破碎岩石开挖与该项目的施工方法和工艺最为接近c

解析：4.施工单位的检验费用支付申请和工期索赔不能成立。根据《水利水电

工程施工合同条件》约定：重新检验不合格的，重新检验费用和工期延误

均由施工单位承担。如果重新检验合格，重新检验费用和工期延误则由发包人

承担。

73.项目面临的工程环境风险可能指（）等方面的风险。

A.工程勘察资料

B.工程机械

C.工程物资

D.气象条件

E.自然灾害

正确答案：DE

解析：

74.根据条件回答24〜26题：建设工程项目有各种信息，包括组织类信息、

管理类信息、经济类信息和技术类信息。业主方和项目参与各方可根据各自

的项目管理需求确定其信息管理的分类。具体分类可以由如下考虑：

第24题：应尽可能作一些统一分类的规定，以实现部分信息共享，同时也可以

为（）提供方便。

A.信息汇总

B.信息分类

C.信息加工

D.信息交流

正确答案：D

解析：

75.建设T程项目进度控制的主要工作环节包括（

A.编制审批程序

B.进度目标的分析和论证

C.编制进度计划

D.跟踪进度计划的执行情况

E.调整进度计划

正确答案：BCDE

解析：

76.案例5

某水闸建设工程项目，建设单位与施工单位经公开招标后签订了工程施工承包合

同，施工承包合同规定，水闸的启闭机设备由建设单位采购，其他建筑材

料由施工单位采购。同时，建设单位与监理单位签订了施工阶段监理合同。建设

单位为了确保水闸施工质量，经与设计单位商定，在设计文件中标明了水泥的规

格、型号等技术指标，并指定了生产厂家。施工单位在工程中标后，与

生产厂家签订了购货合同。为了在汛期来临之前完成水闸的基础工程施工，

施工单位采购的水泥进场时，未经监理机构许可就擅自投入施工使用。监理

机构在对浇筑而成的第一块闸底板检查时，发现水泥的指标达不到要求，监理机

构便通知施工单位该批水泥不得使用O施工单位要求水泥厂家将不合格的水泥

退换，厂家认为质量没有问题，若要退货，施工单位应支付退货运费，施

工单位不同意支付，厂家要求建设单位在施工单位的应付工程款中扣除上述费

用。

问题

1.建设单位指定水泥的规格、型号是否合理？为什么？

2.施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就投入使用，此做法正确吗？

为什么？

3.监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水泥

是否合理？为什么？

4.施工单位要求退换该批水泥是否合理？为什么？

5.水泥生产厂家要求施工单位支付退货费用，建设单位代扣退货运费款是

否合理？水泥退货的经济损失应由谁负担？为什么？

正确答案：

解析：（五）答案

解析：1.建设单位指定水泥的规格、型号是合理的。因为《建设工程质量管理

条例》明确规定应当指定建筑材料的规格、型号。

解析：2.施工单位采购的水泥进场，未经监理机构许可就擅自投入使用，此做

法不正确。正确做法是：施工单位运进材料前，应向监理机构提交工程材料

报审表，同时附有材料合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验

报告，经监理机构审查并确认其质量合格后，方可进场使用。

解析：3.监理机构发现水泥的指标达不到要求，通知施工单位不得使用该批水

泥是合理的。因为这是监理单位的职责和职权。

解析：4.施工单位要求退换该批水泥是合理的。因为水泥生产厂家供应水泥不

符合供货合同的要求。

解析：5.水泥生产厂家要求施工单位支付退货运费是不合理的。因为退货是生

产厂家违约引起的，厂家应承担责任。建设单位代扣退货运费款也是不合理

的，因为水泥的购货合同关系与建设单位无关。水泥退货的经济损失应由生产

厂家承担，因为责任在生产厂家。

77.可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程及项目管理工作的任务对

项目的信息进行分类，也可以按（）划分。

A.信息的内容属性

B.信息的可收益性

C.项目的风险属性

D.信息所占字节数

正确答案：A

解析：

78.在网络计划中，若某项工作的拖延时间超过总时差，那么（）o

A.该项工作变为关键工作

B.不影响其后续工作

C.将使总工期延长

D.不影响紧后工作的总时差

E.不影响总工期

正确答案:AC

解析：

79.关于推荐性标准，下面说法正确的是()

A不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行

B如果是推荐性地方标准，也必须要执行；

C如果是推荐性行业标准，也必须要执行

D如果是推荐性国家标准，也必须要执行

正确答案：A

解析：1：A【解析】根据《标准化法》第7条的规定，国家标准、行业标准分

为强制性标准和推荐性标准。保障人体健康，人身、财产安全的标准和法律、

行政法规规定强制执行的标准是强制性标准，其他标准是推荐性标准。《标

准化法》第14条规定，强制性标准，必须执行。推荐性标准，国家鼓励企业

自愿采用。违反了强制性标准的规定，要承担相应的民事、行政乃至刑事法

律责任。对于推荐性标准，虽然不是国家强制执行的，但是一经约定采用，即

在当事人之间产生法律约束力。

80.建设项目组织类信息包括，单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信

息。以及()信息。

A.安全

B.交流

C.编码

D.沟通

正确答案：C

解析：

81.施工质量的事后控制途径包括()<,

A.施工计量管理

B.见证取样送检

C.隐蔽工程验收

D.已完工程成品保护

E.施工质量检查验收

正确答案：DE

解析：

82.某工程在9月10日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9月15日发包人

与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重

建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日发

包人接到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》的规定，该施工合同

解除的时间应为()

A9月10日

B9月15日

C9月17日

D9月18日

正确答案：C

解析：2.C【解析】《合同法》第93条规定，当事人协商一致，可以解除合同。

当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以

解除合同。〈合同法》第96条规定，当事人一方依照本法主张解除合同的，

应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法

院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理

批准、登记等手续的，依照其规定。

83.FIDIC合同条件下，工程支付范围中的工程量清单项目分为()o

A.一般项目

B.工程变更

C.暂列金额

D.保留金

E.计日工作

正确答案：ACE

解析：

84.某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，则进行结算时

()o

A.执行原综合单价

B.减少量部分的综合单价需作调整

C.原综合单价需作调整

D.幅度以外减少量部分的综合单价需作调整

正确答案：C

解析：

85.在建设工程项目的全寿命周期中，决策阶段管理工作的主要内容一般包括

()o

A.确定项目实施的组织

B.确定建设任务和建设原则

C.确定和落实项目的施工单位

D.确定和落实项目建设的资金

E.确定建设项目的投资目标、进度目标和质量目标

正确答案：ABDE

解析；

86.根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根

据被征收土地的()，按照法定标准给予征地补偿。

A原用途

B生产能力

C经济价值

D区位

正确答案：A

解析：3.A【解析】根据《土地管理法》的有关规定，国家征用土地应当依法

定程序进行，并依据被征用土地的原用途，按照法定标准给予征地补偿。对于

大中型水利、水电工程建设征用土地的，还要按国务院有关规定进行移民安

置。

87.题在FTDIC合同条件下，在等待工程师对于工程变更建议书的回复期间,

承包人（）o

A.可以延误相应工作

B.不应延误任何工作

C.可以停止相应工作

D.可以停止任何工作

正确答案：B

解析：

88.建设工程项目质量控制系统运行的约束机制取决于（）

A.各质量责任主体对利益的追求

B.各质量责任主体和质量活动主体的自我约束能力

C.工程项目实施主体外部的监控效力

D.工程项目管理文化建设的程度

E.质量信息的及时和准确性

正确答窠：BC

解析：

89.企业按GB/T19000标准建立的质量管理体系，以下说法正确的是（）。

A.只用于特定的工程项目质量控制

B.其控制目标是工程项目的质量标准

C.用于企业的质量管理，可进行第三方认证

D.只做建筑企业自身的自我评价与诊断

正确答案：C

解析：

90.甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过

程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了

双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）

A甲公司可以向人民法院申请强制执行

B人民法院应当根据调解书进行判决

C人民法院应当认定调解书无效并及时判决

D人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解

正确答窠：A

解析；4.A【解析】在人民法院的主持下，在双方当事人自愿的基础上，以制

作调解书的形式，从而解决纠纷的方式，叫法院调解。调解书经双方当事人签

收后，即具有法律效力。法院调解具有强制约束力，如果一方当事人不按照

调解协议执行，另一方当事人可以申请法院强制执行。

91.在签订国际工程承包合同时，如果承包商也同意将仲裁作为解决双方合同争

议的方式，承包商还要考虑将来的仲裁地点是否对自己有利，通常可以选

择（）作为仲裁地点。

A.工程所在国

B.承包商所在国

C.诉方所在国

D.被诉方所在国

E.合同中约定的第三国

正确答窠：ADE

解析：

92.建设工程项目质量控制系统的建立过程包括以下环节：①确立系统质量控制

网络，②制定系统质量控制制度，③分析系统质量控制界面。④编制系统质

量控制计划，这些环节正确的排序应该是（）o

A.①②③④

B.③①②④

C.④①③②

D.②③④①

正确答案：A

解析：

93.下列关于有限责任公司承担的正确说法是（）

A股东以其出资金额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

B股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任

C股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

D股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任

正确答案：A

解析：5.A【解析】有限责任公司，是指由50个以下股东出资设立，股东以其

所认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任的

企业法人。

94.施工成本控制的工作内容之一是计算和分析成本差异，其需比较的是（）o

A.预测成本与实际成本

B.预算成本与计划成本

C.计划成本与实际成本

D.预算成本与实际成本

正确答案：C

解析：

95.在网络计划中，工作P总时差为a天，尚需完工时间为匕天，距离该工作最

迟完成时间为f天，那么该工作实际还具有的总时差为（）天。

A.c-a

B.c-b

C.a-b

D.b-a

正确答案：B

解析：

96.关于表见代理的错误说法是（）

A表见代理的行为人没有代理权

B表见代理是无效代理

C表见代理在本质上属于无权代理

D善意相对人有理由相信行为人有代理权

正确答案：B

解析：6.B【解析】表见代理是指虽无代理权，但表面上有足以使人相信有代

理权而须由被代理人负授权之责的代理。表见代理在本质上是无权代理。表见

代理的构成要件：（1）行为人没有代理权；（2）没有代理权的代理人实施了代理

的行为；（3）善意相对人有理由相信行为人有代理权。《合同法》第49条规

定：“行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立

合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。故只有B选

项是错误的。

97.如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程的工期，要

分析其对总工期的影响，可以采用（）o

A.比例分析法

B.直接法

C.网络分析法

D.工期优化法

正确答案：A

解析：

工期索赔的计算方法有三种：如果某干扰事件直接发生在关键线路上，则可以采

用直接法。如果某干扰事件仅仅影响某单项工程、单位工程或分部分项工程，则

可以采用比例分析法分析其充总工期的影响，选项A正确。如果干扰事件很多，

有的直接在关键线路

上，有的不在关键线路上，则将这些工作受干扰后的新的持续时间和开始时间等

代入网络中，重新进行网络分析和计算，得到的新工期与原工期之间的差值就是

干扰事件对总工期的影响。而选项D不属于这方面内容。

98.根据有关法规的规定，施工投标保证金的数额一般（）。

A.不得超过投标总价的1%,最高不超过50万元人民币

B.不得超过投标总价的1%,最高不超过80万元人民币

C.不得超过投标总价的2%,最高不超过50万元人民币

D.不得超过投标总价的2%,最高不超过80万元人民币

正确答案：D

解析：

99.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格

遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期

届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3

年。

A安全

B重大死亡

C死亡

D重伤

正确答案：C

解析：7.C【解析】《安全生产许可证》第9条规定：“安全生产许可证的有效

期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向

原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效

期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，末发生死亡事故的，安全生产许可

证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生

产许可证有效期延期3年」

100.运用动态控制原理控制投资时，投资的计划值和实际值是相对的。相对

于工程预算而言，下列选项中可作为投资计划值的是()o

A.工程合同价

B.工程概算

C.工程结算

D.工程决算

正确答案：B

解析：

101.建设工程项目管理的内涵中，'〃项目策划'〃指的是E标控制前的一系列

()o

A.施工组织设计工作

B.计划和协调工作

C.组织和管理工作

D.筹划和准备工作

正确答窠：D

解析：

102.在国际工程施工中，承包商负责施工放样及测量，但是所有测量原始数

据、图纸均须得到()签字批准。

A.工程师

B.业主

C.规划部门

D.业主和规划部门

正确答案：A

解析：

103,甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导

致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是()

A丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权；

B丙必须以乙名义行使乙的债权

C丙可以行使不安抗辩权

D甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务

正确答窠：B

解析；8.A【解析】《合同法》第73条规定：“因债务人怠于行使到期债权，

对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务

人的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。代位权的行使范围以债权人

的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。”

104.根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358—2005)的有关规

定，工程总承包管理应包括工程总承包企业职能部门参与的项目管理活动和

()o

A.业主方的项目管理活动

B.分包商的项目管理活动

C.总承包企业项目部的项目管理活动

D.材料供应商的项目管理活动

正确答案：C

解析：

105.环境管理体系内容的核心要素有（）个。

A.5

B.10

C.17

D.22

正确答案：B

解析：

106.某建设工程在申请领取施工许可证时，应该提供建设王程有关安全施工

措施的资料，施工许可证的申请人应该是（）o

A.地方规划行政主管部门

B.地方建设主管部门

C.建设单位

D.施工承包商

正确答窠：C

解析：

107.某施工单拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户存有一笔款

项，则法院可采取的强制执行措施是（）

A冻结

B查封

C拍卖

D提存

正确答案：A

解析：9.A【解析】被执行人不履行法律文书确定的义务，并有可能隐匿、转

移财产的，执行员可以立即采取强制执行措施。执行措施主要有：（1）查封、

冻结、划拨被执行人的存款；（2）扣留、提取被执行人的收入；（3）查封、扣

押、拍卖、变卖被执行人的财产；（4）对被执行人及其住所或财产隐匿地进行

搜查；（5）强制被执行人交付法律文书指定的财物或票证；（6）强制被执行人

迁出房屋或退出土地；（7）强制被执行人履行法律文书指定的行为；（8）办理财

产权证照转移手续；（9）强制被执行人支付迟延履行期间的债务利息及迟延履

行金；（10）债权人可以随时请求人民法院执行；（11）被执行人未按执行通知

履行法律文书确定的义务，应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产

情况；（12）被执行人不履行法律文书确定的义务的，人民法院可以对其采取

或者通知有关单位协助采取限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行

义务信息以及法律规定的其他措施。

108.下列选项中，承包商可以提出施工机械使用费索赔的是（）。

A.工程返工增加的机械使用费

B.非承包商责任工效降低增加的机械使用费

C.因承包商责任机械停工的窝工费

D.采用新机械而增加的费用

正确答案：B

解析：

109.工程管理信息化属于（）的范畴。

A.区域信息化

B.领域信息化

C.企业信息化

D.社会信息化

正确答案：B

解析：

110.在监理合同履行过程中，委托人提供了部分测量设备供监理人使用。监

理工作完成后，这些设备应（）。

A.无偿归监理人所有

B.按使用前的原值付款后归监理人

C.归还委托人，监理人无须支付费用

D.归还委托人，监理人支付方旧等费用

正确答案：C

解析：

111.某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额

算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万

元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为（）

A700万元

B800万元

C900万元

D1000万元

正确答案：B

解析：10.B【解析】《招标投标法》第33条规定，“投标人不得以低于成本的

报价竞标”。在这里，所谓的“成本”，应指投标人的个别成本，该成本一般应

根据投标人的企业定额测定。

112.采用建设项目工程总承包时，从招标至确定合同价的基本工作程序中，

第一步工作是（）o

A.编制项目建议书

B.编制项目建设纲要或设计纲要

C.进行设计评审

D.进行合同洽谈

正确答案：B

解析：

113.采用单价合同，业主需要安排专门力量来核实（）。

A.工程的实际单价

B.工程的合同总价

C.已完成的实际工程量

D.施工发包的工程量

正确答案：C

解析：

114.可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整的合同是（）0

A.只有单价合同

B.只有变动单价合同

C.只有总价合同

D.单价合同和总价合同

正确答窠：D

解析：

115.王某所签订的下列合同中，不属于我国《合同法》调整范围的是（）

A劳动合同

B贷款合同

C劳务分包合同

D房屋租赁合同

正确答案：A

解析：12.A【解析】合同法的调整范围是指我国合同法调整对象的范围，并非

所有的合同都受合同法调整，现行合同法只调整一部分合同，即狭义的合同。

狭义的合同是指债权合同，即两个以上的民事主体之间设立、变