




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建筑装饰工程工期延误赔偿合同范本合同目录一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同适用范围4.合同有效期5.合同签订双方二、合同主体1.甲方信息2.乙方信息3.甲方代表4.乙方代表三、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程进度安排四、工期延误赔偿标准1.延期赔偿计算方式2.延期赔偿比例3.延期赔偿起始时间4.延期赔偿终止时间5.延期赔偿支付方式五、工期延误原因认定1.甲方原因2.乙方原因3.不可抗力因素4.其他原因六、工期延误处理流程1.工期延误通知2.工期延误调查3.工期延误处理4.工期延误确认5.工期延误赔偿七、工期延误赔偿争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限4.争议解决费用5.争议解决结果八、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同解除条件3.合同变更流程4.合同解除流程5.合同解除后的处理九、合同履行与监督1.甲方监督权利2.乙方履约义务3.工程质量监督4.工程进度监督5.工程安全监督十、合同违约责任1.甲方违约责任2.乙方违约责任3.违约赔偿方式4.违约赔偿计算5.违约赔偿期限十一、合同终止与生效1.合同终止条件2.合同生效条件3.合同终止通知4.合同生效日期5.合同终止后的处理十二、合同附件1.工程施工图纸2.工程合同附件3.甲方、乙方授权委托书4.工程进度表5.其他相关文件十三、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人4.合同签署单位5.合同签署印章十四、其他约定事项1.合同保密条款2.合同解除后保密义务3.合同解释权4.合同争议解决方式5.合同生效日期合同编号_________一、合同概述1.合同背景2.合同目的本合同旨在明确甲方和乙方在工程工期延误情况下的赔偿责任和赔偿标准,确保工程按期完成。3.合同适用范围本合同适用于甲方与乙方签订的所有建筑装饰工程合同,包括但不限于室内装修、室外装饰等。4.合同有效期本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工交付之日止。5.合同签订双方甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]二、合同主体1.甲方信息[甲方全称]、[甲方地址]、[甲方联系人]、[甲方联系电话]2.乙方信息[乙方全称]、[乙方地址]、[乙方联系人]、[乙方联系电话]3.甲方代表[甲方代表姓名]、[甲方代表职务]4.乙方代表[乙方代表姓名]、[乙方代表职务]三、工程概况1.工程名称[工程名称]2.工程地点[工程地点]3.工程规模[工程规模]4.工程类型[工程类型]5.工程进度安排[工程进度安排]四、工期延误赔偿标准1.延期赔偿计算方式[延期赔偿计算方式]2.延期赔偿比例[延期赔偿比例]3.延期赔偿起始时间[延期赔偿起始时间]4.延期赔偿终止时间[延期赔偿终止时间]5.延期赔偿支付方式[延期赔偿支付方式]五、工期延误原因认定1.甲方原因[甲方原因]2.乙方原因[乙方原因]3.不可抗力因素[不可抗力因素]4.其他原因[其他原因]六、工期延误处理流程1.工期延误通知[工期延误通知]2.工期延误调查[工期延误调查]3.工期延误处理[工期延误处理]4.工期延误确认[工期延误确认]5.工期延误赔偿[工期延误赔偿]七、工期延误赔偿争议解决1.争议解决方式[争议解决方式]2.争议解决机构[争议解决机构]3.争议解决期限[争议解决期限]4.争议解决费用[争议解决费用]5.争议解决结果[争议解决结果]八、合同变更与解除1.合同变更条件[合同变更条件]2.合同解除条件[合同解除条件]3.合同变更流程[合同变更流程]4.合同解除流程[合同解除流程]5.合同解除后的处理[合同解除后的处理]九、合同履行与监督1.甲方监督权利[甲方监督权利]2.乙方履约义务[乙方履约义务]3.工程质量监督[工程质量监督]4.工程进度监督[工程进度监督]5.工程安全监督[工程安全监督]十、合同违约责任1.甲方违约责任[甲方违约责任]2.乙方违约责任[乙方违约责任]3.违约赔偿方式[违约赔偿方式]4.违约赔偿计算[违约赔偿计算]5.违约赔偿期限[违约赔偿期限]十一、合同终止与生效1.合同终止条件[合同终止条件]2.合同生效条件[合同生效条件]3.合同终止通知[合同终止通知]4.合同生效日期[合同生效日期]5.合同终止后的处理[合同终止后的处理]十二、合同附件1.工程施工图纸[工程施工图纸]2.工程合同附件[工程合同附件]3.甲方、乙方授权委托书[甲方、乙方授权委托书]4.工程进度表[工程进度表]5.其他相关文件[其他相关文件]十三、合同签署1.合同签署日期[合同签署日期]2.合同签署地点[合同签署地点]3.合同签署人[合同签署人]4.合同签署单位[合同签署单位]5.合同签署印章[合同签署印章]十四、其他约定事项1.合同保密条款[合同保密条款]2.合同解除后保密义务[合同解除后保密义务]3.合同解释权[合同解释权]4.合同争议解决方式[合同争议解决方式]5.合同生效日期[合同生效日期][甲方签字/盖章][日期][乙方签字/盖章][日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导条款[条款内容]:在工程实施过程中,甲方有权对工程的施工方案、材料选择、施工进度等进行监督和指导。[条款说明]:此条款确保甲方在工程管理中的主导地位,保障甲方对工程质量和进度的控制权。2.甲方付款条件[条款内容]:甲方应在合同签订后5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款;工程进度达到50%时,支付合同总价的30%;工程竣工验收合格后,支付合同总价的30%;剩余10%作为质保金,质保期满后无质量问题无息退还。[条款说明]:此条款明确了甲方的付款条件和进度,保障了乙方的资金流动和工程进度。3.甲方变更权[条款内容]:甲方有权在工程实施过程中对施工方案、材料选择等进行合理变更,乙方应予以配合。[条款说明]:此条款赋予甲方一定的变更权,以便甲方根据实际情况调整工程细节,同时要求乙方配合,确保工程顺利进行。4.甲方验收标准[条款内容]:甲方应按照国家相关标准和规范对工程进行验收,验收合格后方可支付工程款项。[条款说明]:此条款明确了甲方的验收标准,确保工程质量达到国家标准,保障甲方的利益。5.甲方违约责任[条款内容]:若甲方未按时支付工程款项,应向乙方支付应付款项的千分之五作为违约金;若甲方未按约定进行工程验收,应承担相应的责任。[条款说明]:此条款明确了甲方在合同履行过程中的违约责任,保障乙方的权益。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导条款[条款内容]:在工程实施过程中,乙方有权对工程的施工方案、材料选择、施工进度等进行决策和实施。[条款说明]:此条款确保乙方在工程实施中的主导地位,保障乙方对工程细节的决策权。2.乙方施工方案[条款内容]:乙方应在合同签订后10个工作日内提交详细的施工方案,甲方应予以审核并批准。[条款说明]:此条款要求乙方在工程实施前提交施工方案,确保施工过程的顺利进行。3.乙方材料选择[条款内容]:乙方在材料选择上应遵循国家相关标准和规范,并保证材料质量。[条款说明]:此条款要求乙方在材料选择上遵守国家标准,确保工程质量。4.乙方进度保证[条款内容]:乙方应确保工程按约定的进度完成,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的责任。[条款说明]:此条款要求乙方保证工程进度,如出现延误,乙方需承担违约责任。5.乙方违约责任[条款内容]:若乙方未按时完成工程,应向甲方支付每日千分之五的违约金;若乙方使用不合格材料,应承担相应的责任。[条款说明]:此条款明确了乙方在合同履行过程中的违约责任,保障甲方的权益。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.中介职责[条款内容]:第三方中介负责协调甲方、乙方之间的沟通与协商,确保合同的顺利履行。[条款说明]:此条款明确了第三方中介的职责,以便更好地协调双方关系。2.中介费用[条款内容]:中介费用由甲方和乙方按比例分担,具体比例由双方协商确定。[条款说明]:此条款明确了中介费用的分担方式,确保中介服务的公平性。3.中介违约责任[条款内容]:若第三方中介未能履行职责,导致合同无法履行,应承担相应的责任。[条款说明]:此条款明确了中介的违约责任,保障合同的有效性。4.中介保密义务[条款内容]:第三方中介在合同履行过程中,应保守甲乙双方的商业秘密。[条款说明]:此条款要求中介保守商业秘密,保障甲乙双方的合法权益。5.中介合同解除[条款内容]:若甲方、乙方或第三方中介任何一方违反合同约定,任何一方均有权解除中介合同。[条款说明]:此条款明确了中介合同的解除条件,确保合同的灵活性。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程施工图纸2.工程合同附件3.甲方、乙方授权委托书4.工程进度表5.其他相关文件6.第三方中介合同(如有)7.工程验收报告8.工期延误报告9.付款凭证10.违约金支付凭证二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付工程款项未按约定进行工程验收未履行合同变更权未提供必要的施工条件2.乙方违约行为及认定:未按时完成工程使用不合格材料未按约定进行施工未履行合同变更权3.第三方中介违约行为及认定:未履行中介职责泄露商业秘密未按约定收取中介费用三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约金:指当事人一方违约时,根据法律规定或者合同约定向对方支付的一定数额的金钱。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。4.保密条款:指合同中约定的对特定信息进行保密的条款。5.授权委托书:指授权他人代表自己行使权利或者履行义务的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:根据合同约定,及时启动工期延误调查和处理流程,明确责任方并采取相应措施。2.问题:材料质量问题解决办法:根据合同约定,及时进行质量验收,发现问题后要求乙方整改或更换。3.问题:付款纠纷解决办法:根据合同约定,双方协商解决或通过争议解决机构解决。4.问题:中介服务不到位解决办法:根据合同约定,终止中介合同并追究其违约责任。五、所有应用场景:1.新建建筑装饰工程2.装修改造工程3.室内外装饰工程4.公共设施装饰工程5.工程承包合同中的工期延误赔偿全文完。2024版建筑装饰工程工期延误赔偿合同范本1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方信息1.2乙方信息第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型第三条工期约定3.1正常工期3.2预计工期3.3延期工期第四条工期延误赔偿标准4.1延期赔偿金额计算方式4.2延期赔偿金额上限4.3延期赔偿支付方式第五条工期延误原因认定5.1甲方原因5.2乙方原因5.3第三方原因第六条工期延误处理程序6.1甲方通知6.2乙方确认6.3双方协商6.4争议解决第七条合同解除7.1甲方解除合同7.2乙方解除合同7.3合同解除后的处理第八条合同违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条合同生效及终止10.1合同生效时间10.2合同终止时间第十一条合同附件11.1附件一:工程概况11.2附件二:工期延误赔偿计算表11.3附件三:其他相关文件第十二条其他约定12.1保密条款12.2不可抗力条款12.3通知方式12.4合同附件12.5合同解除12.6违约责任12.7争议解决12.8合同生效及终止第十三条合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人第十四条合同附件清单14.1附件一:工程概况14.2附件二:工期延误赔偿计算表14.3附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1甲方(建设单位)名称:1.2甲方(建设单位)地址:1.3甲方(建设单位)法定代表人:1.4乙方(施工单位)名称:1.5乙方(施工单位)地址:1.6乙方(施工单位)法定代表人:第二条工程概况2.1工程名称:_______2.2工程地点:_______2.3工程规模:_______2.4工程类型:_______第三条工期约定3.1正常工期:_______3.2预计工期:_______3.3延期工期:_______第四条工期延误赔偿标准4.1延期赔偿金额计算方式:按每日_______元计算,自工期延误之日起至实际完工之日止。4.2延期赔偿金额上限:_______元。4.3延期赔偿支付方式:乙方在工程完工后,甲方应在_______日内支付全部赔偿金额。第五条工期延误原因认定5.1甲方原因:因甲方提供的施工图纸、材料或资金不到位等原因造成的工期延误。5.2乙方原因:因乙方施工组织不力、材料供应不及时、工程质量不合格等原因造成的工期延误。5.3第三方原因:因不可抗力、自然灾害等非甲方、乙方原因造成的工期延误。第六条工期延误处理程序6.1甲方通知:甲方应在工期延误发生之日起_______日内书面通知乙方。6.2乙方确认:乙方应在收到甲方通知之日起_______日内确认工期延误情况。6.3双方协商:双方应就工期延误原因及赔偿金额进行协商,达成一致意见。6.4争议解决:如双方协商不成,可向_______提起诉讼或仲裁。第七条合同解除7.1甲方解除合同:如乙方未能按合同约定完成工期,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。7.2乙方解除合同:如甲方未能按合同约定提供施工图纸、材料或资金,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。第八条合同违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按合同约定提供施工图纸、材料或资金的,应向乙方支付违约金,违约金为_______元。8.1.2甲方未能按合同约定支付工程款的,应向乙方支付_______%的滞纳金。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未能按合同约定完成工程或造成工期延误的,应向甲方支付违约金,违约金为每日_______元。8.2.2乙方施工过程中出现质量问题,导致工程返工的,应承担返工费用,并赔偿甲方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式:本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构:协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.3争议解决费用:因争议产生的律师费、诉讼费等费用,由败诉方承担。第十条合同生效及终止10.1合同生效时间:本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止时间:本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。第十一条合同附件11.1附件一:工程概况11.2附件二:工期延误赔偿计算表11.3附件三:施工图纸11.4附件四:工程量清单11.5附件五:材料设备清单11.6附件六:合同变更记录第十二条其他约定12.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2不可抗力条款:因不可抗力造成合同无法履行的,双方互不承担责任,但应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失。12.3通知方式:本合同通知应以书面形式发送,自发送之日起_______日内视为送达。12.4合同附件:本合同附件与本合同具有同等法律效力。12.5合同解除:除本合同第七条规定的情形外,任何一方不得单方面解除合同。12.6违约责任:双方应严格按照本合同约定履行义务,如有违约,应承担相应的违约责任。12.7争议解决:本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.8合同生效及终止:本合同自双方签字盖章之日起生效,履行完毕或双方协商一致解除合同后终止。第十三条合同签署13.1签署日期:_______年_______月_______日13.2签署地点:_______13.3签署人:甲方(建设单位)代表签字:乙方(施工单位)代表签字:第十四条合同附件清单14.1附件一:工程概况14.2附件二:工期延误赔偿计算表14.3附件三:施工图纸14.4附件四:工程量清单14.5附件五:材料设备清单14.6附件六:合同变更记录第二部分:第三方介入后的修正第八条(一)第三方介入的约定8.1.1第三方定义:本合同中提及的第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、咨询机构、评估机构等,以及任何被双方授权参与合同履行的其他实体。8.1.2第三方介入原因:在合同履行过程中,如出现争议、技术难题、工程质量评估、进度监督等需要第三方介入的情况。8.1.3第三方介入程序:任何一方认为需要第三方介入时,应书面通知对方,并说明介入的原因和预期目标。8.1.4第三方选择:第三方由双方协商确定,如协商不成,可由合同签订地的人民法院指定。第九条(二)第三方责任9.2.1第三方责任限额:第三方在履行本合同过程中产生的责任,其责任限额由双方在合同中约定,或由第三方提供的担保合同确定。9.2.2第三方责任认定:第三方责任的认定,应根据其提供的专业服务内容、合同约定和实际履行情况进行。9.2.3第三方责任承担:第三方在责任范围内承担责任,超过责任限额的部分,由责任方承担。第十条(三)第三方权利10.3.1第三方权利保障:第三方在履行合同过程中享有的权利,包括但不限于知情权、参与权、监督权、建议权等。10.3.2第三方权利行使:第三方权利的行使应遵循诚实信用原则,不得损害其他方的合法权益。第十一条(四)第三方介入的合同附件11.4.1第三方合同:第三方介入的合同,包括但不限于监理合同、设计合同、材料供应合同、设备供应合同等,作为本合同的附件。11.4.2第三方资质证明:第三方介入的合同中,应包含第三方的资质证明文件。第十二条(五)第三方与其他各方的划分说明12.5.1职责划分:第三方在合同履行中的职责,应与甲乙双方明确划分,避免责任交叉。12.5.2通知义务:第三方介入后,甲乙双方应将第三方介入的相关信息及时通知对方。12.5.3费用承担:第三方介入产生的费用,应根据合同约定或实际发生情况由责任方承担。12.5.4第三方变更:如需变更第三方,应经甲乙双方同意,并签订相应的变更协议。第十三条(六)第三方介入的合同签署13.6.1第三方签字:第三方介入的合同,应由第三方代表签字,并加盖公章。13.6.2签署日期:第三方介入的合同签署日期,应与甲乙双方合同签署日期一致或提前。第十四条(七)第三方介入的合同附件清单14.7.1第三方介入的合同附件清单,应包括所有与第三方介入相关的合同和文件。14.7.2第三方介入的合同附件清单,应与本合同一同提交,作为合同的一部分。附加说明:1.第三方介入的目的是为了确保合同履行的顺利进行,提高工程质量,保障双方的合法权益。2.第三方介入的合同,应与本合同具有同等法律效力,双方应共同遵守。3.第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持良好沟通,共同推进合同履行。4.第三方介入的费用,应在合同中明确约定,避免后续争议。5.第三方介入的合同附件,应作为本合同的组成部分,与合同一同履行。延误赔偿合同范本第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况要求:详细描述工程名称、地点、规模、类型、合同工期等基本信息。说明:本附件为合同签订的基础文件,用于明确工程的基本情况。2.附件二:工期延误赔偿计算表要求:明确计算工期延误赔偿金额的公式、每日赔偿金额、赔偿上限等。说明:本附件用于计算和记录工期延误的赔偿金额。3.附件三:施工图纸要求:提供完整的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。说明:本附件为施工过程中的技术依据,用于指导施工。4.附件四:工程量清单要求:详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明:本附件用于计算工程款,确保工程款的准确支付。5.附件五:材料设备清单要求:列出所需材料设备的名称、规格、数量、品牌等。说明:本附件用于采购和管理材料设备,确保工程进度。6.附件六:合同变更记录要求:记录合同履行过程中发生的任何变更,包括变更原因、变更内容、变更日期等。说明:本附件用于跟踪合同变更情况,确保合同的有效性。7.附件七:第三方介入合同要求:提供第三方介入的合同文本,包括监理合同、设计合同等。说明:本附件用于明确第三方介入的职责和权利。8.附件八:第三方资质证明要求:提供第三方介入的资质证明文件,如营业执照、资质证书等。说明:本附件用于验证第三方的资质和能力。9.附件九:争议解决协议要求:提供争议解决协议文本,包括协商、调解、仲裁或诉讼等。说明:本附件用于明确争议解决的方式和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定提供施工图纸、材料或资金。责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为_______元。示例:甲方未在合同约定的时间内提供施工图纸,导致工程延误,乙方有权要求甲方支付违约金。2.违约行为:乙方未能按合同约定完成工程或造成工期延误。责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为每日_______元。示例:乙方未能按合同约定的时间完成工程,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金。3.违约行为:乙方施工过程中出现质量问题,导致工程返工。责任认定:乙方应承担返工费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:乙方施工的墙面出现裂缝,甲方要求返工,乙方应承担返工费用。4.违约行为:甲方未能按合同约定支付工程款。责任认定:甲方应向乙方支付_______%的滞纳金。示例:甲方未在合同约定的时间内支付工程款,乙方有权要求甲方支付滞纳金。5.违约行为:第三方在履行合同过程中出现重大失误。责任认定:第三方应承担相应的责任,超过责任限额的部分,由责任方承担。示例:监理单位未能及时发现质量问题,导致工程延误,监理单位应承担相应责任。全文完。2024版建筑装饰工程工期延误赔偿合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(施工单位):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景随着我国经济的快速发展,建筑装饰行业日益繁荣。为了规范建筑装饰工程工期延误赔偿行为,维护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,特制定本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑装饰工程工期延误赔偿方面的权利义务,确保工程按时完成,降低工期延误带来的损失。三、定义与解释3.1专业术语(1)工期延误:指乙方未按合同约定的时间完成工程,导致工程进度落后于原计划。(2)赔偿:指乙方因工期延误给甲方造成的损失,按照合同约定进行赔偿。3.2关键词解释(1)建筑装饰工程:指对建筑物进行的内外墙涂料、地面、顶棚、门窗等装饰装修工程。(2)工期:指乙方完成建筑装饰工程所需的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间完成工程。(2)甲方有权要求乙方对工期延误造成的损失进行赔偿。(3)甲方有权监督工程进度,并提出合理化建议。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间完成工程。(2)乙方应确保工程质量符合国家相关标准。(3)乙方应承担因工期延误给甲方造成的损失。五、履行条款5.1合同履行时间乙方应在合同签订后____日内完成建筑装饰工程。5.2合同履行地点建筑装饰工程地点为:_________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点和质量要求,完成建筑装饰工程。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。6.2终止条件(1)合同履行完毕;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致,终止合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应提前____日书面通知对方;(2)双方在接到终止合同通知后,应在____日内达成终止合同协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定结算工程款;(2)乙方应承担因工期延误给甲方造成的损失;(3)合同终止后,双方应依法处理剩余工程。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程量清单费用:包括但不限于人工费、材料费、机械费、施工管理费等,按照双方约定的工程量清单计算。(2)设计变更费用:因甲方原因导致的设计变更,其费用由甲方承担。(3)工期延误赔偿费用:因乙方原因导致的工期延误,按照合同约定的赔偿标准计算。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后____日内,甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。(2)进度款:在工程进度达到合同约定的节点时,甲方应按照实际完成工程量支付相应比例的进度款。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,甲方应在____日内支付剩余工程款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____日内。(2)进度款支付时间:每个支付周期结束后____日内。(3)竣工结算款支付时间:竣工验收合格后____日内。7.4支付条款(1)甲方应在支付款项前核对乙方提交的工程量清单、进度款申请等相关文件。(2)甲方应在支付款项后,乙方提供相应的发票和收据。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付____%的违约金。(2)甲方未按约定提供设计变更的,应承担相应的延期责任和费用。8.2乙方违约(1)乙方未按约定时间完成工程的,应向甲方支付____%的违约金。(2)乙方未按约定质量完成工程的,应承担返工、修复等费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算方式:按实际损失的一定比例计算。(2)赔偿金额的支付方式:甲方应在收到乙方赔偿申请后____日内支付。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。(2)合同签订、履行过程中产生的合同文件、技术资料等。9.2保密期限自合同签订之日起____年内。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应对保密内容采取合理的保密措施。(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、罢工等社会异常事件;(3)政府行为,如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,甲乙双方应立即通知对方。(2)不可抗力事件发生期间,甲乙双方应尽力减少损失。(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致工程无法继续施工;(2)政府政策调整导致工程无法继续施工;(3)罢工导致材料供应中断。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、国家秘密的合同;(2)合同约定不得转让的合同;(3)法律法规规定不得转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同中的任何条款,未经双方书面同意,不得单方面修改或解除。(2)甲方保留对工程进度、质量进行监督检查的权利。13.2特殊权力保留(1)在合同履行期间,如遇国家法律法规、政策调整,导致合同内容与国家法律法规、政策相冲突,双方应协商解决。(2)如因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商处理,特殊权力由甲方保留。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字(或盖章)确认。14.2修改和补充效力(1)合同的修改和补充具有同等法律效力。(2)合同的修改和补充不得违反国家法律法规。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲乙双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。(2)乙方应按照甲方要求,提供工程进度、质量等相关资料。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应通过书面形式进行沟通和协调。(2)双方应定期召开会议,讨论和解决合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因其他文件的存在而改变其独立性和完整性。16.3增减条款(1)本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字(或盖章)确认。(2)增减条款与本合同其他条款具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):代表(签字):_________日期:____年____月____日盖章:_________乙方(施工单位):代表(签字):_________日期:____年____月____日盖章:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.工程量清单2.设计变更文件3.工程进度报告4.质量检测报告5.工程验收报告6.不可抗力事件证明材料7.争议解决相关文件8.修改和补充合同文本9.协助与配合相关文件10.其他双方约定的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按约定时间完成工程,认定为工期延误违约。甲方未按约定支付工程款,认定为支付违约。乙方未按约定质量完成工程,认定为质量违约。未经对方同意,单方面修改或解除合同,认定为合同违约。2.违约行为的认定:工期延误违约:以实际完成时间与合同约定时间相比较,超过约定时间为违约。支付违约:以甲方未在约定时间内支付工程款的行为为违约。质量违约:以工程验收报告或质量检测报告显示工程质量不符合约定标准为违约。合同违约:以违反合同约定的行为为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 儿童水墨画教学初探
- DB43-T 2786-2023 红花深山含笑嫁接技术规程
- 2025年农业生物技术在种业中的生物技术产品法规与认证报告
- 抽搐患者护理app课件
- 家长如何运用教育心理学提升孩子学习动力
- 建东职业技术学院《摄影与摄像》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 中医基础理论气之内气功探秘讲课件
- 2024年度浙江省二级建造师之二建市政工程实务强化训练试卷B卷附答案
- 河南建筑职业技术学院《统计模式识别》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 三峡电力职业学院《英语影视文学》2023-2024学年第二学期期末试卷
- 康复科提高康复住院患者自主呼吸训练的执行率和正确率医院持续质量改进PDCA项目汇报书
- 智慧校园大数据可视化分析平台建设方案
- 110kv升压站施工组织设计
- “安全生产课件:如何预防工伤事故”
- 《教育学原理》马工程教材第二章教育与社会发展
- 西藏农村公路管理办法
- 野外生存优秀课件
- 国际投资学教程(第四版)綦建红答案
- 福建省福州市福建师大附中2023年自主招生样卷--数学试卷
- GB/T 16622-2022压配式实心轮胎规格、尺寸与负荷
- GB/T 3620.1-2016钛及钛合金牌号和化学成分
评论
0/150
提交评论