2024版城市地下管网施工合同履约担保协议书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版城市地下管网施工合同履约担保协议书本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.协议双方2.1担保人2.2承包人3.担保范围3.1施工内容3.2工期3.3质量标准4.担保金额4.1担保金额的计算4.2担保金额的支付5.担保期限5.1担保期限的开始5.2担保期限的结束6.担保方式6.1保证金6.2保险6.3其他方式7.担保责任7.1担保责任的承担7.2担保责任的解除8.担保解除的条件8.1担保解除的条件一8.2担保解除的条件二9.担保解除的程序9.1担保解除的程序一9.2担保解除的程序二10.违约责任10.1担保人的违约责任10.2承包人的违约责任11.争议解决11.1争议解决的方式11.2争议解决的地点12.合同生效与终止12.1合同生效的条件12.2合同终止的条件13.通知与送达13.1通知的方式13.2送达的地点14.其他约定14.1其他约定一14.2其他约定二第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“担保人”指为本协议项下承担担保责任的主体。1.1.2“承包人”指与担保人签订2024版城市地下管网施工合同的主体。1.1.3“履约担保”指担保人为承包人履行合同义务提供的担保。1.1.4“施工内容”指承包人在合同中约定的地下管网施工的具体项目。1.1.5“工期”指合同中约定的地下管网施工完成的时间期限。1.1.6“质量标准”指合同中约定的地下管网施工的质量要求。1.2解释1.2.1本协议中涉及的定义和解释，如无特别说明，均按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.协议双方2.1担保人2.1.1担保人名称：____________________2.1.2担保人住所：____________________2.1.3担保人法定代表人：____________________2.2承包人2.2.1承包人名称：____________________2.2.2承包人住所：____________________2.2.3承包人法定代表人：____________________3.担保范围3.1施工内容3.1.1本协议担保范围包括但不限于承包人在合同中约定的地下管网施工的全部内容。3.1.2担保范围涉及的设计、施工、验收等环节。3.2工期3.2.1担保期限自合同约定的工期开始之日起至合同约定的工期结束之日止。3.3质量标准3.3.1担保人保证承包人按照合同约定的质量标准完成地下管网施工。4.担保金额4.1担保金额的计算4.1.1担保金额根据合同约定的施工内容、工期和质量标准计算。4.1.2担保金额为人民币______元整。4.2担保金额的支付4.2.1担保人应在签订本协议之日起____个工作日内将担保金额支付至承包人指定的账户。5.担保期限5.1担保期限的开始5.1.1担保期限自合同约定的工期开始之日起计算。5.2担保期限的结束5.2.1担保期限至合同约定的工期结束之日止。6.担保方式6.1保证金6.1.1担保人可采用保证金方式提供担保。6.2保险6.2.1担保人可采用保险方式提供担保，并按照合同约定办理相关保险手续。6.3其他方式6.3.1在必要时，担保人可采用其他合法方式提供担保。7.担保责任7.1担保责任的承担7.1.1担保人在担保期限内，如因承包人违约导致合同不能履行，担保人应承担相应的担保责任。7.1.2担保责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2担保责任的解除7.2.1在承包人履行合同义务、达到合同约定的质量标准的情况下，担保人可解除担保责任。8.担保解除的条件8.1担保解除的条件一8.1.1承包人按照合同约定完成施工任务，并通过验收。8.1.2承包人已支付所有应付款项，无拖欠款项。8.2担保解除的条件二8.2.1担保人收到承包人提出的解除担保的书面申请。8.2.2承包人提供的解除担保申请符合合同约定和法律法规的要求。9.担保解除的程序9.1担保解除的程序一9.1.1承包人向担保人发出解除担保的书面通知。9.1.2担保人收到通知后，应在____个工作日内进行审核。9.2担保解除的程序二9.2.1审核通过后，担保人应在____个工作日内向承包人发出解除担保的确认通知。9.2.2解除担保确认通知发出后，担保责任即行终止。10.违约责任10.1担保人的违约责任10.1.1担保人未按约定提供担保或提供担保不符合约定的，应承担违约责任。10.1.2担保人因违约导致承包人损失的，应赔偿承包人因此遭受的全部损失。10.2承包人的违约责任10.2.1承包人未按合同约定履行义务或提供虚假信息，导致担保人承担责任的，应承担违约责任。10.2.2承包人因违约导致担保人损失的，应赔偿担保人因此遭受的全部损失。11.争议解决11.1争议解决的方式11.1.1双方应通过友好协商解决争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。11.2争议解决的地点11.2.1争议解决地点为合同签订地。12.合同生效与终止12.1合同生效的条件12.1.1双方签署本协议并加盖公章。12.1.2担保人收到担保金额。12.2合同终止的条件12.2.1担保期限届满且无未了事项。12.2.2双方协商一致解除本协议。13.通知与送达13.1通知的方式13.1.1通知应以书面形式进行。13.1.2通知可以通过挂号信、快递、电子邮件等方式发送。13.2送达的地点13.2.1通知送达地点为双方在协议中指定的地址。14.其他约定14.1其他约定一14.1.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2其他约定二14.2.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本协议执行过程中，因特定目的被甲乙双方邀请或授权介入的独立第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于监督施工过程、评估工程质量、提供法律咨询、进行风险评估等。16.第三方介入的程序16.1第三方选择16.1.1甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方介入的邀请16.2.1甲乙双方应以书面形式邀请第三方介入，并明确介入的具体事项和期限。17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行其职责，并对因自身过错导致的损失承担责任。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行职责。17.3第三方的义务17.3.1第三方应保持独立性和公正性，不得接受任何可能影响其判断的贿赂或不当利益。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，并应与第三方的专业能力、经验和信誉相匹配。18.2责任限额的调整18.2.1在特定情况下，甲乙双方可协商调整第三方的责任限额。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应向甲方提供独立的报告和意见，甲方有权对第三方的报告进行审核和决定。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应向乙方提供独立的报告和意见，乙方有权对第三方的报告进行审核和决定。19.3第三方与担保人的划分19.3.1第三方的工作不构成对担保人责任的替代，担保人仍需承担其在本协议项下的担保责任。20.第三方介入的费用20.1第三方介入的费用20.1.1第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定，并应在协议签订时支付。20.2费用的调整20.2.1在第三方介入过程中，如发生额外费用，甲乙双方应根据实际情况协商调整费用。21.第三方介入的保密21.1第三方保密义务21.1.1第三方应遵守保密协议，对甲乙双方提供的所有信息保密。21.2保密信息的处理21.2.1第三方在履行职责过程中获取的保密信息，不得泄露给任何第三方。22.第三方介入的终止22.1第三方介入的终止条件22.1.1第三方介入的目的达成或合同约定的期限届满。22.2第三方介入的终止程序22.2.1第三方介入终止时，甲乙双方应以书面形式通知第三方，并完成相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：履约担保协议书要求：协议书应包含双方签字盖章，协议内容应清晰明确，包括担保金额、期限、方式等详细信息。说明：此附件为主要协议文件，双方应妥善保管。2.附件二：合同双方主体资格证明要求：提供甲乙双方的营业执照、法定代表人身份证明等文件，以证明双方具备签订合同的资格。说明：此附件用于证明合同双方的合法身份。3.附件三：施工合同要求：提供甲乙双方签订的2024版城市地下管网施工合同，包括施工内容、工期、质量标准等详细信息。说明：此附件为履约担保协议的依据，用于确定担保范围。4.附件四：第三方合作协议要求：提供甲乙双方与第三方签订的合作协议，明确第三方介入的具体事项、期限、费用等。说明：此附件用于规范第三方介入的行为。5.附件五：工程质量检测报告要求：提供第三方对施工质量进行的检测报告，报告应包含检测结果、质量评定等。说明：此附件用于证明施工质量是否符合合同约定。6.附件六：工程进度报告要求：提供第三方对施工进度的报告，报告应包含施工进度、存在问题等。说明：此附件用于监督施工进度，确保施工按期完成。7.附件七：违约行为证明要求：提供证明违约行为发生的文件或证据，如书面通知、照片、录音等。说明：此附件用于证明违约行为的发生。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1承包人未按合同约定完成施工任务。1.2承包人施工质量不符合合同约定。1.3承包人未按合同约定提供相关资料或文件。1.4担保人未按合同约定提供担保或提供担保不符合约定。1.5第三方未按合作协议履行职责。2.责任认定标准2.1承包人违约：根据合同约定，承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2担保人违约：担保人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3第三方违约：第三方应根据合作协议承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例3.1承包人未按合同约定完成施工任务，导致工期延误。根据合同约定，承包人应支付每日______元的违约金。3.2承包人施工质量不符合合同约定，导致工程返工。根据合同约定，承包人应承担返工产生的全部费用。3.3担保人未按合同约定提供担保，导致承包人无法履行合同。根据合同约定，担保人应承担相应的违约责任。3.4第三方未按合作协议履行职责，导致甲乙双方利益受损。根据合作协议，第三方应承担相应的违约责任。全文完。2024版城市地下管网施工合同履约担保协议书1合同目录一、协议概述1.协议名称2.协议依据3.协议目的4.协议范围5.协议生效日期二、履约担保要求1.履约担保形式2.履约担保金额3.履约担保期限4.履约担保责任5.履约担保解除条件三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程工期四、施工方责任1.施工组织与管理2.施工质量保证3.施工安全保证4.施工进度保证5.施工环保保证五、甲方责任1.甲方配合义务2.甲方付款义务3.甲方验收义务4.甲方协调义务5.甲方其他义务六、违约责任1.施工方违约责任2.甲方违约责任3.履约担保违约责任4.违约赔偿标准5.违约处理程序七、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限八、协议变更与解除1.协议变更条件2.协议解除条件3.协议变更程序4.协议解除程序5.协议变更与解除的效力九、协议生效与终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议终止程序4.协议终止效力5.协议终止后事宜十、协议附件1.工程图纸2.施工方案3.质量保证书4.安全生产保证书5.环保保证书十一、其他约定1.通知与送达2.法律适用与争议解决3.协议签署4.协议份数5.协议解释十二、协议签署1.施工方代表签字2.甲方代表签字3.履约担保方代表签字4.日期5.地点十三、附件清单1.履约担保函2.履约保证金缴纳凭证3.施工合同4.工程量清单5.其他相关文件十四、协议备案1.备案机关2.备案时间3.备案程序4.备案效力5.备案后的变更与解除合同编号_________一、协议概述1.协议名称：本协议名为《2024版城市地下管网施工合同履约担保协议书》。2.协议依据：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规。3.协议目的：为确保2024版城市地下管网施工合同的履行，保障双方合法权益。4.协议范围：本协议适用于2024版城市地下管网施工合同约定的全部内容。5.协议生效日期：自双方签字盖章之日起生效。二、履约担保要求1.履约担保形式：施工方需提供银行保函或现金保证金作为履约担保。2.履约担保金额：履约担保金额为合同总价款的10%。3.履约担保期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.履约担保责任：如施工方违反合同约定，导致工程无法按期完工或质量不合格，担保方应承担相应的担保责任。5.履约担保解除条件：在合同履行过程中，如施工方无违约行为，且工程按期完工、质量合格，担保方有权解除履约担保。三、工程概况1.工程名称：2024版城市地下管网施工工程。2.工程地点：[具体地点]。3.工程规模：[具体规模]。4.工程内容：[具体内容]。5.工程工期：[具体工期]。四、施工方责任1.施工组织与管理：施工方应按照合同约定，建立健全施工组织机构，确保工程顺利进行。2.施工质量保证：施工方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量合格。3.施工安全保证：施工方应采取有效措施，确保施工现场安全，防止安全事故发生。4.施工进度保证：施工方应按照合同约定，确保工程按期完工。5.施工环保保证：施工方应遵守国家环保法规，采取措施减少施工对环境的影响。五、甲方责任1.甲方配合义务：甲方应按照合同约定，提供必要的施工条件，包括施工场地、施工用水、用电等。2.甲方付款义务：甲方应按照合同约定，按时支付工程进度款。3.甲方验收义务：甲方应按照合同约定，对工程进行验收，并对验收结果承担责任。4.甲方协调义务：甲方应协调解决施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。5.甲方其他义务：甲方应履行合同约定的其他义务。六、违约责任1.施工方违约责任：施工方如违反合同约定，导致工程无法按期完工或质量不合格，应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。2.甲方违约责任：甲方如违反合同约定，导致工程无法按期完工或质量不合格，应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。3.履约担保违约责任：如因施工方违约导致担保方承担担保责任，施工方应向担保方支付相应的违约金。4.违约赔偿标准：违约赔偿标准根据实际损失和合同约定确定。5.违约处理程序：违约处理程序按照合同约定执行。七、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构：如双方协商不成，可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。3.争议解决程序：争议解决程序按照相关法律法规和仲裁规则执行。4.争议解决费用：争议解决费用由败诉方承担，或由双方协商确定。5.争议解决期限：争议解决期限自争议发生之日起计算，最长不超过一年。八、协议变更与解除1.协议变更条件：经双方协商一致，可对协议内容进行变更。2.协议解除条件：在合同履行过程中，如出现不可抗力或其他双方约定的情形，可解除协议。3.协议变更程序：变更协议应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。4.协议解除程序：解除协议应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。5.协议变更与解除的效力：协议变更或解除后，原协议内容失效，双方应按照变更或解除后的协议履行义务。九、协议生效与终止1.协议生效条件：本协议经双方签字盖章后生效。2.协议终止条件：协议履行完毕或协议约定的终止条件成就时，协议终止。3.协议终止程序：协议终止应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。4.协议终止效力：协议终止后，双方应按照协议约定处理剩余事宜。5.协议终止后事宜：协议终止后，双方应按照国家相关法律法规和合同约定处理相关事宜。十、协议附件1.履约担保函2.履约保证金缴纳凭证3.施工合同4.工程量清单5.其他相关文件十一、其他约定1.通知与送达：通知应以书面形式发送，自发送之日起视为送达。2.法律适用与争议解决：本协议适用中华人民共和国法律，争议解决方式如前所述。3.协议签署：本协议一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。4.协议份数：[具体份数]。5.协议解释：本协议如有未尽事宜，可由双方另行协商解决。十二、协议签署1.施工方代表签字：[施工方代表姓名]。2.甲方代表签字：[甲方代表姓名]。3.履约担保方代表签字：[履约担保方代表姓名]。4.日期：[具体日期]。5.地点：[具体地点]。十三、附件清单1.履约担保函2.履约保证金缴纳凭证3.施工合同4.工程量清单5.其他相关文件十四、协议备案1.备案机关：[备案机关名称]。2.备案时间：[备案时间]。3.备案程序：按照备案机关规定程序进行备案。4.备案效力：备案后的协议具有法律效力。5.备案后的变更与解除：备案后的协议变更与解除，应按照备案程序进行。施工方代表签字：____________________甲方代表签字：____________________履约担保方代表签字：____________________日期：____________________地点：____________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款说明：在合同履行过程中，甲方有权对施工进度、质量、安全等方面进行监督和指导。内容：a.甲方有权要求施工方定期提交施工进度报告，并对施工进度进行审查。b.甲方有权要求施工方提交工程质量检测报告，并对工程质量进行审查。c.甲方有权要求施工方采取必要的安全措施，并对施工现场进行安全检查。2.甲方付款条款说明：甲方应按照合同约定，在规定的时间内支付工程进度款。内容：a.甲方应在施工方完成每阶段工程后，按照合同约定的比例支付进度款。b.甲方应在收到施工方提交的验收报告后，支付剩余的工程款。c.甲方应确保支付款项的资金来源合法，不得以任何形式拖欠工程款。3.甲方变更条款说明：甲方有权对施工合同进行变更，但需提前通知施工方。内容：a.甲方提出变更请求时，应提供变更原因及变更内容。b.施工方应在收到变更通知后，及时对变更内容进行评估，并反馈意见。c.如双方就变更内容达成一致，应签订补充协议。4.甲方验收条款说明：甲方有权对施工完成后的工程进行验收，并对验收结果承担责任。内容：a.甲方应在施工方完成工程后，按照合同约定的验收标准进行验收。b.甲方应在验收合格后，签署验收报告，并支付相应的工程款。c.如验收不合格，甲方有权要求施工方进行整改，直至合格。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款说明：在合同履行过程中，乙方有权对施工进度、质量、安全等方面进行管理和决策。内容：a.乙方应制定详细的施工计划，并确保施工进度符合合同要求。b.乙方应负责工程质量控制，确保工程质量达到国家相关标准。c.乙方应采取必要的安全措施，确保施工现场安全。2.乙方付款条款说明：乙方应按照合同约定，及时支付施工方的工程进度款。内容：a.乙方应在施工方完成每阶段工程后，按照合同约定的比例支付进度款。b.乙方应在收到施工方提交的验收报告后，支付剩余的工程款。c.乙方应确保支付款项的资金来源合法，不得以任何形式拖欠工程款。3.乙方变更条款说明：乙方有权对施工合同进行变更，但需提前通知甲方。内容：a.乙方提出变更请求时，应提供变更原因及变更内容。b.甲方应在收到变更通知后，及时对变更内容进行评估，并反馈意见。c.如双方就变更内容达成一致，应签订补充协议。4.乙方验收条款说明：乙方有权对施工完成后的工程进行验收，并对验收结果承担责任。内容：a.乙方应在施工方完成工程后，按照合同约定的验收标准进行验收。b.乙方应在验收合格后，签署验收报告，并支付相应的工程款。c.如验收不合格，乙方有权要求施工方进行整改，直至合格。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介条款说明：在合同履行过程中，第三方中介机构负责监督和协调双方的履约行为。内容：a.第三方中介机构应在合同签订前，与双方达成协议，明确职责和权利。b.第三方中介机构应定期对施工进度、质量、安全等方面进行监督检查。c.第三方中介机构应在发现问题时，及时通知双方，并协助解决问题。2.第三方中介费用条款说明：第三方中介机构的服务费用由双方协商确定，并在合同中明确。内容：a.第三方中介机构的服务费用应在合同中明确约定，包括服务内容、费用标准和支付方式。b.第三方中介机构的服务费用应由双方在合同约定的期限内支付。c.如第三方中介机构的服务未达到预期效果，双方可协商调整费用。3.第三方中介争议解决条款说明：在合同履行过程中，如发生争议，第三方中介机构应协助双方进行调解。内容：a.第三方中介机构应在争议发生后，及时介入，协助双方进行调解。b.调解结果应经双方同意，并由第三方中介机构出具调解书。c.如调解不成，双方可按照合同约定的争议解决方式处理。附件及其他补充说明一、附件列表：1.履约担保函2.履约保证金缴纳凭证3.施工合同4.工程量清单5.施工方案6.质量保证书7.安全生产保证书8.环保保证书9.第三方中介机构协议10.其他相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：施工方未按合同约定的时间和质量要求完成工程。认定：根据工程进度报告、质量检测报告及甲方验收报告认定。2.违约行为：甲方未按合同约定的时间支付工程进度款。认定：根据银行转账记录或付款凭证认定。3.违约行为：乙方未按合同约定的时间支付施工方工程进度款。认定：根据银行转账记录或付款凭证认定。4.违约行为：任何一方未按合同约定履行其他义务。认定：根据合同约定和相关证据认定。三、法律名词及解释：1.履约担保：指担保方为保证施工方履行合同义务而提供的担保。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁：指双方在争议发生前或发生后达成协议，将争议提交仲裁机构裁决。5.诉讼：指一方当事人将另一方当事人诉至人民法院，通过司法程序解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工方拖延工期。解决办法：根据合同约定，甲方有权要求施工方支付违约金，并要求施工方加快施工进度。2.问题：工程质量不合格。解决办法：施工方应进行整改，直至工程质量达到合同约定的标准，甲方有权要求施工方承担相关费用。3.问题：甲方拖欠工程款。解决办法：施工方可向甲方发出催款通知，如甲方仍不支付，施工方可依法申请仲裁或诉讼。4.问题：第三方中介机构服务不达标。解决办法：双方可协商更换第三方中介机构，或要求原机构改进服务。五、所有应用场景：1.城市地下管网施工项目。2.政府公共基础设施建设项目。3.工程总承包项目。4.施工监理项目。5.工程咨询项目。全文完。2024版城市地下管网施工合同履约担保协议书2合同编号_________一、合同主体1.1甲方（建设单位）：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人姓名）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方（施工单位）：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人姓名）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：名称：（如有，填写相关方名称）地址：（如有，填写相关方地址）联系人：（如有，填写相关方联系人姓名）联系电话：（如有，填写相关方联系电话）二、合同前言2.1背景：为保障城市地下管网施工项目的顺利进行，甲方与乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，就城市地下管网施工项目的履约担保达成一致，特订立本协议。2.2目的：本协议旨在明确甲方与乙方在履行城市地下管网施工合同过程中的权利义务，确保工程质量和安全，促进双方合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语：1.履约担保：指乙方为确保按合同约定履行义务，向甲方提供一定金额的保证金或其他形式的担保。2.建设单位：指在城市地下管网施工项目中承担建设任务的主体。3.施工单位：指在城市地下管网施工项目中承担施工任务的主体。3.2关键词解释：1.城市地下管网：指城市范围内的供水、排水、燃气、热力、电力、通信、电视等管线设施。2.施工合同：指甲方与乙方就城市地下管网施工项目签订的具有法律效力的合同。3.履约：指乙方按照施工合同约定的内容、时间、质量、安全等要求，完成施工任务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务：1.对乙方提供的履约担保进行审查，确认其符合合同要求。2.甲方有权对乙方在施工过程中的违法行为进行制止，并要求乙方承担相应的法律责任。3.甲方有权根据施工合同约定，对乙方进行考核、评价。4.2乙方的权利和义务：1.乙方应按照施工合同约定，在规定的时间内，完成城市地下管网施工任务。2.乙方应确保施工质量、安全，遵守国家相关法律法规和行业标准。3.乙方应配合甲方对施工过程中的问题进行整改，确保工程顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间：（填写合同履行开始时间）至（填写合同履行结束时间）。5.2合同履行地点：（填写合同履行具体地点）。5.3合同履行方式：1.乙方应按照施工合同约定的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。2.乙方应按照合同约定的时间节点，完成各阶段的施工任务。六、合同的生效和终止6.1生效条件：本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件：1.施工合同履行完毕，甲方验收合格。2.双方协商一致，终止本协议。3.因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序：1.双方应书面通知对方终止本协议。2.双方应按照施工合同约定，处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果：1.合同终止后，乙方应按照施工合同约定，向甲方支付剩余工程款。2.双方应按照国家相关法律法规，处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成：1.履约保证金：乙方应按照合同约定的金额向甲方缴纳履约保证金，作为履行施工合同的担保。2.施工费用：包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等，具体费用构成以施工合同为准。3.验收费用：包括但不限于工程验收、质量检测、安全评估等费用。4.其他费用：根据施工过程中产生的其他合理费用。7.2支付方式：1.银行转账：乙方按照甲方指定的账户进行银行转账支付。2.现金支付：在合同约定的特定情况下，乙方可以以现金形式支付部分费用。7.3支付时间：1.履约保证金：乙方应在合同签订后五个工作日内缴纳。2.施工费用：按照施工进度和施工合同约定的支付节点支付。3.验收费用：在工程验收合格后五个工作日内支付。4.其他费用：根据费用产生的时间点支付。7.4支付条款：1.甲方应在收到乙方提供的合法发票后五个工作日内支付相应费用。2.乙方应保证所提供的发票真实、合法、有效。3.任何费用支付均需甲方书面确认。八、违约责任8.1甲方违约：1.若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的千分之五。2.若甲方未按时进行工程验收，应承担由此造成的损失。8.2乙方违约：1.若乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的千分之五。2.若乙方施工质量不符合约定标准，应承担修复费用及相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式：1.违约方应按照合同约定，在违约发生后五个工作日内支付违约金。2.任何违约行为造成的损失，违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容：1.甲方和乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.合同内容及其相关资料。9.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式：1.未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。2.采取必要措施，确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义：指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件：1.地震、洪水、火灾等自然灾害。2.战争、动乱、政府行为等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务：1.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例：1.地震、洪水等自然灾害。2.战争、动乱等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼：若协商不成，双方可选择调解、仲裁或诉讼方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定：1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同。2.双方同意，在特殊情况下，经对方书面同意，可以转让本合同。12.2不得转让的情形：1.合同中的保密条款。2.合同中的违约责任条款。十三、权利的保留13.1权力保留：1.甲方保留对乙方施工过程中的质量、安全、进度等进行监督的权利。2.乙方保留对甲方提供的施工图纸、技术规范等进行审查的权利。13.2特殊权力保留：1.在合同履行过程中，若发生紧急情况，甲方有权采取必要措施，确保工程安全和质量。2.乙方有权在确保工程质量和安全的前提下，对施工方案进行调整。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序：1.合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式进行。2.任何修改和补充的协议，均为合同的一部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力：1.修改和补充的协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.修改和补充的协议与原合同有冲突的，以修改和补充的协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项：1.双方应相互配合，确保工程顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件，乙方应充分利用甲方提供的条件。15.2协作与配合方式：1.双方应定期召开协调会议，解决施工过程中的问题。2.双方应通过书面形式进行沟通，确保信息传递的准确性。十六、其他条款16.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性：本合同构成甲乙双方之间关于城市地下管网施工合同履约担保的全部协议，任何其他口头或书面协议均视为无效。16.3增减条款：1.本合同如有增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。2.增减条款与本合同有冲突的，以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：甲方（建设单位）签字（盖章）：乙方（施工单位）签字（盖章）：日期：年月日日期：年月日附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法人代表身份证明复印件4.乙方法人代表身份证明复印件5.施工合同6.施工图纸及技术规范7.甲方指定的银行账户信息8.乙方提供的履约保证金缴纳凭证9.工程验收报告10.争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用：甲方应在收到乙方提供的合法发票后五个工作日内支付相应费用。未按时进行工程验收：甲方未按时进行工程验收，应承担由此造成的损失。2.乙方违约：未按时完成施工任务：