2024版建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用合同本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2主承包方2.3甲方2.4乙方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.工程内容4.1工程范围4.2工程质量标准4.3工程进度要求5.劳务分包内容5.1劳务分包范围5.2劳务分包人员5.3劳务分包费用6.建筑垃圾资源化利用6.1建筑垃圾产生及分类6.2建筑垃圾资源化利用方案6.3建筑垃圾资源化利用费用7.合同履行7.1合同生效7.2合同履行期限7.3合同变更8.付款方式8.1付款进度8.2付款方式8.3付款条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3保密责任13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同附件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“建筑劳务分包”是指甲方将建筑劳务部分工作内容委托乙方完成的合同关系。1.1.2“建筑垃圾资源化利用”是指乙方在施工过程中，对建筑垃圾进行分类、处理、回收和再利用的过程。1.1.3“合同”是指本《2024版建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用合同》。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2甲方、乙方、甲方代表、乙方代表等术语的含义，应参照本合同第二部分“合同双方”的相关规定。2.合同双方2.1分包方2.1.1乙方名称：_________________2.1.2乙方法定代表人：_________________2.1.3乙方注册地址：_________________2.2主承包方2.2.1甲方名称：_________________2.2.2甲方法定代表人：_________________2.2.3甲方注册地址：_________________2.3甲方2.3.1甲方是指主承包方，负责项目的整体管理。2.4乙方2.4.1乙方是指分包方，负责建筑劳务分包和建筑垃圾资源化利用工作。3.项目概述3.1项目名称：_________________3.2项目地点：_________________3.3项目规模：_________________3.4项目工期：自合同生效之日起____个月。4.工程内容4.1工程范围4.1.1乙方负责的工程范围为：_________________4.1.2工程范围包括但不限于：_________________4.2工程质量标准4.2.1工程质量标准应符合国家相关法律法规和行业标准。4.2.2乙方应确保工程质量达到甲方要求的标准。4.3工程进度要求4.3.1乙方应按照工程进度计划完成各项工作。4.3.2甲方有权对工程进度进行监督检查。5.劳务分包内容5.1劳务分包范围5.1.1劳务分包范围包括但不限于：_________________5.2劳务分包人员5.2.1乙方应提供具备相应资质的劳务分包人员。5.2.2乙方应对劳务分包人员进行培训和管理。5.3劳务分包费用5.3.1劳务分包费用按实际发生的人工费、材料费、机械使用费等计算。5.3.2劳务分包费用在合同签订后按约定的比例支付。6.建筑垃圾资源化利用6.1建筑垃圾产生及分类6.1.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准对建筑垃圾进行分类。6.1.2建筑垃圾的分类包括：_________________6.2建筑垃圾资源化利用方案6.2.1乙方应制定建筑垃圾资源化利用方案，并报甲方备案。6.2.2建筑垃圾资源化利用方案应包括：_________________6.3建筑垃圾资源化利用费用6.3.1建筑垃圾资源化利用费用由乙方承担。6.3.2建筑垃圾资源化利用费用在合同签订后按约定的比例支付。7.合同履行7.1合同生效7.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2合同履行期限7.2.1本合同履行期限为自合同生效之日起至工程竣工之日止。7.3合同变更7.3.1合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.付款方式8.1付款进度8.1.1合同签订后，乙方应提交详细的工程进度计划，甲方根据进度计划进行付款。8.2付款方式8.2.1付款方式为银行转账，乙方应提供银行账户信息。8.2.2甲方应在约定的时间内将款项划入乙方指定账户。8.3付款条件8.3.1乙方提交的工程进度报告应真实、准确、完整。8.3.2甲方在收到乙方提交的合格工程进度报告后，应在约定的时间内完成付款。9.违约责任9.1违约情形9.1.1乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。9.1.2乙方未能按时提交工程进度报告。9.1.3乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密。9.2违约责任9.2.1乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同履行地的人民法院。11.合同解除11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2任何一方违约，对方有权解除合同。11.2合同解除程序11.2.1解除合同应以书面形式通知对方。11.2.2合同解除后，双方应立即停止履行合同义务。12.保密条款12.1保密内容12.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限12.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年。12.3保密责任12.3.1双方应采取必要措施保护对方的保密信息。12.3.2违反保密义务的，应承担相应的法律责任。13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后，本合同生效。13.2合同生效日期13.2.1合同生效日期为双方签字盖章之日起。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于：工程进度计划、付款计划、保密协议等。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1定义1.1.1“第三方”是指在本合同履行过程中，除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织。1.1.2“中介方”是指为甲乙双方提供中介服务，促成合同签订或履行的第三方。1.1.3“监督方”是指受甲乙双方委托，对合同履行进行监督的第三方。1.1.4“咨询服务方”是指提供专业咨询服务的第三方。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入的范围包括但不限于：中介服务、监督管理、咨询服务等。2.第三方责任限额2.1责任限额定义2.1.1责任限额是指第三方因自身原因导致合同未能履行或造成损失时，应承担的最高赔偿责任。2.2责任限额确定2.2.1责任限额应在合同中明确约定，具体金额由甲乙双方协商确定。2.2.2若合同未约定责任限额，则以第三方可预见的合理损失为限。3.第三方责权利3.1责任3.1.1第三方应按照合同约定履行职责，确保合同履行顺利。3.1.2第三方因自身原因导致合同未能履行或造成损失时，应承担相应的赔偿责任。3.2权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。3.2.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。3.3利益3.3.1第三方通过提供优质服务，获得甲乙双方的好评和信任。3.3.2第三方在合同履行过程中，可能获得一定的经济利益。4.第三方与其他各方的划分说明4.1职责划分4.1.1甲乙双方应明确各自在合同履行过程中的职责，避免职责交叉或遗漏。4.1.2第三方应根据合同约定，协助甲乙双方履行合同。4.2权利义务划分4.2.1第三方在合同履行过程中的权利义务，应参照合同约定执行。4.2.2甲乙双方应尊重第三方的权利，履行相应的义务。5.第三方介入后的额外条款5.1第三方介入程序5.1.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入。5.1.2第三方介入前，应与甲乙双方签订书面协议，明确双方的权利义务。5.2第三方介入费用5.2.1第三方介入费用由甲乙双方承担，具体金额由合同约定。5.2.2第三方介入费用应纳入合同总费用中。6.第三方介入时的合同变更6.1合同变更原则6.1.1第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲乙双方及第三方协商一致。6.2合同变更程序6.2.1合同变更应以书面形式通知甲乙双方及第三方。6.2.2合同变更自双方签字盖章之日起生效。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决原则7.1.1第三方介入后的争议，仍适用本合同第十条“争议解决”的相关规定。7.2争议解决程序7.2.1争议解决程序参照本合同第十条“争议解决”的相关规定执行。8.第三方介入后的合同解除8.1合同解除原则8.1.1第三方介入后的合同解除，仍适用本合同第十一条“合同解除”的相关规定。8.2合同解除程序8.2.1合同解除程序参照本合同第十一条“合同解除”的相关规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划详细要求：包括工程各阶段的时间节点、工作内容、预期成果等。说明：工程进度计划是甲方监督工程进度的重要依据。2.付款计划详细要求：包括付款时间、金额、条件等。说明：付款计划是确保工程顺利进行的重要保障。3.劳务分包人员名单详细要求：包括人员姓名、工种、资质等。说明：劳务分包人员名单是甲方了解乙方人员构成的重要资料。4.建筑垃圾资源化利用方案详细要求：包括建筑垃圾的分类、处理、回收和再利用方法等。说明：建筑垃圾资源化利用方案是评估乙方环保责任的重要依据。5.保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、保密责任等。说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要法律文件。6.合同变更协议详细要求：包括变更内容、变更原因、变更生效日期等。说明：合同变更协议是合同履行过程中可能出现的变更事项的法律凭证。7.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决机构等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的法律依据。8.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入范围、职责、费用等。说明：第三方介入协议是明确第三方责任和权利的法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。乙方未能按时提交工程进度报告。乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密。甲方未能按时支付款项。甲方未按合同约定提供必要的资料和信息。2.责任认定标准乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。甲方违约，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任示例乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。乙方泄露甲方商业秘密，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任，并赔偿因泄露造成的损失。甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。全文完。2024版建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同有效期5.合同背景二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程进度5.工程质量三、劳务分包内容1.分包劳务人员2.劳务人员资质3.劳务人员待遇4.劳务人员管理5.劳务人员培训四、建筑垃圾资源化利用1.建筑垃圾资源化利用方式2.建筑垃圾资源化利用设备3.建筑垃圾资源化利用技术4.建筑垃圾资源化利用效果5.建筑垃圾资源化利用成本五、合同履行与支付1.合同履行期限2.合同支付方式3.合同支付节点4.合同违约责任5.合同争议解决六、质量保证与验收1.工程质量标准2.工程质量保证措施3.工程验收程序4.工程验收标准5.工程验收不合格处理七、安全生产与文明施工1.安全生产责任2.安全生产措施3.文明施工要求4.安全生产监督检查5.安全生产事故处理八、环境保护与节能减排1.环境保护责任2.环境保护措施3.节能减排要求4.环境保护监督检查5.环境污染事故处理九、知识产权与保密1.知识产权归属2.保密事项3.保密措施4.保密责任5.侵权责任十、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更程序4.合同解除程序5.合同解除后的处理十一、合同终止与清算1.合同终止条件2.合同清算程序3.合同终止后的处理4.合同清算责任5.合同终止后的权利义务十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决期限十三、合同附件1.附件一：工程图纸2.附件二：技术规范3.附件三：合同履行计划4.附件四：劳务人员名单5.附件五：其他相关文件十四、其他1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同变更条件4.合同解除条件5.合同争议解决合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2024版建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用合同2.合同双方：a.分包方：[分包方名称]b.总包方：[总包方名称]3.合同签订日期：[签订日期]4.合同有效期：自[开始日期]至[结束日期]5.合同背景：[合同背景描述]二、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]4.工程进度：[工程进度要求]5.工程质量：[工程质量标准]三、劳务分包内容1.分包劳务人员：a.分包方提供符合要求的劳务人员名单b.劳务人员资质：[资质要求]2.劳务人员待遇：a.工资标准：[工资标准]b.社会保险：[社会保险要求]3.劳务人员管理：a.分包方负责劳务人员的日常管理b.总包方有权对劳务人员进行监督4.劳务人员培训：a.分包方负责对劳务人员进行必要培训b.培训内容：[培训内容]四、建筑垃圾资源化利用1.建筑垃圾资源化利用方式：a.[具体资源化利用方式]b.[具体资源化利用流程]2.建筑垃圾资源化利用设备：a.[设备清单及规格]b.[设备使用和维护责任]3.建筑垃圾资源化利用技术：a.[技术规范和标准]b.[技术培训和要求]4.建筑垃圾资源化利用效果：a.[资源化利用率目标]b.[资源化利用产品规格和质量]5.建筑垃圾资源化利用成本：a.[成本预算]b.[成本结算方式]五、合同履行与支付1.合同履行期限：a.[具体履行期限]b.[分阶段履行计划]2.合同支付方式：a.[支付方式]b.[支付比例和时间节点]3.合同支付节点：a.[支付节点]b.[支付条件]4.合同违约责任：a.[分包方违约责任]b.[总包方违约责任]5.合同争议解决：a.[争议解决方式]b.[争议解决机构]六、质量保证与验收1.工程质量标准：a.[质量标准]b.[质量检测方法]2.工程质量保证措施：a.[保证措施]b.[质量责任追究]3.工程验收程序：a.[验收程序]b.[验收标准]4.工程验收标准：a.[验收标准]b.[验收不合格处理]5.工程验收不合格处理：a.[处理措施]b.[责任承担]七、安全生产与文明施工1.安全生产责任：a.[分包方安全生产责任]b.[总包方安全生产责任]2.安全生产措施：a.[安全生产措施]b.[安全教育培训]3.文明施工要求：a.[文明施工标准]b.[现场管理要求]4.安全生产监督检查：a.[监督检查内容]b.[监督检查方式]5.安全生产事故处理：a.[事故报告和调查]b.[事故处理和责任追究]八、环境保护与节能减排1.环境保护责任：a.[分包方环境保护责任]b.[总包方环境保护责任]2.环境保护措施：a.[环境保护措施]b.[环境保护设施要求]3.节能减排要求：a.[节能减排目标]b.[节能减排措施]4.环境保护监督检查：a.[监督检查内容]b.[监督检查方式]5.环境污染事故处理：a.[事故报告和调查]b.[事故处理和责任追究]九、知识产权与保密1.知识产权归属：a.[知识产权归属]b.[知识产权保护措施]2.保密事项：a.[保密内容]b.[保密期限]3.保密措施：a.[保密措施]b.[保密责任]4.保密责任：a.[分包方保密责任]b.[总包方保密责任]5.侵权责任：a.[侵权行为]b.[侵权责任承担]十、合同变更与解除1.合同变更条件：a.[变更条件]b.[变更程序]2.合同解除条件：a.[解除条件]b.[解除程序]3.合同变更程序：a.[变更通知]b.[变更确认]4.合同解除程序：a.[解除通知]b.[解除确认]5.合同解除后的处理：a.[合同解除后的工作交接]b.[合同解除后的权利义务]十一、合同终止与清算1.合同终止条件：a.[终止条件]b.[终止程序]2.合同清算程序：a.[清算通知]b.[清算确认]3.合同终止后的处理：a.[合同终止后的工作交接]b.[合同终止后的权利义务]4.合同清算责任：a.[清算责任]b.[清算程序]5.合同终止后的权利义务：a.[权利义务处理]b.[后续责任承担]十二、争议解决1.争议解决方式：a.[争议解决方式]b.[争议解决机构]2.争议解决机构：a.[仲裁机构]b.[诉讼法院]3.争议解决程序：a.[仲裁程序]b.[诉讼程序]4.争议解决费用：a.[仲裁费用]b.[诉讼费用]5.争议解决期限：a.[仲裁期限]b.[诉讼期限]十三、合同附件1.附件一：工程图纸2.附件二：技术规范3.附件三：合同履行计划4.附件四：劳务人员名单5.附件五：其他相关文件十四、其他1.合同生效条件：a.[生效条件]b.[生效日期]2.合同终止条件：a.[终止条件]b.[终止日期]3.合同变更条件：a.[变更条件]b.[变更日期]4.合同解除条件：a.[解除条件]b.[解除日期]5.合同争议解决：a.[争议解决方式]b.[争议解决机构][分包方签字][分包方代表姓名][分包方代表职位][分包方签字日期][总包方签字][总包方代表姓名][总包方代表职位][总包方签字日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款a.甲方有权对分包方的施工方案进行审核和批准。b.甲方负责协调工程进度，确保工程按计划进行。c.甲方负责组织工程验收，并有权决定验收合格与否。d.甲方有权对分包方进行现场管理，包括但不限于施工质量、安全和环境保护等方面的监督。2.甲方付款条款a.甲方应按照合同约定的时间和比例支付工程款项。b.甲方在支付款项前，有权要求分包方提供相应的工程进度报告和验收合格证明。c.甲方有权对分包方的工程款项进行扣除，以抵消因分包方违约而产生的损失。3.甲方责任条款a.甲方对工程项目的整体质量和安全负最终责任。b.甲方应确保工程项目的顺利进行，包括但不限于提供必要的施工条件和支持。c.甲方在工程过程中如发现分包方存在重大违约行为，有权解除合同并要求分包方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款a.乙方有权对甲方提供的施工图纸和技术规范提出修改意见。b.乙方负责制定详细的施工方案，并提交甲方审核和批准。c.乙方负责组织施工队伍，并对施工质量、安全和环境保护承担直接责任。2.乙方付款条款a.乙方应按照合同约定的时间和比例向甲方支付工程款项。b.乙方在收到甲方支付款项前，有权要求甲方提供相应的工程进度报告和验收合格证明。c.乙方有权对甲方支付的工程款项进行扣除，以抵消因甲方违约而产生的损失。3.乙方责任条款a.乙方对工程项目的施工质量、安全和环境保护负直接责任。b.乙方应确保工程项目的顺利进行，包括但不限于提供必要的施工条件和资源。c.乙方在工程过程中如发现甲方存在重大违约行为，有权解除合同并要求甲方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介服务条款a.中介方应按照合同约定提供中介服务，包括但不限于合同签订、工程进度监控和验收等。b.中介方的服务费用由合同双方按约定支付。c.中介方应保持中立，不得偏袒任何一方。2.中介责任条款a.中介方对合同履行过程中的信息传递和协调负责。b.中介方应确保合同条款的准确性和完整性。c.中介方在合同履行过程中如存在重大过失，应承担相应的法律责任。3.中介费用条款a.中介费用应在合同签订时一次性支付。b.中介费用包括但不限于服务费、咨询费等。c.中介费用支付后，中介方不得因合同履行过程中的任何问题要求增加费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程图纸2.附件二：技术规范3.附件三：合同履行计划4.附件四：劳务人员名单5.附件五：其他相关文件6.附件六：中介服务协议（如有）7.附件七：知识产权归属协议（如有）8.附件八：环境保护措施及节能减排方案9.附件九：安全生产与文明施工方案10.附件十：合同变更记录11.附件十一：合同解除通知12.附件十二：争议解决相关文件二、违约行为及认定：1.违约行为：a.分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。b.分包方未按合同约定支付工程款项。c.甲方未按合同约定提供施工条件或支付工程款项。d.中介方未按合同约定提供中介服务。2.违约行为的认定：a.根据合同约定和实际情况，由合同双方或中介方进行认定。b.违约行为的认定应基于事实和证据。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行或不完全履行合同义务的行为。3.仲裁：指由仲裁机构对争议进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指当事人通过法院解决争议的一种法律程序。5.知识产权：指人类智力劳动所创造的成果，如专利、商标、著作权等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：分包方施工质量不达标。解决办法：要求分包方进行整改，如整改无效，可解除合同并要求赔偿。2.问题：甲方未按时支付工程款项。解决办法：向甲方发出催款通知，如催款无效，可申请仲裁或诉讼。3.问题：中介方未提供满意的调解服务。解决办法：更换中介方或直接通过法律途径解决争议。五、所有应用场景：1.建筑工程劳务分包与建筑垃圾资源化利用。2.甲方为业主或开发商，乙方为劳务分包商。3.合同双方直接签订，或通过第三方中介机构签订。4.合同适用于新建、改建、扩建等建筑工程项目。全文完。2024版建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用合同2合同编号_________一、合同主体1.1甲方名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）1.2乙方名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）1.3其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的本合同由甲方与乙方签订，旨在明确双方在建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用过程中的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，实现双方共赢。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑劳务分包与建筑垃圾资源化利用管理办法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）建筑劳务分包：指在建筑工程施工过程中，甲方将部分工程劳务工作分包给乙方完成。（2）建筑垃圾资源化利用：指将建筑工程施工过程中产生的废弃建筑垃圾进行回收、处理、再利用的过程。3.2关键词解释（1）甲方：指委托乙方进行建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用的建筑工程项目业主。（2）乙方：指承接甲方委托的建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用业务的施工企业。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定完成建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用工作。（2）甲方有权对乙方的工作进行监督，确保工程质量。（3）甲方应按时足额支付乙方工程款。（4）甲方应配合乙方进行工程进度和质量检查。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，保质、保量、按时完成建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用工作。（2）乙方应遵守国家有关法律法规，确保施工安全。（3）乙方应配合甲方进行工程进度和质量检查。（4）乙方应承担因自身原因造成的工程质量问题，并承担相应的赔偿责任。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为____年，自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用工作地点为：（填写具体地点）5.3合同履行方式（1）甲方负责提供施工现场、施工材料、施工图纸等。（2）乙方负责组织施工，确保工程质量。（3）双方应按照合同约定，共同推进工程进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同期限届满。（2）双方协商一致解除合同。（3）因不可抗力等原因导致合同无法履行。6.3终止程序（1）一方提出终止合同，应提前____天书面通知另一方。（2）双方协商一致解除合同，应签订书面协议。6.4终止后果（1）合同终止后，双方应按照约定办理工程结算。（2）因乙方原因导致合同终止，乙方应承担违约责任。（3）因不可抗力等原因导致合同终止，双方互不承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成本合同中，乙方提供的建筑劳务分包及建筑垃圾资源化利用服务的费用构成如下：（1）劳务分包费用：包括但不限于工人工资、福利、保险等。（2）材料费用：包括但不限于建筑垃圾资源化利用所需的原材料、设备购置费用。（3）施工机械费用：包括但不限于租赁或购置施工机械的租金或折旧。（4）管理费用：包括但不限于项目管理、协调、监督等产生的费用。（5）利润：乙方根据市场行情及行业惯例合理计算的利润。7.2支付方式（1）甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方费用。（2）支付方式为银行转账，甲方应在支付前向乙方提供付款指令。（3）甲方应在收到乙方提供的合法发票后，按照合同约定支付相应费用。7.3支付时间（1）劳务分包费用：按工程进度分期支付，具体支付节点由双方协商确定。（2）材料费用：在材料采购前，甲方应支付材料预付款；材料验收合格后，甲方应支付材料款。（3）施工机械费用：按月支付租金，每月支付日为合同约定的日期。（4）管理费用：按工程进度分期支付，具体支付节点由双方协商确定。（5）利润：在工程竣工后，甲方应支付乙方利润。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提交的合法发票后____个工作日内支付相应费用。（2）如甲方未按时支付费用，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付违约金。（3）如因甲方原因导致乙方工作延误，甲方应按合同约定支付延误期间的相应费用。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付____%的违约金。（2）甲方未按时提供施工现场、施工材料等，导致乙方工作延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程任务的，应向甲方支付____%的违约金。（2）乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失的，乙方应承担全部责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的具体金额由双方协商确定。（2）赔偿金额应以人民币计算，支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、业务秘密等。（2）合同内容及其相关资料。9.2保密期限本合同约定的保密期限为____年，自合同生效之日起计算。9.3保密履行方式（1）双方应采取合理的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、法律法规变更等。（3）社会异常事件：罢工、暴乱、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并提供相关证明。（2）在不可抗力事件持续期间，双方应协商解决合同履行问题。（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震导致施工无法进行。（2）政府行为：政策调整导致项目暂停。（3）社会异常事件：罢工导致施工人员不足。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）涉及国家安全、公共利益的合同。（2）法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同中，甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。（2）本合同中，乙方保留对甲方支付义务的履行情况的监督权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行过程中，如遇重大变更或争议，双方均有权要求召开会议协商解决。（2）如遇不可抗力事件，双方均有权要求暂停合同履行，并协商解决后续事宜。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充，应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互提供必要的协助，确保合同顺利履行。（2）双方应共同解决合同履行过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开会议，沟通项目进展情况。（2）双方应通过书面形式及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间的完整协议，取代了以前所有书面或口头协议。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方：（签字）乙方：（签字）日期：（填写日期）盖章：甲方：（盖章）乙方：（盖章）附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工现场、施工材料、施工图纸等文件。2.乙方提供的劳务人员名单、资质证书、施工方案等文件。3.乙方提交的工程进度报告、质量检验报告等文件。4.双方签订的补充协议及相关附件。5.与合同履行相关的法律法规、政策文件等。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方应在收到乙方提交的合法发票后____个工作日内支付相应费用，否则构成违约。未按时提供施工现场、施工材料等：甲方应按合同约定提供施工现场、施工材料等，如未按时提供导致乙方工作延误，甲方构成违约。2.乙方违约行为及认定：未按