2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同3篇_第1页
2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同3篇_第2页
2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同3篇_第3页
2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同3篇_第4页
2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系电话1.5合同双方电子邮箱2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目工期3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3设计要求3.4施工要求4.合同价格与支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3支付方式4.4支付时间4.5付款条件5.合同工期与进度5.1合同工期5.2工程进度计划5.3工期延误责任5.4工期调整6.质量标准与验收6.1质量标准6.2验收标准6.3验收程序6.4质量保证期7.工程变更与索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3索赔程序7.4索赔金额计算8.合同履行与监督8.1合同履行8.2合同监督8.3违约责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1设计文件13.2施工图13.3技术规范13.4附件其他内容14.其他约定事项14.1合同签订日期14.2合同签署地点14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建筑有限公司乙方:光伏科技有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号1.4合同双方联系电话甲方联系电话:0275678乙方联系电话:027876543211.5合同双方电子邮箱2.项目概述2.1项目名称2024年度建筑光伏系统安装工程2.2项目地点省市区街道小区2.3项目规模装机容量为500千瓦2.4项目投资总投资为人民币300万元2.5项目工期合同工期为6个月,自合同生效之日起计算3.工程范围与内容3.1工程范围包括光伏组件安装、逆变器安装、支架安装、电气连接等3.2工程内容详细工程内容见附件一《工程量清单》3.3设计要求设计应符合国家相关标准及甲方要求3.4施工要求施工应符合国家相关标准及甲方要求4.合同价格与支付方式4.1合同总价人民币300万元4.2价格组成包括材料费、人工费、设备费、运输费等4.3支付方式分阶段支付,具体支付比例及时间见附件二《支付计划表》4.4支付时间按照合同约定及工程进度进行支付4.5付款条件乙方提交发票及验收合格证明后,甲方应在3个工作日内支付相应款项5.合同工期与进度5.1合同工期6个月,自合同生效之日起计算5.2工程进度计划详见附件三《工程进度计划表》5.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付甲方人民币1万元的违约金5.4工期调整如因不可抗力等因素导致工期延误,经双方协商一致,可调整工期6.质量标准与验收6.1质量标准符合国家相关标准及甲方要求6.2验收标准详见附件四《验收标准》6.3验收程序验收分为隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三个阶段6.4质量保证期自竣工验收合格之日起计算,质量保证期为1年8.合同履行与监督8.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务,确保工程顺利进行8.2合同监督甲方有权对乙方施工过程进行监督,乙方应予以配合8.3违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.保密条款9.1保密内容包括但不限于技术秘密、商业秘密、项目信息等9.2保密期限自合同签订之日起至合同解除或终止后3年9.3违约责任任何一方泄露保密信息,应承担相应的法律责任10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁10.3争议解决地点仲裁委员会所在地11.合同解除与终止11.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等因素11.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续12.合同生效与解除12.1合同生效条件合同双方签字盖章后生效12.2合同解除条件符合合同约定的解除条件12.3合同解除程序合同解除,双方应书面通知对方,并办理相关手续13.合同附件13.1设计文件包括但不限于设计方案、施工图、技术规范等13.2施工图详细展示工程各个阶段的施工要求13.3技术规范包括但不限于材料标准、施工工艺、验收标准等13.4附件其他内容包括但不限于合同变更、补充协议等14.其他约定事项14.1合同签订日期2024年3月1日14.2合同签署地点省市区街道小区14.3合同份数一式四份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力14.4合同生效日期自合同双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,提供中介、咨询、监理、检验等服务的自然人、法人或其他组织。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相关协议。2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够履行其职责。3.第三方介入的职责3.1中介方:协助甲乙双方进行合同谈判、签订合同,提供合同履行过程中的协调服务。3.2咨询方:为甲乙双方提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的技术、管理等问题。3.3监理方:对施工过程进行监督、检查,确保工程质量、进度和安全生产。3.4检验方:对工程材料、设备、施工质量进行检验,出具检验报告。4.第三方介入的程序4.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的范围、职责和期限。4.2第三方介入后,甲乙双方应向第三方提供必要的资料和信息。4.3第三方应按照约定履行职责,并定期向甲乙双方报告工作进展。5.第三方责任限额5.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。5.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,最高不超过合同总价的10%。6.第三方与其他各方的责任划分6.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分:第三方对甲方、乙方提供的服务质量负责。甲方、乙方对第三方提供的服务内容负责。6.2第三方与施工方、供应商的责任划分:第三方对施工方、供应商提供的服务质量负责。施工方、供应商对自身提供的服务内容负责。6.3第三方与监理方、检验方的责任划分:第三方对监理方、检验方的服务质量负责。监理方、检验方对自身提供的服务内容负责。7.第三方介入的变更与终止7.1第三方介入协议的变更,需经甲乙双方书面同意。7.2第三方介入协议的终止,需甲乙双方书面通知,并办理相关手续。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应协商解决。8.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。9.第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定。9.2第三方介入的费用包含在合同总价内,由甲乙双方承担。10.第三方介入的保密10.1第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密。10.2违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。11.第三方介入的补充条款11.1第三方介入的补充条款由甲乙双方在第三方介入协议中约定。11.2补充条款与本合同条款有冲突的,以补充条款为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:《工程量清单》详细列出工程所需材料、设备、人工等的数量和单价。要求:清单应与合同内容一致,确保准确无误。2.附件二:《支付计划表》列出合同总价、分阶段支付金额、支付时间节点。要求:支付计划应清晰明确,便于双方执行。3.附件三:《工程进度计划表》列出工程各个阶段的起止时间、关键节点和预期完成时间。要求:进度计划应科学合理,确保工程按期完成。4.附件四:《验收标准》列出工程质量、进度、安全等方面的验收标准。要求:验收标准应符合国家相关规范和甲方要求。5.附件五:《第三方介入协议》明确第三方介入的条件、职责、期限、费用等内容。要求:协议内容应完整、清晰,确保第三方介入的顺利进行。6.附件六:《保密协议》约定合同履行过程中的保密内容和保密期限。要求:保密协议应严格保密,防止信息泄露。7.附件七:《争议解决协议》约定争议解决的方式、程序和地点。要求:协议内容应合法有效,确保争议得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:未按约定支付款项、未按时提供施工场地等。乙方违约:未按约定完成工程、工程质量不符合要求等。第三方违约:未按约定履行职责、泄露保密信息等。2.责任认定标准:甲方违约:每违约一天,应支付乙方人民币1万元的违约金。乙方违约:每违约一天,应支付甲方人民币1万元的违约金。第三方违约:根据第三方介入协议约定的责任限额进行赔偿。3.违约示例说明:甲方违约示例:甲方未在约定的时间内支付乙方工程款,乙方有权要求甲方支付违约金。乙方违约示例:乙方未按约定完成工程,导致工程延期,甲方有权要求乙方支付违约金。第三方违约示例:第三方在介入过程中泄露保密信息,导致甲方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限1.6合同双方1.7合同标的1.8合同总价1.9合同付款方式1.10合同违约责任二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程进度要求2.6工程验收标准2.7工程质量保证三、工程设计和施工3.1设计要求3.2施工方案3.3施工材料3.4施工人员3.5施工设备3.6施工安全3.7施工环境保护3.8施工变更3.9施工进度3.10施工协调四、合同履行4.1合同履行原则4.2合同履行地点4.3合同履行方式4.4合同履行期限4.5合同履行责任4.6合同履行变更4.7合同履行终止五、付款和结算5.1付款方式5.2付款时间5.3付款比例5.4付款条件5.5结算方式5.6结算时间5.7结算程序5.8结算争议六、验收和保修6.1验收标准6.2验收程序6.3验收时间6.4保修范围6.5保修期限6.6保修责任6.7保修费用七、违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3违约赔偿7.4违约解除七、争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序七、合同解除和终止8.1合同解除条件8.2合同解除程序8.3合同终止条件8.4合同终止程序八、合同附件8.1设计文件8.2施工图纸8.3施工合同8.4其他相关文件九、合同其他约定9.1合同保密9.2合同变更9.3合同转让9.4合同解除9.5合同终止9.6合同争议十、合同签署10.1签署主体10.2签署日期10.3签署地点十、合同生效11.1生效条件11.2生效日期11.3生效范围十、合同解除和终止12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同终止条件12.4合同终止程序十三、合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3施工合同13.4其他相关文件十四、合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3施工合同14.4其他相关文件合同编号_________一、合同概述1.1合同名称:2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同1.2合同编号:_______1.3合同签订日期:_______1.4合同生效日期:_______1.5合同期限:自_______至_______1.6合同双方:甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________1.7合同标的:在甲方指定地点安装建筑光伏系统1.8合同总价:人民币_______万元整1.9合同付款方式:分阶段付款,具体见第五章1.10合同违约责任:具体见第七章二、工程概况2.1工程名称:_______建筑光伏系统安装工程2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程内容:光伏组件安装逆变器安装电缆敷设配电箱安装系统调试2.5工程进度要求:具体见第三章2.6工程验收标准:符合国家相关标准和规范2.7工程质量保证:具体见第三章三、工程设计和施工3.1设计要求:乙方需根据甲方提供的工程资料进行设计,设计需满足甲方要求和国家相关标准3.2施工方案:乙方需制定详细的施工方案,包括施工工艺、进度安排、质量控制等3.3施工材料:乙方需使用符合国家相关标准和规范的建筑材料3.4施工人员:乙方需派遣具备相应资质的施工人员3.5施工设备:乙方需提供满足施工需求的设备3.6施工安全:乙方需采取必要的安全措施,确保施工安全3.7施工环境保护:乙方需遵守国家环保法规,采取措施减少施工对环境的影响3.8施工变更:如遇施工变更,需经甲方同意,并签订变更协议3.9施工进度:具体见第三章3.10施工协调:乙方需与甲方保持良好沟通,及时解决施工过程中的问题四、合同履行4.1合同履行原则:诚信、公平、公正、及时4.2合同履行地点:_______4.3合同履行方式:乙方按施工方案进行施工,甲方按合同约定支付款项4.4合同履行期限:具体见第三章4.5合同履行责任:具体见第七章4.6合同履行变更:如遇合同履行变更,需经双方协商一致并签订变更协议4.7合同履行终止:具体见第七章五、付款和结算5.1付款方式:分阶段付款,具体如下:预付款:合同签订后_______个工作日内支付合同总额的_______%进度款:根据施工进度分期支付,具体比例和支付时间由双方协商确定验收款:工程验收合格后_______个工作日内支付合同总额的_______%保修金:工程验收合格后_______个工作日内支付合同总额的_______%,保修期满后无质量问题无息退还5.2付款时间:具体见第五章5.3付款比例:具体见第五章5.4付款条件:具体见第五章5.5结算方式:按合同约定进行结算5.6结算时间:具体见第五章5.7结算程序:具体见第五章5.8结算争议:具体见第七章六、验收和保修6.1验收标准:符合国家相关标准和规范6.2验收程序:具体见第三章6.3验收时间:工程完工后_______个工作日内进行验收6.4保修范围:具体见第三章6.5保修期限:_______年6.6保修责任:具体见第三章6.7保修费用:具体见第三章七、违约责任7.1违约情形:乙方未按合同约定时间完成工程乙方提供的材料不符合国家相关标准和规范乙方施工过程中发生安全事故乙方未按合同约定进行保修7.2违约责任:乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应向甲方支付_______元违约金乙方提供的材料不符合国家相关标准和规范,甲方有权要求乙方更换,乙方应承担更换费用及相应的损失乙方施工过程中发生安全事故,乙方应承担全部责任乙方未按合同约定进行保修,甲方有权要求乙方进行修复,乙方应承担修复费用7.3违约赔偿:甲方因乙方违约遭受的损失,乙方应予以赔偿7.4违约解除:甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任八、合同附件8.1设计文件8.2施工图纸8.3施工合同8.4其他相关文件九、合同其他约定9.1合同保密:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。9.2合同变更:任何合同变更均需以书面形式经双方签字确认,方为有效。9.3合同转让:未经对方同意,任何一方不得将其在合同中的权利和义务转让给第三方。9.4合同解除:合同解除需按照法律规定和合同约定进行,任何一方不得擅自解除合同。9.5合同终止:合同终止后,双方应按照合同约定办理结算手续,并履行各自的义务。十、合同签署10.1签署主体:本合同由甲方法定代表人(或授权代表)和乙方法定代表人(或授权代表)签字。10.2签署日期:_______10.3签署地点:_______十一、合同生效11.1生效条件:本合同经双方签字盖章后生效。11.2生效日期:_______11.3生效范围:本合同对双方具有法律约束力。十二、合同解除和终止12.1合同解除条件:具体见第七章12.2合同解除程序:具体见第七章12.3合同终止条件:具体见第七章12.4合同终止程序:具体见第七章十三、合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3施工合同13.4其他相关文件十四、合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3施工合同14.4其他相关文件甲方(盖章):________________________法定代表人(或授权代表):________________________签字:________________________日期:_______乙方(盖章):________________________法定代表人(或授权代表):________________________签字:________________________日期:_______多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权说明:甲方作为主导方,对工程的整体规划和决策具有最终决定权,包括但不限于工程的设计变更、施工进度调整、材料选用等。1.2甲方监督权说明:甲方有权对乙方施工过程进行监督,包括现场检查、进度汇报、质量验收等,确保工程按照合同要求进行。1.3甲方协调权说明:甲方负责协调工程过程中与政府部门、周边居民的关系,确保工程顺利进行。1.4甲方资料提供说明:甲方应按时提供工程所需的资料,包括但不限于地形图、设计图纸、相关法规等。1.5甲方变更通知说明:甲方如需对工程进行变更,应提前通知乙方,并书面确认变更内容,变更费用由甲方承担。1.6甲方支付责任说明:甲方应按合同约定及时支付工程款项,如因甲方原因导致乙方工程款支付延迟,甲方应向乙方支付违约金。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方设计权说明:乙方负责工程的设计工作,包括但不限于方案设计、施工图设计等,确保设计方案符合甲方要求和规范。2.2乙方施工权说明:乙方负责工程的施工工作,包括但不限于材料采购、人员安排、施工进度控制等,确保工程按期完成。2.3乙方材料选择权说明:乙方有权根据工程需求和规范要求选择合适的材料,并承担材料质量责任。2.4乙方施工进度控制权说明:乙方负责制定施工进度计划,并确保按计划完成工程,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方质量保证说明:乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范,对施工过程中出现的质量问题负责整改。2.6乙方协调责任说明:乙方负责与甲方、政府部门、周边居民等各方进行协调,确保工程顺利进行。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介职责说明:中介方作为合同第三方,负责协调双方关系,监督合同履行,提供咨询服务。3.2中介费用说明:中介方的服务费用由双方协商确定,并在合同中明确。3.3中介报告说明:中介方应定期向双方提供工程进度报告、质量检查报告等,确保双方了解工程情况。3.4中介保密说明:中介方对本合同内容负有保密义务,未经双方同意,不得向任何第三方泄露。3.5中介责任说明:中介方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题,应承担相应的责任。3.6中介解除说明:中介方如需解除合同,应提前通知双方,并书面确认解除原因和后果。3.7中介争议解决说明:中介方在履行职责过程中产生的争议,应通过协商解决,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计文件2.施工图纸3.施工合同4.甲方提供的工程资料5.乙方提供的施工方案6.付款凭证7.验收报告8.保修单9.中介服务协议(如有)10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按合同约定时间完成工程。认定:根据合同约定的施工进度计划,如乙方未按时完成工程,则视为违约。2.违约行为:乙方提供的材料不符合国家相关标准和规范。认定:经甲方或第三方检测机构检测,如发现乙方提供的材料不符合标准,则视为违约。3.违约行为:甲方未按合同约定时间支付工程款项。认定:根据合同约定的付款时间,如甲方未按时支付款项,则视为违约。4.违约行为:乙方施工过程中发生安全事故。认定:根据国家相关安全生产法规和合同约定,如发生安全事故,则视为违约。5.违约行为:乙方未按合同约定进行保修。认定:根据合同约定的保修期限和范围,如乙方未按时进行保修,则视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指甲乙双方依法订立的具有法律约束力的协议。2.违约:指合同当事人未履行合同约定的义务,或者履行合同义务不符合约定。3.仲裁:指由仲裁机构对合同纠纷进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院对合同纠纷进行审理和裁决。5.法定代表人:指依照法律或者法人章程的规定代表法人行使职权的负责人。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工进度延误。解决办法:甲方应与乙方协商,必要时可要求乙方支付违约金,并调整施工进度计划。2.问题:甲方未按时支付工程款项。解决办法:乙方应向甲方提供付款凭证,如甲方未按时支付,乙方有权暂停施工并要求支付违约金。3.问题:工程质量不符合要求。解决办法:乙方应立即整改,如整改后仍不符合要求,甲方有权要求乙方重新施工或解除合同。4.问题:中介服务不到位。解决办法:双方应与中介方协商,如中介服务不到位,可要求中介方承担相应责任。五、所有应用场景:1.新建建筑光伏系统安装工程。2.改建建筑光伏系统安装工程。3.建筑光伏系统升级改造工程。4.建筑光伏系统维护保养工程。全文完。2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.建筑光伏系统:指将光伏发电设备安装在建筑物顶部、墙面或其他适宜位置,通过光伏发电系统将太阳能转化为电能,为建筑物提供电力或向电网输送电能的系统。2.外包工程:指甲方将建筑光伏系统安装工程委托乙方进行施工、调试及售后服务等工作的过程。3.2关键词解释1.合同期限:指本合同约定的双方履行合同义务的时间段。2.合同价款:指甲方支付给乙方的建筑光伏系统安装外包工程的费用。3.合同履行:指乙方按照合同约定,完成建筑光伏系统安装工程的过程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成建筑光伏系统安装工程。2.甲方应按照合同约定,向乙方支付合同价款。3.甲方应配合乙方完成工程所需的审批、报批手续。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成建筑光伏系统安装工程。2.乙方应保证工程质量和安全,遵守国家有关法律法规和行业规范。3.乙方应提供工程所需的施工图纸、技术资料等文件。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为一年。5.2合同履行地点建筑光伏系统安装工程的施工地点为:____________________。5.3合同履行方式乙方按照合同约定,在规定的时间内完成建筑光伏系统安装工程,甲方按照合同约定支付合同价款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同期限届满;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应提前30日书面通知对方;2.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,一方应立即书面通知对方,并采取必要措施减少损失。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定完成剩余工程;2.双方应按照合同约定,结算合同价款,并退还预付款;3.合同终止后,双方应相互配合,妥善处理与合同有关的事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程设计费:指乙方为甲方提供建筑光伏系统设计所发生的费用。2.材料费:指乙方为完成建筑光伏系统安装所使用的材料费用。3.人工费:指乙方在工程实施过程中所需的人工费用。4.设备租赁费:指乙方为工程实施所需租赁设备的费用。5.其他费用:指合同履行过程中产生的其他相关费用。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的支付方式,向乙方支付工程款项。2.支付方式为银行转账,具体账户信息详见附件。7.3支付时间1.乙方提交工程进度款申请后,甲方应在收到申请之日起5个工作日内支付相应的进度款。2.工程完工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的验收报告之日起10个工作日内支付剩余的工程款项。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的款项,应扣除合同约定的质保金。2.乙方提交的发票、验收报告等文件应符合国家相关税务规定。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日千分之五计算。2.甲方未按合同约定提供必要的工程条件,导致工程延期,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2.乙方在工程实施过程中出现重大质量或安全事故,应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定,向守约方支付赔偿金额。2.赔偿金额的计算方式应根据实际情况确定,并可包括直接损失和间接损失。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后三年内。2.在保密期限届满后,双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、披露或以任何方式使用保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、征收、征用等。3.社会异常事件:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.在不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同义务。3.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复正常履约。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、征收、征用等。3.社会异常事件:罢工、骚乱等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生争议,应通过友好协商解决。2.协商解决期限为争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商无果,双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。2.调解、仲裁或诉讼地点为:____________________。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方书面同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同涉及的商业秘密、技术秘密等。2.合同履行过程中产生的债权债务关系。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对建筑光伏系统安装工程的设计、技术、质量等方面的最终决定权。2.乙方在合同履行过程中,不得将工程分包或转包给第三方,否则甲方有权解除合同。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间,对乙方施工过程中出现的问题进行监督和指导的权利。2.乙方在施工过程中,如需对设计方案进行调整,应事先征得甲方同意。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容,作为合同的组成部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方书面同意,任何一方不得擅自修改或补充合同内容。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行密切沟通和协作。2.双方应按照合同约定,及时提供必要的资料和条件。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开工程协调会,讨论和解决工程实施过程中的问题。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于建筑光伏系统安装外包工程的完整协议,取代了之前所有书面或口头协议。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。2.任何增减条款,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日甲方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.2024年度建筑光伏系统安装外包工程合同2.建筑光伏系统设计图纸及技术资料3.工程进度款支付申请及凭证4.工程验收报告及凭证5.乙方资质证明文件6.乙方施工人员名单及资格证书7.乙方设备租赁合同8.乙方保险合同9.保密协议10.不可抗力事件证明材料11.协商会议纪要12.修改和补充协议13.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:未按时支付工程款项。未按合同约定提供必要的工程条件。乙方违约:未按时完成工程。在工程实施过程中出现重大质量或安全事故。擅自将工程分包或转包给第

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论