高速公路工程履约担保格式样本

高速公路工程履约担保格式样本合同编号：__________高速公路工程履约担保格式样本一、合同方信息名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________二、担保金额及期限2.1担保金额：人民币__________元整（大写：_______________________元整）2.2担保期限：自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。三、担保范围3.1担保人担保承包人按合同约定履行合同义务，完成高速公路工程的建设。3.2担保人对承包人在合同履行过程中产生的债务、违约金、损害赔偿金等承担连带责任。四、担保方式4.1担保人提供全额连带责任保证。4.2担保人应按照业主的要求提供担保财产，确保担保财产的价值不低于担保金额。五、担保的解除5.1在合同履行期间，如承包人按合同约定履行完毕，担保自动解除。5.2如承包人发生违约行为，担保人应承担相应的法律责任，直至承包人履行完毕为止。六、违约责任6.1担保人不履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。6.2承包人不履行合同约定的义务，担保人应承担相应的连带责任。七、争议解决7.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，各方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同自各方签字盖章之日起生效，一式三份，各方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由各方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。担保人：（盖章）被担保人：（盖章）业主：（盖章）签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.高速公路工程合同2.承包人资质证明文件3.业主授权书4.担保人财务报表5.担保财产评估报告6.合同履行情况的证明文件7.违约金计算公式及依据8.损害赔偿计算公式及依据9.争议解决的相关法律文件10.补充协议二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定完成工程建设的，视为违约。2.承包人未按合同约定支付债务、违约金、损害赔偿金的，视为违约。3.担保人未按合同约定提供担保财产的，视为违约。4.担保人未按合同约定履行连带责任的，视为违约。5.各方未按合同约定履行义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.高速公路工程：指新建、改建、扩建的高速公路项目。2.承包人：指承担高速公路工程建设任务的单位或个人。3.业主：指高速公路工程的投资者、管理者或有权处置的一方。4.担保人：指为承包人提供担保的单位或个人。5.连带责任：指担保人对承包人的债务、违约金、损害赔偿金等承担同等责任。6.担保财产：指担保人为履行担保责任提供的财产。7.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。8.损害赔偿：指因违约行为导致的损失赔偿。9.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：根据合同约定，协商确定延期付款或违约金计算方式；必要时，双方可签订补充协议，调整工程进度及付款计划。2.承包人资金短缺：解决办法：双方可协商增加付款次数或调整付款比例；担保人提供临时资金支持。3.工程质量问题：解决办法：立即停工整改，双方共同检查验收；根据合同约定，承担相应的维修费用和违约责任。4.合同条款不明确：解决办法：签订补充协议，明确合同条款；如有必要，可请教专业律师或咨询机构。5.争议解决：解决办法：进行友好协商，协商不成的，可选择调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.新建高速公路工程2.改建高速公路工程3.扩建高速公路工程4.跨国高速公路