2024版建筑工程施工合同合同终止补充协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑工程施工合同合同终止补充协议范本本合同目录一览1.合同签订与生效2.合同主体与资质3.工程概况与施工范围4.工程进度与工期5.工程质量与验收6.工程价款与支付7.材料供应与设备8.安全生产与文明施工9.环境保护与污染防治10.合同变更与解除11.争议解决与仲裁12.违约责任与赔偿13.合同终止与清算14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同签订与生效1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.2合同签订前，乙方应向甲方提供有效的企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等相关文件。1.3甲方应在收到乙方提供的上述文件后五个工作日内予以审核，确认乙方具备履行合同的能力。第二条合同主体与资质2.1本合同由甲方（施工方）和乙方（业主方）签订。2.2甲方为合法注册的企业，具备建筑工程施工的相应资质。2.3乙方为合法注册的企业，具备房地产开发或投资项目的相应资质。第三条工程概况与施工范围3.1本合同涉及的工程为：[工程名称]，位于[工程地址]，建筑面积为[建筑面积]平方米。3.2施工范围包括但不限于：主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、水电、通风、消防等。3.3乙方应根据本合同约定的施工范围和质量标准，按时完成工程。第四条工程进度与工期4.1本合同工期为[工期]天。4.2乙方应在合同工期开始前五个工作日内提交施工组织设计和施工进度计划。4.3甲方应按照施工进度计划对工程进行监督检查，确保工程按期完成。第五条工程质量与验收5.1乙方应严格按照国家有关建筑工程质量标准进行施工。5.2工程完工后，乙方应组织进行自检，并提交自检报告。5.3甲方应在收到乙方自检报告后五个工作日内组织验收，确认工程质量。第六条工程价款与支付6.1本合同工程总价款为人民币[总价款]元。6.2工程款支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例由双方协商确定。6.3甲方应在约定的时间内支付工程款，逾期支付的，应向乙方支付违约金。第七条材料供应与设备7.1乙方应根据工程需要，合理选择材料供应商和设备供应商。7.2乙方应确保所采购的材料和设备符合国家相关标准和要求。7.3甲方有权对乙方采购的材料和设备进行抽样检验，检验不合格的，乙方应予以更换或赔偿。第八条安全生产与文明施工8.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。8.2乙方应建立健全安全生产责任制，定期进行安全教育和培训。8.3乙方应采取有效措施，防止施工现场发生安全事故，确保人员安全。8.4乙方应保持施工现场整洁，做到文明施工，减少对周边环境的影响。第九条环境保护与污染防治9.1乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规，采取有效措施减少环境污染。9.2乙方应设置环境保护设施，确保废水、废气、固体废弃物等得到妥善处理。9.3乙方应接受环保部门的监督检查，对违反环保法规的行为承担相应责任。第十条合同变更与解除10.1因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。10.2如因甲方原因导致合同无法履行，甲方应承担违约责任。10.3如因乙方原因导致合同无法履行，乙方应承担违约责任。10.4合同变更或解除应书面通知对方，并签订书面协议。第十一条争议解决与仲裁11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。11.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.3双方同意将争议提交[仲裁机构名称]仲裁。第十二条违约责任与赔偿12.1任何一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金。12.2违约金数额按合同约定或法律规定执行。12.3因违约造成的损失超过违约金的，违约方还应赔偿守约方的实际损失。第十三条合同终止与清算13.1合同期满或双方协商一致解除合同后，应进行合同清算。13.2清算内容包括但不限于：工程款项结算、材料设备回收、场地清理等。13.3双方应在合同终止后三十日内完成清算工作。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、工程设计、质量检测、风险评估、咨询服务、保险理赔等。第二条第三方介入的程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方介入的具体内容、职责和权限。2.2第三方介入前，甲乙双方应向第三方提供必要的工程资料和相关信息。第三条第三方的责任与权利3.1第三方应按照合同约定和法律法规的要求，履行其职责，对介入事项承担相应责任。3.2第三方在履行职责过程中，享有获取必要信息、提出建议和意见的权利。3.3第三方在介入过程中，应保持独立、客观、公正的原则，不得偏袒任何一方。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质、范围和风险程度确定。4.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。4.3如第三方责任超过约定的限额，超出部分由甲乙双方根据实际情况另行协商解决。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业机构或个人，应向甲方负责，接受甲方的监督和指导。5.2第三方与乙方的关系：第三方在履行职责过程中，应尊重乙方的合法权益，不得干预乙方的正常施工活动。5.3第三方与工程其他参与方的关系：第三方应与其他工程参与方（如材料供应商、分包商等）保持沟通，确保工程顺利进行。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。6.2如第三方介入导致工程进度延误或增加成本，相关费用由责任方承担。6.3第三方介入的费用支付方式、时间节点等应在合同中约定。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除需经甲乙双方同意，并以书面形式通知第三方。7.2第三方介入的变更或解除不影响本合同其他条款的效力。第八条第三方的保密义务8.1第三方在介入过程中，应遵守保密原则，对甲乙双方的商业秘密和工程信息予以保密。8.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第九条第三方的法律地位9.1第三方在介入过程中，不改变其原有的法律地位，不成为合同的一方当事人。9.2第三方在履行职责过程中，产生的法律责任由其自行承担。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。10.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或提交仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.甲方企业法人营业执照副本2.乙方企业法人营业执照副本3.乙方安全生产许可证副本4.乙方资质证书副本5.施工组织设计和施工进度计划6.工程图纸及技术规范7.材料和设备采购合同8.工程施工合同9.工程款支付凭证10.工程验收报告11.安全生产责任制文件12.环境保护措施文件13.第三方介入协议14.争议解决相关文件15.其他双方认为必要的文件详细要求和说明：1.上述附件应为原件或经双方签字盖章的复印件。2.所有附件应真实、完整，符合国家相关法律法规的要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定的工期完成工程。b.乙方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准。c.甲方未按合同约定的期限支付工程款。d.第三方在介入过程中出现重大失误，导致工程进度延误或成本增加。e.双方违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准：a.乙方未按期完成工程，每延误一天，应支付甲方合同总价款的1‰作为违约金。b.乙方提供的材料和设备不符合质量标准，乙方应负责更换或赔偿损失。c.甲方未按期支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的1‰作为违约金。d.第三方失误导致工程延误或增加成本，第三方应承担相应责任，赔偿甲乙双方的损失。e.违反保密义务，违约方应承担相应的法律责任。简要示例说明：1.乙方因管理不善，导致工程进度延误三天，应支付甲方违约金：合同总价款×3天×1‰。2.乙方提供的钢筋质量不达标，导致工程返工，乙方应赔偿甲方因返工产生的全部费用。3.甲方因资金周转困难，未按合同约定支付工程款，应支付乙方违约金：合同总价款×10天×1‰。4.第三方在工程监理过程中，未能及时发现质量问题，导致工程延误一个月，第三方应赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024版建筑工程施工合同合同终止补充协议范本1合同目录一、协议概述1.协议签订背景2.协议目的和意义3.协议适用范围二、合同终止原因1.因不可抗力导致合同终止2.因一方违约导致合同终止3.因合同约定条件成就导致合同终止4.因其他原因导致合同终止三、合同终止程序1.提前通知2.协商解决3.法院或仲裁机构裁决4.终止合同文件签署四、合同终止后的权利义务1.工程交付及验收2.工程款结算3.保修责任4.违约责任五、合同终止后的资产处理1.设备、材料处理2.施工场地清理3.工程遗留问题处理六、合同终止后的资料移交1.技术资料移交2.管理资料移交3.人员资料移交七、合同终止后的保密条款1.保密义务2.保密范围3.违约责任八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序九、协议生效及终止1.协议生效条件2.协议终止条件3.协议续签十、协议的修改和补充1.修改程序2.补充内容3.修改和补充的效力十一、协议的签署和生效1.签署主体2.签署程序3.协议生效时间十二、其他1.协议的附件2.协议的解释3.协议的管辖十三、附件1.合同终止协议范本2.合同终止通知书3.工程交付及验收表4.工程款结算表5.保修责任承诺书十四、协议解除与终止合同编号_________一、协议概述1.协议签订背景（2）为明确双方在合同终止后的权利义务关系，特签订本补充协议。2.协议目的和意义（1）明确合同终止后的责任划分，保障双方合法权益。（2）确保工程交付、款项结算、资料移交等事宜顺利进行。3.协议适用范围（1）本协议适用于主合同终止后的所有相关事宜。（2）本协议与主合同内容不一致的，以本协议为准。二、合同终止原因1.因不可抗力导致合同终止（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、政府行为等不可抗力事件。2.因一方违约导致合同终止（1）甲方或乙方未能履行主合同约定的义务。（2）甲方或乙方在履行主合同过程中，发生严重违约行为。3.因合同约定条件成就导致合同终止（1）合同约定的终止条件成就。（2）双方协商一致决定终止合同。4.因其他原因导致合同终止（1）法律法规变更导致合同无法继续履行。（2）双方认为有必要终止合同的其他原因。三、合同终止程序1.提前通知（1）一方需提前30日向另一方发出书面终止通知。（2）通知内容包括终止原因、终止日期等。2.协商解决（1）双方应就合同终止事宜进行友好协商。（2）协商不成时，可依法向法院或仲裁机构申请解决。3.法院或仲裁机构裁决（1）如双方协商不成，可依法向法院或仲裁机构申请裁决。（2）裁决结果为终局裁决，双方应无条件执行。4.终止合同文件签署（1）双方应签署终止合同文件，明确合同终止后的权利义务。（2）终止合同文件应作为本协议附件。四、合同终止后的权利义务1.工程交付及验收（1）甲方应按照主合同约定，将工程交付乙方验收。（2）乙方应在收到甲方交付的工程后，按照主合同约定进行验收。2.工程款结算（1）双方应按照主合同约定，进行工程款结算。（2）结算完成后，甲方应向乙方出具结算证明。3.保修责任（1）甲方应按照主合同约定，承担保修责任。（2）保修期内，甲方应负责修复乙方提出的保修问题。4.违约责任（1）如一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。（2）违约方应向守约方支付违约金。五、合同终止后的资产处理1.设备、材料处理（1）双方应按照主合同约定，处理工程中的设备、材料。（2）处理方式包括拆除、回收、折价等。2.施工场地清理（1）甲方应负责清理施工场地，确保场地整洁。（2）清理费用由甲方承担。3.工程遗留问题处理（1）双方应共同协商解决工程遗留问题。（2）协商不成时，可依法向法院或仲裁机构申请解决。六、合同终止后的资料移交1.技术资料移交（1）甲方应向乙方移交工程所需的技术资料。（2）资料内容应包括设计图纸、施工方案等。2.管理资料移交（1）甲方应向乙方移交工程管理所需的相关资料。（2）资料内容应包括施工日志、验收报告等。3.人员资料移交（1）甲方应向乙方移交施工人员的相关资料。（2）资料内容应包括人员资质、健康状况等。七、合同终止后的保密条款1.保密义务（1）双方对本协议及主合同中的商业秘密负有保密义务。（2）保密期限为主合同终止后3年。2.保密范围（1）涉及双方商业秘密的技术、财务、人员等资料。（2）涉及工程项目的施工方案、进度、质量等内部信息。3.违约责任（1）如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。（2）违约方应向守约方支付违约金。八、争议解决1.争议解决方式（1）双方应通过友好协商解决合同终止后的争议。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构（1）如双方同意，争议可提交至双方认可的仲裁机构仲裁。（2）仲裁机构应依据中华人民共和国仲裁法进行仲裁。3.争议解决程序（1）提交争议的一方应向对方发出书面争议通知。（2）争议解决机构应在收到争议通知之日起30日内作出裁决。九、协议生效及终止1.协议生效条件（1）本协议经双方签署后生效。（2）本协议自双方签字盖章之日起生效。2.协议终止条件（1）本协议履行完毕或达到终止条件时自动终止。（2）任何一方违约，另一方有权终止本协议。3.协议续签（1）如双方认为有必要，可协商续签本协议。（2）续签后的协议与本协议具有同等法律效力。十、其他1.协议的附件（1）本协议附件为本协议不可分割的一部分。（2）附件包括但不限于：合同终止通知书、工程交付及验收表、工程款结算表、保修责任承诺书等。2.协议的解释（1）本协议的解释以中文为准。（2）如对本协议的条款有争议，应以通常理解为准。3.协议的管辖（1）本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。（2）本协议的签订地为本协议的管辖地。十一、附件（此处列出附件清单）十二、协议解除与终止（1）本协议的解除或终止应书面通知对方。（2）协议解除或终止后，双方应按照本协议约定处理相关事宜。十三、不可抗力（1）本协议所指不可抗力包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。（2）发生不可抗力事件时，双方应相互理解，并尽力减轻损失。十四、通知（1）本协议项下的通知应以书面形式发送。（2）通知应送达至对方指定的地址，或通过双方认可的其他方式发送。甲方（施工方）：____________________乙方（建设单位）：____________________日期：_______________________________日期：_______________________________甲方（施工方）代表签字：____________________乙方（建设单位）代表签字：____________________附件：_______________________________附件：_______________________________附件：_______________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导权条款说明：本条款赋予甲方在合同终止后对工程剩余部分、设备、材料等拥有最终决定权。条款内容：（1）合同终止后，甲方有权决定工程剩余部分的继续施工或终止。（2）甲方有权决定设备、材料的处置方式，包括拆除、回收、折价等。2.甲方赔偿条款说明：本条款规定，若因甲方原因导致合同终止，甲方应承担相应的赔偿责任。条款内容：（1）甲方应赔偿乙方因合同终止而遭受的直接经济损失。（2）甲方赔偿范围包括但不限于：工程款、设备款、材料款等。3.甲方保密条款说明：本条款确保甲方在合同终止后对乙方商业秘密的保密义务。条款内容：（1）甲方对本协议及主合同中的商业秘密负有保密义务。（2）保密期限为主合同终止后5年。4.甲方优先权条款说明：本条款规定，在合同终止后的工程剩余部分施工中，甲方拥有优先权。条款内容：（1）甲方在合同终止后的工程剩余部分施工中，享有优先权。（2）乙方应优先考虑甲方提出的施工方案和人员配置。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导权条款说明：本条款赋予乙方在合同终止后对工程剩余部分、设备、材料等拥有最终决定权。条款内容：（1）合同终止后，乙方有权决定工程剩余部分的继续施工或终止。（2）乙方有权决定设备、材料的处置方式，包括拆除、回收、折价等。2.乙方赔偿条款说明：本条款规定，若因乙方原因导致合同终止，乙方应承担相应的赔偿责任。条款内容：（1）乙方应赔偿甲方因合同终止而遭受的直接经济损失。（2）乙方赔偿范围包括但不限于：工程款、设备款、材料款等。3.乙方保密条款说明：本条款确保乙方在合同终止后对甲方商业秘密的保密义务。条款内容：（1）乙方对本协议及主合同中的商业秘密负有保密义务。（2）保密期限为主合同终止后5年。4.乙方优先权条款说明：本条款规定，在合同终止后的工程剩余部分施工中，乙方拥有优先权。条款内容：（1）乙方在合同终止后的工程剩余部分施工中，享有优先权。（2）甲方应优先考虑乙方提出的施工方案和人员配置。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.中介职责条款说明：本条款明确第三方中介在合同终止后的职责和义务。条款内容：（1）第三方中介应在合同终止后，协助双方处理工程剩余部分、设备、材料等事宜。（2）第三方中介应保证其提供的服务符合双方利益，并确保合同终止后的工作顺利进行。2.中介费用条款说明：本条款规定第三方中介的收费标准和服务期限。条款内容：（1）第三方中介的收费标准由双方协商确定。（2）中介服务期限自合同终止之日起至合同终止后所有事宜处理完毕为止。3.中介保密条款说明：本条款确保第三方中介在合同终止后对双方商业秘密的保密义务。条款内容：（1）第三方中介对本协议及主合同中的商业秘密负有保密义务。（2）保密期限为主合同终止后5年。4.中介责任条款说明：本条款规定第三方中介在合同终止后的责任范围。条款内容：（1）第三方中介应承担因自身原因导致合同终止后事宜处理不当的责任。（2）第三方中介应承担因其服务导致双方遭受的直接经济损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同终止通知书2.工程交付及验收表3.工程款结算表4.保修责任承诺书5.设备、材料清单6.施工场地清理记录7.技术资料移交清单8.管理资料移交清单9.人员资料移交清单10.争议解决协议11.保密协议12.第三方中介服务协议13.不可抗力证明文件14.违约金支付凭证15.其他双方约定的附件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约行为：未能按时完成工程、工程质量不符合约定、未按时支付工程款等。乙方违约行为：未按时接收工程、未按时支付工程款、未按时履行保修责任等。第三方中介违约行为：未履行中介职责、泄露商业秘密、未能有效协调双方关系等。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款、法律法规及双方协商结果。争议解决机构或法院将根据事实和证据，对违约行为进行认定。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等。2.违约金：指因违约行为而产生的赔偿金，用于补偿守约方因违约所遭受的损失。3.保密义务：指双方在合同履行过程中，对涉及商业秘密的信息负有保密责任。4.争议解决：指双方在合同履行过程中产生的争议，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决。5.法院或仲裁机构：指具有管辖权的法院或仲裁机构，负责处理合同争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：合同终止后，工程剩余部分的处理。解决办法：根据合同约定，由甲方或乙方决定工程剩余部分的继续施工或终止。2.问题：合同终止后，设备、材料的处置。解决办法：根据合同约定，由甲方或乙方决定设备、材料的处置方式。3.问题：合同终止后，资料移交的及时性。解决办法：双方应按照合同约定，及时完成资料移交工作。4.问题：合同终止后，争议解决的不确定性。解决办法：双方应在合同中明确争议解决方式，确保争议得到及时解决。五、所有应用场景：1.合同终止原因：因不可抗力、一方违约或合同约定条件成就等情况。2.合同终止程序：提前通知、协商解决、法院或仲裁机构裁决。3.合同终止后的权利义务：工程交付、款项结算、保修责任、违约责任。4.合同终止后的资产处理：设备、材料处理、施工场地清理、工程遗留问题处理。5.合同终止后的资料移交：技术资料、管理资料、人员资料。6.合同终止后的保密条款：保密义务、保密范围、违约责任。7.争议解决：友好协商、法院或仲裁机构裁决。8.协议生效及终止：生效条件、终止条件、续签。9.其他：不可抗力、通知、附件等。全文完。2024版建筑工程施工合同合同终止补充协议范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及《2024版建筑工程施工合同》的约定，由甲乙双方协商一致签订。三、定义与解释3.1专业术语本协议中涉及的专业术语，如“合同终止”、“违约责任”、“工程质量”等，均按照《2024版建筑工程施工合同》中的定义执行。3.2关键词解释（1）合同终止：指在合同履行过程中，因特定原因导致合同提前解除或自然终止。（2）违约责任：指因一方当事人违反合同约定，导致另一方当事人遭受损失，应承担的赔偿责任。（3）工程质量：指建筑工程在施工过程中，按照设计文件、施工规范及合同约定，达到预期使用功能和使用寿命的程度。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。（2）甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等方面进行监督检查。（3）甲方有权在合同终止后，要求乙方承担相应的违约责任。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权要求甲方按照合同约定，按时支付工程款项。（2）乙方有权在合同终止后，要求甲方承担相应的违约责任。（3）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务，确保工程质量。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至合同终止之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为《2024版建筑工程施工合同》约定的施工地点。5.3合同履行方式合同履行方式按照《2024版建筑工程施工合同》约定执行。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同履行完毕，双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约，经另一方书面通知后，违约方未在规定期限内采取补救措施或未履行合同；（4）法律、法规规定的其他合同终止条件。6.3终止程序（1）一方提出终止合同意向，应书面通知另一方；（2）双方协商一致后，签订终止合同协议；（3）终止合同协议经双方签字盖章后生效。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定履行合同终止后的相关事宜；（2）乙方应按照合同约定，将施工现场清理完毕，并办理相关手续；（3）甲方应按照合同约定，支付乙方已完成的工程款项；（4）双方应按照法律法规的规定，处理合同终止后的债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成（1）工程款：按照合同约定的工程量、单价及付款进度计算；（2）材料费：包括施工过程中所使用的各类材料费用；（3）人工费：包括施工人员工资、津贴等；（4）设备租赁费：包括施工过程中所租赁的各类设备费用；（5）其他费用：包括设计费、监理费、检测费等。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定，通过银行转账方式向乙方支付工程款项；（2）乙方应提供合法的税务发票，作为甲方支付工程款项的依据。7.3支付时间（1）工程款支付：按照合同约定的工程进度，甲方应在每个付款周期内支付相应比例的工程款；（2）材料费支付：在材料采购完成后，乙方应在5个工作日内向甲方提交材料发票，甲方应在收到发票后10个工作日内支付材料费；（3）人工费支付：每月底前，乙方应向甲方提交当月人工费结算单，甲方应在收到结算单后10个工作日内支付当月人工费。7.4支付条款（1）甲方应在合同约定的支付时间内，按照约定的支付方式向乙方支付工程款项；（2）乙方应在收到甲方支付的工程款项后，按照合同约定的时间节点，及时完成相应工作；（3）如甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金按应付工程款项的千分之五计算，自应付款之日起至实际付款之日止。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付违约金；（2）甲方擅自变更设计，导致工程进度延误，应承担相应责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定的时间节点完成工程，应向甲方支付违约金；（2）乙方施工过程中发生安全事故，应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金：按照合同约定的比例计算，自违约行为发生之日起至实际履行之日止；（2）实际损失：根据实际损失情况，由违约方支付给受损方。九、保密条款9.1保密内容（1）甲乙双方的商业秘密；（2）涉及工程项目的相关信息；（3）合同履行过程中的技术秘密。9.2保密期限本协议项下的保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）甲乙双方应采取合理措施，防止保密内容的泄露；（2）未经对方同意，不得将保密内容用于任何商业目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难的情形。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）战争、骚乱、罢工等社会异常事件；（3）政府行为导致的政策、法规变更。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，甲乙双方应及时通知对方；（2）双方应采取一切合理措施，尽量减轻不可抗力事件的影响；（3）因不可抗力导致合同无法履行时，甲乙双方应根据实际情况协商解决。10.4不可抗力实例（1）因地震导致工程停工；（2）因战争导致工程材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定（1）未经对方同意，甲乙双方不得转让合同权利和义务；（2）如一方需转让合同权利和义务，应书面通知对方，并经对方同意。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的工程；（2）涉及知识产权的工程；（3）合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订并不影响甲乙双方在《2024版建筑工程施工合同》中约定的权利；（2）甲乙双方在合同履行过程中所享有的权利，在本协议签订后仍有效。13.2特殊权力保留（2）甲乙双方在合同终止后，对合同终止前已发生的争议，仍享有通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）甲乙双方对本协议的修改和补充，应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效；（2）修改和补充的内容，与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充，自双方签字盖章之日起生效，对本协议原有内容具有补充和替代作用。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方在合同履行过程中，应相互协作，共同完成合同约定的各项任务。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应按照合同约定，及时提供所需资料和信息；（2）甲乙双方应按照合同约定，共同解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议是《2024版建筑工程施工合同》的补充协议，具有独立性，不影响《2024版建筑工程施工合同》的效力。16.3增减条款本协议的增减条款，经甲乙双方协商一致后，作为本协议的组成部分。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：年月日乙方（施工单位）：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：年月日见证人：（签字）：年月日附件及其他说明解释一、附件列表：1.《2024版建筑工程施工合同》2.甲方提供的工程图纸及相关技术文件3.乙方提交的施工组织设计及施工方案4.工程进度计划及付款进度表5.材料采购合同及发票6.人力资源配置表及工资支付明细7.施工现场照片及视频资料8.争议解决相关文件9.本合同终止补充协议二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付工程款项，认定为违约行为。擅自变更设计，导致工程进度延误，认定为违约行为。2.乙方违约：未按合同约定的时间节点完成工程，认定为违约行为。施工过程中发生安全事故，认定为违约行为。3.违约行为的认定：违约行为的