2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同3篇_第1页
2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同3篇_第2页
2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同3篇_第3页
2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同3篇_第4页
2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1班组名称及负责人1.2施工单位名称及负责人1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模及内容2.4工程工期3.劳务分包内容3.1分包项目及范围3.2分包工程量及质量要求3.3分包工程进度安排4.工程价款及支付方式4.1工程价款总额4.2分包工程款支付方式4.3预付款及进度款支付比例4.4结算及最终付款时间5.工程进度款结算5.1进度款结算依据5.2进度款结算流程5.3进度款结算时间6.工程款结算及支付6.1工程款结算依据6.2工程款结算流程6.3工程款支付时间7.工程质量及验收7.1工程质量标准7.2工程验收流程7.3工程验收时间8.工程安全及文明施工8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3文明施工要求9.保险及意外事故处理9.1保险范围及责任9.2意外事故处理流程9.3保险费用承担10.知识产权及保密10.1知识产权归属10.2保密要求10.3违约责任11.违约责任及处理11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约处理方式12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除及终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同未尽事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1班组名称:架子工班组1.2班组负责人:1.3施工单位名称:建筑工程有限公司1.4施工单位负责人:1.5合同签订日期:2024年3月1日1.6合同签订地点:市区路号2.工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:市区街道2.3工程规模:总建筑面积120000平方米,其中地上建筑面积100000平方米,地下建筑面积20000平方米2.4工程内容:包括主体结构、屋面、装饰装修、安装工程等2.5工程工期:自2024年3月1日起至2025年3月1日止,共计12个月3.劳务分包内容3.1分包项目:架子工班组的施工劳务3.2分包工程范围:包括但不限于模板工程、脚手架搭设与拆除、施工现场安全防护等3.3分包工程量:按照施工图纸及工程量清单确定3.4分包工程质量要求:符合国家及行业相关质量标准,达到优良工程等级3.5分包工程进度安排:按照施工总进度计划执行,每月底前提交下月进度计划4.工程价款及支付方式4.1工程价款总额:根据工程量清单及市场价格确定,总额为人民币伍佰万元整4.2分包工程款支付方式:分阶段支付,预付款为合同总额的10%,进度款按月支付,结清工程款后支付尾款4.3预付款及进度款支付比例:预付款为合同总额的10%,进度款按实际完成工程量比例支付,每月支付20%4.4结算及最终付款时间:工程竣工验收合格后30日内结算,结清尾款5.工程进度款结算5.1进度款结算依据:按照实际完成的工程量及合同约定的单价进行结算5.2进度款结算流程:班组每月底前提交进度款结算申请,施工单位审核后支付5.3进度款结算时间:每月5日前完成结算6.工程款结算及支付6.1工程款结算依据:按照竣工验收合格的工程量及合同约定的单价进行结算6.2工程款结算流程:班组提交工程款结算申请,施工单位审核后支付6.3工程款支付时间:竣工验收合格后30日内支付8.工程安全及文明施工8.1安全生产责任:班组负责本班组施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全8.2安全防护措施:班组应按照国家及行业安全规范,采取必要的安全防护措施,包括但不限于安全帽、安全带、防护网等8.3文明施工要求:班组应保持施工现场整洁,不得乱扔垃圾,不得占用消防通道,不得影响周围居民生活9.保险及意外事故处理9.1保险范围及责任:班组应为其施工人员购买意外伤害保险,施工单位应为其施工设备购买财产保险9.2意外事故处理流程:发生意外事故后,班组应立即采取措施救治伤者,并及时报告施工单位及相关部门9.3保险费用承担:意外伤害保险费用由班组承担,财产保险费用由施工单位承担10.知识产权及保密10.1知识产权归属:合同中涉及到的技术资料、设计图纸等知识产权归施工单位所有10.2保密要求:班组应对施工单位提供的技术资料和商业秘密进行保密,未经允许不得向第三方泄露10.3违约责任:若班组违反保密要求,应承担相应的法律责任和经济赔偿11.违约责任及处理11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合要求、违反安全规定等11.2违约责任承担:班组应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等11.3违约处理方式:违约发生后,双方应协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼12.合同解除及终止12.1合同解除条件:包括合同约定的解除条件及不可抗力等因素导致的合同解除12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同12.3合同解除及终止程序:合同解除或终止前,双方应书面通知对方,并妥善处理合同解除或终止后的相关事宜13.争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同履行过程中的争议,协商不成可提交仲裁或向人民法院提起诉讼13.2争议解决机构:若选择仲裁,双方应共同选定仲裁机构13.3争议解决费用:仲裁或诉讼费用由败诉方承担,双方另有约定的除外14.其他约定事项14.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效14.2合同附件:包括但不限于工程量清单、技术资料、图纸等14.3合同未尽事宜处理:本合同未尽事宜,双方应协商解决,协商不成可参照相关法律法规处理第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1定义:本合同所指第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系中的独立第三方,包括但不限于监理单位、检测机构、造价咨询机构、保险公司等。1.2范围:第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、保险理赔、争议解决等方面。2.第三方介入的条件与程序a.双方同意;b.第三方具备相应的资质和能力;c.第三方提供的服务内容符合合同要求。2.2程序:第三方介入的程序如下:a.双方协商确定第三方介入的具体事项;b.双方共同与第三方签订相关协议或合同;c.第三方介入后,按照协议或合同约定履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不得超过其与甲乙双方签订的协议或合同中约定的责任限额。3.2责任限额的确定:责任限额应根据第三方的资质、能力、服务内容等因素协商确定,并在协议或合同中明确。4.第三方与其他各方的责权利划分4.1第三方与甲方:a.第三方应遵守甲方的相关规定和要求,确保服务质量和效率;b.第三方在履行职责过程中,对甲方负责,接受甲方的监督和检查;c.第三方应按照协议或合同约定,向甲方提供相关服务报告和资料。4.2第三方与乙方:a.第三方应遵守乙方的相关规定和要求,确保服务质量和效率;b.第三方在履行职责过程中,对乙方负责,接受乙方的监督和检查;c.第三方应按照协议或合同约定,向乙方提供相关服务报告和资料。4.3第三方与甲乙双方:a.第三方应保持中立,公正履行职责,不得偏袒任何一方;b.第三方在履行职责过程中,如发现甲乙双方存在争议,应协助双方协商解决;c.第三方应按照协议或合同约定,向甲乙双方提供相关服务报告和资料。5.第三方介入的变更与解除5.1变更:如需变更第三方介入事项,甲乙双方应协商一致,并与第三方重新签订协议或合同。5.2解除:如需解除第三方介入,甲乙双方应协商一致,并与第三方解除协议或合同。6.第三方介入的争议解决6.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成可提交仲裁或向人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构:若选择仲裁,甲乙双方应共同选定仲裁机构。7.第三方介入的协议或合同a.第三方的基本信息;b.第三方介入的事项;c.第三方责任限额;d.第三方与其他各方的责权利划分;e.争议解决方式;f.其他约定事项。8.第三方介入的生效8.1第三方介入的协议或合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单:详细列明分包工程的工程量,包括分部分项工程量、材料数量等。2.施工图纸:包括设计图纸、施工图纸、变更通知单等,用于指导施工。3.技术规范:国家及行业相关技术规范、标准,用于指导施工质量。4.预付款支付凭证:证明预付款已支付的文件。5.进度款支付凭证:证明进度款已支付的文件。6.工程验收报告:包括隐蔽工程验收报告、分项工程验收报告、竣工验收报告等。7.工程款结算报告:详细列明工程款的结算依据、计算过程及结果。8.安全生产责任书:明确甲乙双方在安全生产方面的责任和义务。9.安全防护措施方案:包括安全防护措施的具体内容、实施计划等。10.文明施工方案:包括文明施工的具体要求、实施计划等。11.保险合同:包括意外伤害保险、财产保险等。12.争议解决协议:包括争议解决方式、机构等。13.其他相关文件:包括但不限于合同变更协议、补充协议等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a.未按时完成工程:班组未按合同约定的工期完成工程,导致工期延误。b.工程质量不符合要求:班组施工的工程质量不符合国家及行业相关标准。c.违反安全生产规定:班组在施工过程中违反安全生产规定,造成安全事故。d.违反文明施工要求:班组未按合同约定的文明施工要求进行施工。e.违反保密要求:班组泄露施工单位的技术资料和商业秘密。2.责任认定标准:a.未按时完成工程:根据工期延误的程度,按合同约定支付违约金。b.工程质量不符合要求:根据质量问题的严重程度,由班组承担修复或返工费用。c.违反安全生产规定:造成安全事故的,由班组承担相应的法律责任和经济赔偿。d.违反文明施工要求:根据违反的程度,由班组承担相应费用或整改措施。e.违反保密要求:泄露技术资料和商业秘密的,由班组承担相应的法律责任和经济赔偿。3.示例说明:a.若班组未按时完成工程,导致工期延误3个月,则按合同约定支付违约金人民币壹拾万元整。b.若班组施工的某分项工程质量不符合要求,经检测为不合格,则由班组承担修复或返工费用人民币伍万元整。c.若班组在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,则由班组承担相应的法律责任和经济赔偿。d.若班组未按合同约定的文明施工要求进行施工,被相关部门责令整改,则由班组承担整改费用人民币壹万元整。全文完。2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同期限6.合同金额7.合同履行方式8.合同变更与解除二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程内容5.工程质量要求6.工程进度要求7.工程验收标准三、劳务分包内容1.分包项目2.分包范围3.分包方式4.分包人员配备5.分包材料供应6.分包设备使用7.分包施工技术要求四、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付比例3.工程款支付时间4.工程款支付条件5.工程款支付违约责任五、工期与进度1.工期安排2.进度要求3.工期延误责任4.工期调整程序六、质量安全1.质量标准2.安全责任3.质量安全措施4.质量安全事故处理5.质量安全监督检查七、合同争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用八、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止的程序4.合同解除与终止后的处理九、违约责任1.违约情形2.违约责任承担3.违约责任赔偿4.违约责任免除十、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力情形3.不可抗力处理4.不可抗力责任免除十一、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.合同附件清单十二、合同生效与备案1.合同生效条件2.合同备案要求3.合同备案机构4.合同备案期限十三、合同解除与终止后的处理1.资产清算2.费用结算3.人员安置4.资料移交十四、其他约定事项1.合同保密2.合同解释3.合同生效日期4.合同份数合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同2.合同双方:a.发包方(甲方):[甲方全称]b.分包方(乙方):[乙方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同签订地点:[签订地点]5.合同期限:自[起始日期]至[终止日期]6.合同金额:人民币[金额]元整7.合同履行方式:[详细履行方式]8.合同变更与解除:[变更和解除的条件及程序]二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模]4.工程内容:[工程具体内容]5.工程质量要求:[质量要求标准]6.工程进度要求:[进度要求标准]7.工程验收标准:[验收标准及程序]三、劳务分包内容1.分包项目:[具体分包项目]2.分包范围:[分包具体范围]3.分包方式:[分包具体方式]4.分包人员配备:[人员配备要求]5.分包材料供应:[材料供应要求]6.分包设备使用:[设备使用要求]7.分包施工技术要求:[施工技术要求标准]四、工程款支付1.工程款支付方式:[支付方式,如分期支付、按进度支付等]2.工程款支付比例:[各阶段支付比例]3.工程款支付时间:[各阶段支付时间]4.工程款支付条件:[支付条件,如验收合格等]5.工程款支付违约责任:[违约责任及处理方式]五、工期与进度1.工期安排:[具体工期安排]2.进度要求:[进度要求标准]3.工期延误责任:[延误责任及处理方式]4.工期调整程序:[调整程序及条件]六、质量安全1.质量标准:[质量标准要求]2.安全责任:[安全责任分配]3.质量安全措施:[具体措施要求]4.质量安全事故处理:[事故处理流程及责任]5.质量安全监督检查:[监督检查内容及频率]七、合同争议解决1.争议解决方式:[争议解决方式,如协商、调解、仲裁、诉讼等]2.争议解决程序:[争议解决的具体程序]3.争议解决机构:[争议解决机构的名称及地址]4.争议解决费用:[争议解决费用的承担方式]八、合同解除与终止1.合同解除条件:a.甲方或乙方违反合同约定,经催告后仍不履行或履行不符合约定的;b.发生不可抗力事件,致使合同无法继续履行的;c.合同约定的其他解除条件。2.合同终止条件:a.合同期限届满;b.工程验收合格并交付使用;c.双方协商一致解除合同;d.法律法规规定的其他终止条件。3.合同解除与终止的程序:a.提出解除或终止合同的方应提前[天数]天书面通知对方;b.双方应按照合同约定进行清算和结算;c.合同解除或终止后,双方应按照法律法规和合同约定处理后续事宜。4.合同解除与终止后的处理:a.资产清算:对剩余工程、材料、设备等进行清算;b.费用结算:对已发生费用进行结算;c.人员安置:对分包方人员进行妥善安置;d.资料移交:将工程资料、文件等移交给甲方。九、违约责任1.违约情形:a.乙方未按合同约定完成工程的;b.乙方工程质量不符合约定的;c.乙方违反合同约定造成安全事故的;d.甲方未按合同约定支付工程款的;e.甲方违反合同约定导致工程延误的;f.合同约定的其他违约情形。2.违约责任承担:a.乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;b.甲方应承担违约责任,赔偿乙方因此遭受的损失。3.违约责任赔偿:a.赔偿金额按合同约定或实际损失计算;b.赔偿方式为货币支付。4.违约责任免除:a.因不可抗力导致违约的,可部分或全部免除违约责任;b.合同约定的其他免责情形。十、不可抗力1.不可抗力定义:a.指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、不可克服的客观情况;b.不可抗力事件发生后,合同双方应协商解决。2.不可抗力情形:a.自然灾害:地震、洪水、台风等;b.战争:战争、军事行动等;c.政府行为:政策变动、政府命令等。3.不可抗力处理:a.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方;b.不可抗力事件解除后,双方应尽快恢复正常履行。4.不可抗力责任免除:a.因不可抗力导致违约的,可部分或全部免除违约责任;b.合同约定的其他免责情形。十一、合同附件1.工程图纸2.技术规范3.合同附件清单十二、合同生效与备案1.合同生效条件:a.双方签字盖章;b.合同内容符合法律法规;c.合同附件齐全。2.合同备案要求:a.合同双方应将合同文本报送相关部门备案;b.备案手续齐全。3.合同备案机构:a.工商行政管理机关;b.其他相关部门。4.合同备案期限:a.自合同签订之日起[天数]天内完成备案。十三、合同解除与终止后的处理1.资产清算2.费用结算3.人员安置4.资料移交十四、其他约定事项1.合同保密2.合同解释3.合同生效日期4.合同份数[甲方(盖章)]法定代表人(签字):[乙方(盖章)]法定代表人(签字):签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导项目管理条款a.甲方应负责整个工程项目的管理,包括但不限于进度控制、质量控制、安全管理等。b.乙方需遵守甲方制定的项目管理制度和操作规程。2.甲方提供资源条款a.甲方应确保为乙方提供必要的施工场地、施工用水、用电等资源。b.甲方应保证提供资源的及时性和稳定性。3.甲方协调条款a.甲方应负责协调与其他分包单位、供应商及政府部门的关系,确保工程顺利进行。b.乙方应积极配合甲方的工作,共同推进工程进度。4.甲方监督条款a.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,包括但不限于工程质量、安全、进度等。b.乙方应接受甲方的监督检查,并按要求整改存在的问题。5.甲方责任条款a.甲方对乙方在施工过程中因甲方原因导致的损失承担赔偿责任。b.甲方应承担因不可抗力导致工程延误的责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导施工条款a.乙方负责整个工程的施工过程,包括但不限于施工方案、进度安排、资源配置等。b.甲方应尊重乙方的施工自主权,不得随意干涉乙方施工。2.乙方质量控制条款a.乙方应严格按照国家相关质量标准进行施工,确保工程质量。b.甲方有权对乙方施工过程进行质量监督,乙方应予以配合。3.乙方进度控制条款a.乙方应按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。b.甲方应配合乙方在施工过程中所需的各项手续办理。4.乙方安全管理条款a.乙方应建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。b.甲方应提供必要的安全防护设施,乙方应合理使用。5.乙方责任条款a.乙方对施工过程中因自身原因导致的损失承担赔偿责任。b.乙方应承担因不可抗力导致工程延误的责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介服务条款a.甲方、乙方及中介方应签订中介服务协议,明确中介方的权利、义务及费用。b.中介方应协助双方签订本合同,并监督合同的履行。2.中介费用条款a.中介费用由甲方、乙方及中介方按照协议约定承担。b.中介费用包括但不限于中介服务费、咨询费等。3.中介责任条款a.中介方应保证其提供的服务符合法律法规及合同约定。b.中介方对因自身原因导致的服务瑕疵或失误承担相应责任。4.中介监督条款a.中介方有权对甲方、乙方履行合同情况进行监督。b.中介方应定期向甲方、乙方汇报合同履行情况。5.中介纠纷解决条款a.甲方、乙方及中介方应友好协商解决合同履行过程中产生的纠纷。b.如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程图纸2.技术规范3.甲方提供的施工场地、用水、用电等资源清单4.甲方制定的项目管理制度和操作规程5.乙方施工方案、进度安排、资源配置等计划6.中介服务协议7.合同双方签字盖章的合同副本8.合同履行过程中的相关文件、记录、报告等二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定完成工程的;b.乙方工程质量不符合约定的;c.乙方违反合同约定造成安全事故的;d.甲方未按合同约定支付工程款的;e.甲方违反合同约定导致工程延误的;f.中介方未按协议约定提供服务的。2.违约行为的认定:a.由甲方或中介方根据合同约定和实际情况进行认定;b.如有争议,可由双方协商解决或提交仲裁机构仲裁。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约责任:指合同当事人违反合同约定,应当承担的民事责任。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决。4.民事诉讼:指当事人因民事权益纠纷向人民法院提起诉讼,由人民法院依法审理并作出判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按时提供施工资源。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,甲方应按合同约定提供资源,如未提供,乙方有权要求赔偿。2.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:乙方应分析原因,采取有效措施加快施工进度,如因甲方原因导致进度滞后,甲方应承担相应责任。3.问题:中介方服务不到位。解决办法:乙方有权要求中介方改进服务,如中介方未能改进,乙方有权解除中介服务协议。五、所有应用场景:1.架子工班组建筑工程施工劳务分包;2.甲方为主导的建筑工程施工;3.乙方为主导的建筑工程施工;4.存在第三方中介服务的建筑工程施工;5.适用于各类建筑工程施工劳务分包合同。全文完。2024版架子工班组建筑工程施工劳务分包合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(发包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________2.乙方(承包方):名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确甲方与乙方在架子工班组建筑工程施工劳务分包过程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行。2.2目的:本合同旨在规范架子工班组建筑工程施工劳务分包行为,保障甲乙双方的合法权益,提高施工质量,确保工程按期完成。三、定义与解释3.1专业术语:1.架子工班组:指乙方负责组织、管理、施工的架子工团队。2.建筑工程:指甲方委托乙方施工的建筑物及其附属设施。3.劳务分包:指乙方将建筑工程施工中的部分劳务工作委托给具备相应资质的劳务分包单位完成。3.2关键词解释:1.合同期限:指本合同生效之日起至合同终止之日止的期间。2.工程量:指建筑工程施工过程中所需完成的各项工程量。3.质量标准:指国家、行业及地方有关建筑工程施工质量的规定。4.付款方式:指甲乙双方约定的工程款支付方式及时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止和纠正。3.甲方应按照合同约定支付工程款。4.甲方应配合乙方办理施工手续,确保施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.乙方应遵守国家、行业及地方有关建筑工程施工的规定,确保施工安全。3.乙方应按照合同约定支付劳务分包单位的工程款。4.乙方应配合甲方办理施工手续,确保施工顺利进行。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为______年。5.2合同履行地点:建筑工程施工地点:____________________5.3合同履行方式:1.乙方负责组织、管理、施工,确保工程按期完成。2.甲方负责提供施工所需材料、设备等。3.甲方、乙方及劳务分包单位应按照合同约定,共同完成工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.合同期限届满,双方无异议;2.合同约定的终止条件成就;3.依法或经双方协商一致解除合同。6.3终止程序:1.双方协商一致解除合同,应签订书面协议;2.一方违约,另一方有权解除合同,并要求违约方承担相应责任。6.4终止后果:1.合同终止后,双方应按照约定办理工程结算;2.双方应按照约定处理剩余工程;3.双方应按照约定处理合同终止后的债权债务。七、费用与支付7.1费用构成1.人工费:包括架子工班组施工人员的基本工资、加班费、奖金等。2.材料费:包括施工所需的各种材料费用,如钢材、木材、水泥等。3.施工机械使用费:包括施工过程中使用的各类施工机械的租赁费、维修费等。4.管理费:包括乙方在施工过程中的管理费用,如现场管理人员工资、办公费等。5.其他费用:包括合同中未列明的其他合理费用。7.2支付方式1.乙方应按照甲方的要求提供详细的工程进度报告和费用清单。2.甲方应按照合同约定的支付比例和条件,分阶段支付工程款。7.3支付时间1.合同签订后,甲方应在____个工作日内向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款。2.乙方完成合同约定工程量的_____%后,甲方应在____个工作日内支付相应工程款。3.乙方完成合同约定工程量并经甲方验收合格后,甲方应在____个工作日内支付剩余工程款。7.4支付条款1.甲方支付工程款时,应向乙方提供加盖财务专用章的支付凭证。2.乙方收到工程款后,应及时出具收据,并妥善保管。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未能按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未能按合同约定提供施工所需材料、设备的,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未能按合同约定的时间、质量、标准完成工程的,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方违反保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定向守约方支付违约金。2.违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应根据实际情况进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、经营秘密等。2.甲方提供的工程图纸、技术资料等。9.2保密期限1.本合同签订之日起至合同终止后______年内。9.3保密履行方式1.双方应严格保守本合同中的保密内容,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施,防止保密内容被泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.社会事件:如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震导致施工现场损坏,无法继续施工。2.社会事件:如政府发布政策,要求暂停施工。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解1.若协商不成,双方可向相关调解机构申请调解。11.3仲裁或诉讼1.若调解不成,双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中,不得将劳务分包给不具备相应资质的单位或个人。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面的监督权。2.乙方保留对甲方提供的材料、设备等的验收权。13.2特殊权力保留1.乙方在施工过程中,如发现工程质量问题,有权要求甲方进行整改。2.甲方在施工过程中,如发现乙方存在违法行为,有权要求乙方立即停止施工。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对合同的修改或补充,均应以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经甲乙双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容与本合同原有条款不一致的,以修改或补充的内容为准。2.修改或补充的内容不得违反法律法规及本合同的约定。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,共同确保工程顺利进行。2.乙方应按照甲方的要求,及时提供施工所需的相关资料。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论解决施工过程中的问题。2.双方应通过书面或口头方式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性1.本合同是甲乙双方之间关于架子工班组建筑工程施工劳务分包的完整协议,具有独立性。16.3增减条款1.本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行协商签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方(发包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(承包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________见证人:签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方提供的工程图纸、技术资料等。2.乙方提交的架子工班组人员资质证明。3.乙方提交的施工方案及施工进度计划。4.双方签订的补充协议。5.不可抗力事件的证明材料。6.争议解决的相关文件。7.合同履行过程中的各类支付凭证及收据。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未能按合同约定支付工程款,认定为甲方违约。未能按合同约定提供施工所需材料、设备,认定为甲方违约。2.乙方违约:未能按合同约定的时间、质量、标准完成工程,认定为乙方违约。违反保密条款,泄露甲方商业秘密,认定为乙方违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论