2025年图书馆装饰浮雕施工合同

2025年图书馆装饰浮雕施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：图书馆装饰浮雕工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：根据甲方的要求，乙方负责图书馆装饰浮雕的设计、制作、安装及相关售后服务。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方开具等额的正规发票。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，提交详细的设计方案，经甲方确认后方可进行制作。3.2乙方应保证浮雕作品的质量，确保其符合甲方的要求及国家相关标准。3.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.4乙方应承担施工过程中发生的一切安全责任，确保工程安全。四、验收与支付4.1工程完成后，甲方应组织相关人员对工程进行验收。4.2验收合格的工程，甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方合同约定的款项。4.3如有验收不合格的情况，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、违约责任5.1乙方如未能按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之一乘以逾期天数。5.2如乙方施工质量不符合合同约定及国家相关标准，甲方有权要求乙方拆除、重做，因此而产生的费用由乙方承担。5.3如甲方未能按照合同约定支付款项，乙方有权拒绝履行合同约定的义务。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.图书馆装饰浮雕设计方案2.施工图纸3.施工方案4.安全措施及应急预案5.材料合格证明6.乙方资质证明文件7.验收报告8.付款凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合合同约定及国家相关标准，视为违约。3.甲方未能按照合同约定支付款项，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或干涉乙方正常施工，视为违约。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成损失，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指图书馆装饰浮雕工程项目的业主。2.乙方：指具备相应资质和能力的施工方。3.合同总价：指双方约定的图书馆装饰浮雕工程施工的总费用。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.验收合格：指工程质量符合合同约定及国家相关标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的进度计划，确保工程按时完成。如有不可抗力因素导致工期延误，双方可协商延长合同工期。2.施工质量问题：乙方应加强施工质量控制，发现问题及时整改。甲方有权要求乙方拆除、重做不符合质量要求的部分。3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务。如发生付款纠纷，可协商解决或依法向人民法院提起诉讼。4.设计变更：如甲方提出设计变更，乙方应根据变更要求进行调整，并重新提交设计方案。5.合同争议：双方应通过友好协商解决争议。如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于图书馆装