商品房预订协议专业版3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME商品房预订协议专业版本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1预订方基本信息1.2开发商基本信息2.商品房预订信息2.1预订房屋的位置、面积、户型2.2预订房屋的价格及付款方式2.3预订房屋的交付时间3.预订金的支付与退还3.1预订金的支付时间及金额3.2预订金的退还条件及流程4.合同签订与生效4.1合同签订的时间及地点4.2合同生效的条件5.预订房屋的变更与解除5.1预订房屋的变更条件及流程5.2预订房屋的解除条件及流程6.预订房屋的交付与验收6.1预订房屋的交付条件6.2预订房屋的验收标准及流程7.产权登记与过户7.1产权登记的时间及流程7.2过户手续的办理及费用8.违约责任与赔偿8.1预订方违约责任8.2开发商违约责任9.争议解决9.1争议解决的方式9.2争议解决机构10.合同解除与终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件11.合同附件11.1合同附件清单11.2合同附件内容12.合同签署与生效日期13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1预订方基本信息1.1.1预订方名称：1.1.2预订方地址：1.1.3预订方法定代表人：1.1.4预订方联系电话：1.1.5预订方营业执照号：1.2开发商基本信息1.2.1开发商名称：1.2.2开发商地址：1.2.3开发商法定代表人：1.2.4开发商联系电话：1.2.5开发商营业执照号：2.商品房预订信息2.1预订房屋的位置、面积、户型2.1.1预订房屋所在项目：2.1.2预订房屋楼栋号：2.1.3预订房屋单元号：2.1.4预订房屋户型：2.1.5预订房屋面积：2.2预订房屋的价格及付款方式2.2.1预订房屋总价：2.2.2预订房屋单价：2.2.3付款方式：2.2.4付款时间节点：2.2.5付款金额：2.3预订房屋的交付时间2.3.1预订房屋预计交付时间：2.3.2交付条件：2.3.3逾期交付责任：3.预订金的支付与退还3.1预订金的支付时间及金额3.1.1预订金支付时间：3.1.2预订金支付金额：3.2预订金的退还条件及流程3.2.1预订金退还条件：3.2.2预订金退还流程：4.合同签订与生效4.1合同签订的时间及地点4.1.1签订时间：4.1.2签订地点：4.2合同生效的条件4.2.1合同生效条件：5.预订房屋的变更与解除5.1预订房屋的变更条件及流程5.1.1变更条件：5.1.2变更流程：5.2预订房屋的解除条件及流程5.2.1解除条件：5.2.2解除流程：6.预订房屋的交付与验收6.1预订房屋的交付条件6.1.1交付条件：6.2预订房屋的验收标准及流程6.2.1验收标准：6.2.2验收流程：8.违约责任与赔偿8.1预订方违约责任8.1.1预订方未按时支付预订金或购房款的，每逾期一日，应向开发商支付应付款项的万分之五的违约金。8.1.2预订方要求解除合同且无正当理由的，应向开发商支付预订金等额的违约金。8.2开发商违约责任8.2.1开发商未能按照合同约定时间交付房屋的，每逾期一日，应向预订方支付相当于房屋总价万分之一的违约金。8.2.2开发商交付的房屋不符合合同约定的质量标准，预订方有权要求修复或解除合同，并要求开发商承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决的方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构9.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。10.合同解除与终止10.1合同解除的条件10.1.1预订方因不可抗力原因无法履行合同的，经双方协商一致，可以解除合同。10.1.2开发商因房屋质量等原因无法按照约定交付房屋的，预订方有权解除合同。10.2合同终止的条件10.2.1合同约定的目的已经实现；10.2.2合同双方协商一致解除合同；10.2.3法律、法规规定的其他合同终止的情形。11.合同附件11.1合同附件清单11.1.1商品房预订合同附件清单如下：11.1.2.1房屋平面图；11.1.2.2房屋装修标准；11.1.2.3相关法律法规及政策文件。11.2合同附件内容11.2.1房屋平面图应详细标注房屋的布局、尺寸、门窗位置等信息；11.2.2房屋装修标准应明确装修材料的品牌、规格、数量等；11.2.3相关法律法规及政策文件应包括与商品房交易相关的法律法规和政策。12.合同签署与生效日期12.1合同签署日期12.1.1本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。12.2合同生效日期12.2.1本合同自合同签署之日起生效。13.合同份数及保管13.1合同份数13.1.1本合同一式两份，双方各执一份。13.2合同保管13.2.1双方应妥善保管本合同，不得泄露合同内容。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2本合同如有修改，以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认。14.3本合同签订后，任何一方不得擅自变更、转让或终止本合同，否则应承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、监理机构等，以及任何因履行本合同而介入的第三方。15.2第三方的责任15.2.1第三方在本合同中的责任应限于其专业范围内，且仅对其提供的专业服务负责。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据其专业判断提出建议，但最终决策权归甲乙双方所有。15.4第三方与其他各方的划分15.4.1第三方与甲乙双方的权利义务关系应另行签订协议，且该协议与本合同不冲突。15.5第三方的选择15.5.1甲乙双方均有权选择第三方，但应确保第三方具备相应的资质和能力。16.第三方介入的流程16.1第三方的介入应经甲乙双方书面同意。16.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确各自的权利义务。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务的性质和范围确定。17.2第三方的责任限额应在合作协议中明确，且不得低于法律规定的最低责任限额。17.3若第三方在履行职责过程中发生违约，其责任限额内的损失由第三方承担；超出责任限额的部分，由甲乙双方根据实际情况承担。18.第三方介入后的合同变更18.1第三方的介入可能导致本合同的某些条款需要进行变更。18.2合同变更应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式进行。19.第三方介入后的争议解决19.1第三方介入后发生的争议，应通过协商解决。19.2协商不成的，争议解决方式按照本合同第9条的规定执行。20.第三方的退出20.1第三方在合同履行期间，如因自身原因需要退出，应提前通知甲乙双方，并采取必要措施确保合同履行的连续性。20.2第三方的退出不应影响本合同的履行，甲乙双方应继续履行各自的义务。21.第三方介入的保密义务21.1第三方在履行职责过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息。22.第三方介入的费用承担22.1第三方介入的费用由甲乙双方根据实际情况和合作协议约定承担。22.2若第三方介入的费用超出协议约定，甲乙双方应协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.房屋平面图要求：详细标注房屋的布局、尺寸、门窗位置、墙体厚度等信息。说明：房屋平面图是合同附件，用于明确房屋的具体布局和尺寸。2.房屋装修标准要求：明确装修材料的品牌、规格、数量、质量要求等信息。说明：装修标准附件用于确保房屋装修质量符合双方约定。3.相关法律法规及政策文件要求：包括与商品房交易相关的法律法规和政策文件。说明：法律法规附件用于指导合同履行过程中的法律依据。4.第三方合作协议要求：明确第三方介入的具体事项、权利义务、责任限额等。说明：第三方合作协议是合同附件，用于规范第三方介入行为。5.合同签订及生效证明要求：证明合同签订及生效的时间、地点、参与人等信息。说明：签订及生效证明是合同附件，用于证明合同的生效。6.付款凭证要求：包括支付预订金、购房款等款项的银行转账记录或现金支付凭证。说明：付款凭证是合同附件，用于证明付款的实际情况。7.验收报告要求：详细记录房屋验收的时间、地点、验收人、验收结果等信息。说明：验收报告是合同附件，用于证明房屋验收的实际情况。8.合同变更协议要求：包括合同变更的内容、时间、参与人等信息。说明：合同变更协议是合同附件，用于证明合同变更的实际情况。9.违约责任证明要求：证明违约行为发生的时间、地点、违约方、违约原因等信息。说明：违约责任证明是合同附件，用于证明违约责任的实际情况。10.争议解决协议要求：包括争议解决的方式、时间、地点、参与人等信息。说明：争议解决协议是合同附件，用于证明争议解决的实际情况。说明二：违约行为及责任认定：1.预订方违约行为未按时支付预订金或购房款要求：每逾期一日，支付应付款项的万分之五的违约金。示例：预订方应在合同约定的付款期限内支付10万元购房款，逾期未支付，需支付500元的违约金。2.开发商违约行为未能按照合同约定时间交付房屋要求：每逾期一日，支付相当于房屋总价万分之一的违约金。示例：开发商应在合同约定的交付期限内交付房屋，逾期未交付，需支付1000元的违约金。3.第三方违约行为第三方在提供专业服务过程中出现重大失误要求：按照合作协议约定的责任限额承担相应责任。示例：第三方在房屋验收过程中出现重大失误，需按照协议约定的责任限额赔偿损失。商品房预订协议专业版1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.商品房基本信息2.1房屋坐落2.2房屋面积2.3房屋户型2.4房屋朝向2.5房屋楼层2.6房屋配套设施3.预订金额及支付方式3.1预订金额3.2付款比例3.3付款时间3.4付款方式4.合同签订及生效4.1合同签订时间4.2合同生效条件4.3合同生效时间5.预订房屋权利义务5.1预订房屋权利5.2预订房屋义务6.预订房屋变更及解除6.1预订房屋变更6.2预订房屋解除7.定金及违约责任7.1定金金额7.2定金支付时间7.3违约责任8.交房及验收8.1交房时间8.2交房条件8.3验收标准9.物业管理及费用9.1物业管理费9.2物业管理费缴纳方式9.3物业管理费缴纳时间10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同附件12.1附件一：商品房买卖合同12.2附件二：房屋验收标准12.3附件三：其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1双方名称甲方（出卖方）：________乙方（预订方）：________1.2双方地址甲方地址：________乙方地址：________1.3双方联系方式甲方联系方式：________乙方联系方式：________2.商品房基本信息2.1房屋坐落房屋所在区域：________房屋具体地址：________2.2房屋面积房屋建筑面积：________平方米房屋使用面积：________平方米2.3房屋户型房屋户型：________2.4房屋朝向房屋朝向：________2.5房屋楼层房屋楼层：________层2.6房屋配套设施配套设施：________3.预订金额及支付方式3.1预订金额预订金额：________元3.2付款比例首付比例：________%尾款比例：________%3.3付款时间首付支付时间：________尾款支付时间：________3.4付款方式付款方式：银行转账4.合同签订及生效4.1合同签订时间合同签订时间：________年________月________日4.2合同生效条件双方签字盖章后生效4.3合同生效时间合同自签订之日起生效5.预订房屋权利义务5.1预订房屋权利乙方享有在合同约定的时间内购买房屋的权利。5.2预订房屋义务乙方应按照合同约定支付预订金及后续款项。6.预订房屋变更及解除6.1预订房屋变更如因甲方原因导致房屋信息变更，甲方应在变更后及时通知乙方，乙方有权选择是否继续预订。6.2预订房屋解除如乙方在合同约定的付款时间内未支付款项，甲方有权解除本合同，并保留追讨款项的权利。7.定金及违约责任7.1定金金额定金金额：________元7.2定金支付时间定金支付时间：合同签订之日起________个工作日内7.3违约责任如乙方未按合同约定支付款项，甲方有权解除本合同，并追讨已支付款项；如甲方未按合同约定履行义务，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担违约责任。8.交房及验收8.1交房时间交房时间：本合同签订之日起________年内，具体日期以甲方通知为准。8.2交房条件甲方应在交房前确保房屋已按照规划设计完成，并符合国家相关建筑质量标准。8.3验收标准乙方应在收到交房通知之日起________日内对房屋进行验收，验收标准应符合国家相关建筑质量标准及本合同约定。9.物业管理及费用9.1物业管理费物业管理费：________元/月，乙方应在每月的________日前缴纳。9.2物业管理费缴纳方式物业管理费缴纳方式：银行转账9.3物业管理费缴纳时间物业管理费缴纳时间：每月________日前10.合同解除及终止10.1合同解除条件（1）一方严重违约；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致决定解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。11.争议解决11.1争议解决方式发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构：________仲裁委员会12.合同附件12.1附件一：商品房买卖合同12.2附件二：房屋验收标准12.3附件三：其他相关文件13.合同份数及保管13.1合同份数本合同一式________份，甲乙双方各执________份。13.2合同保管甲乙双方应妥善保管合同文本，不得遗失或毁损。14.其他约定事项14.1合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同未尽事宜，以相关法律法规为准。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。14.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为促成合同订立、履行或者解决争议而提供中介、咨询、担保、评估等服务的自然人、法人或者其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任第三方在履行其职责过程中，因故意或者重大过失造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。15.2.2责任限额第三方对甲乙双方的责任限额，由甲乙双方在合同中约定，未约定的，以________元为最高赔偿限额。16.第三方介入的具体条款16.1中介方16.1.1中介方定义中介方是指在本合同订立过程中，为甲乙双方提供中介服务，促成双方达成协议的自然人、法人或者其他组织。16.1.2中介方权利中介方有权根据其提供的服务，收取合理的佣金。16.1.3中介方义务中介方应保证其提供的服务真实、合法，并对所提供的信息承担保密义务。16.1.4中介方责任中介方在履行中介职责过程中，因故意或者重大过失造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。16.2咨询方16.2.1咨询方定义咨询方是指在本合同订立过程中，为甲乙双方提供专业咨询意见的自然人、法人或者其他组织。16.2.2咨询方权利咨询方有权根据其提供的服务，收取合理的咨询费用。16.2.3咨询方义务咨询方应保证其提供的咨询意见真实、合法，并对所提供的信息承担保密义务。16.2.4咨询方责任咨询方在履行咨询职责过程中，因故意或者重大过失造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。16.3担保方16.3.1担保方定义担保方是指在本合同订立过程中，为甲乙双方提供担保服务的自然人、法人或者其他组织。16.3.2担保方权利担保方有权根据其提供的担保服务，收取合理的担保费用。16.3.3担保方义务担保方应按照合同约定履行担保义务，确保甲乙双方的合法权益不受侵害。16.3.4担保方责任担保方在履行担保职责过程中，因故意或者重大过失造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。16.4评估方16.4.1评估方定义评估方是指在本合同订立过程中，为甲乙双方提供房屋评估服务的自然人、法人或者其他组织。16.4.2评估方权利评估方有权根据其提供的服务，收取合理的评估费用。16.4.3评估方义务评估方应保证其提供的评估结果真实、合法，并对所提供的信息承担保密义务。16.4.4评估方责任评估方在履行评估职责过程中，因故意或者重大过失造成甲乙双方损失的，应当承担相应的赔偿责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系，由第三方与甲方另行签订的协议约定，与本合同无关。17.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系，由第三方与乙方另行签订的协议约定，与本合同无关。17.3第三方与甲乙双方的划分第三方与甲乙双方之间的关系，由第三方与甲乙双方另行签订的协议约定，与本合同无关。18.第三方介入后的合同变更18.1合同变更如因第三方介入导致合同内容需要变更，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。18.2变更协议的效力变更协议与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入后的争议解决19.1争议解决第三方介入后的争议解决，仍按照本合同第11条“争议解决”条款执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：商品房买卖合同详细要求：该附件应包含房屋买卖合同的全部内容，包括但不限于房屋的基本信息、价格、付款方式、交房时间、违约责任等。说明：本附件为合同主体，是双方签订的主要协议。2.附件二：房屋验收标准详细要求：该附件应详细列出房屋验收的标准，包括房屋的结构安全、设施设备、装饰装修等方面。说明：本附件作为验收房屋的依据，确保房屋质量符合约定标准。3.附件三：付款凭证详细要求：该附件应包含所有付款的凭证，如银行转账记录、现金收据等。说明：本附件作为付款证明，用于证明双方履行了付款义务。4.附件四：物业管理协议详细要求：该附件应包含物业管理服务的内容、费用、服务标准等。说明：本附件作为物业管理服务的依据，明确物业管理方的权利和义务。5.附件五：合同变更协议详细要求：该附件应包含合同变更的内容、变更原因、变更后的合同条款等。说明：本附件作为合同变更的正式文件，确保变更内容的合法性和有效性。6.附件六：争议解决协议详细要求：该附件应包含争议解决的途径、方式、程序等。说明：本附件作为解决争议的依据，确保争议得到及时、公正的解决。7.附件七：第三方服务协议详细要求：该附件应包含第三方提供的服务内容、费用、责任等。说明：本附件作为第三方提供服务的依据，明确第三方在合同中的角色和责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定交付房屋。乙方未按合同约定支付款项。任何一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：甲方违约责任：甲方未按合同约定交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价款的________%。甲方在交付房屋时，房屋存在质量问题的，应承担修复责任，修复费用由甲方承担。乙方违约责任：乙方未按合同约定支付款项，应向甲方支付违约金，违约金为未付款项的________%。乙方在支付款项时，存在虚假付款行为的，应承担相应的法律责任。其他违约责任：任何一方未履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任，违约责任由双方协商确定。示例说明：甲方违约：甲方未在合同约定的交房日期前交付房屋，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为房屋总价款的5%。乙方违约：乙方未在合同约定的付款日期前支付首付，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为首付款项的5%。商品房预订协议专业版2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2证件号码1.3联系方式2.商品房预订信息2.1商品房基本信息2.2预订日期2.3预订价格2.4预订面积2.5预订房号3.预订金及付款方式3.1预订金金额3.2付款方式3.3付款时间4.预订合同期限4.1合同生效日期4.2合同终止日期5.预订金退还及扣除5.1退还条件5.2退还时间5.3扣除事项6.商品房交付及验收6.1交付日期6.2验收标准6.3验收程序7.商品房交付后的维修责任7.1维修责任主体7.2维修费用承担7.3维修时间及方式8.合同解除及违约责任8.1解除条件8.2解除程序8.3违约责任9.争议解决方式9.1争议解决机构9.2争议解决方式10.合同附件10.1附件一：商品房详细信息10.2附件二：付款凭证10.3附件三：其他相关文件11.合同签署11.1签署日期11.2签署地点11.3签署人12.合同生效12.1生效条件12.2生效日期13.合同变更13.1变更条件13.2变更程序14.合同终止14.1终止条件14.2终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称（1）出卖方：___________（2）买受方：___________1.2证件号码（1）出卖方证件号码：___________（2）买受方证件号码：___________1.3联系方式（1）出卖方联系方式：___________（2）买受方联系方式：___________2.商品房预订信息2.1商品房基本信息（1）商品房项目名称：___________（2）商品房位置：___________（3）商品房建筑面积：___________2.2预订日期：___________2.3预订价格：___________2.4预订面积：___________2.5预订房号：___________3.预订金及付款方式3.1预订金金额：___________3.2付款方式（1）支付方式：___________（2）支付时间：___________3.3付款时间（1）首付款支付时间：___________（2）尾款支付时间：___________4.预订合同期限4.1合同生效日期：___________4.2合同终止日期：___________5.预订金退还及扣除5.1退还条件（1）因出卖方原因导致合同解除时，买受方有权要求退还预订金；（2）因买受方原因导致合同解除时，买受方应扣除___________比例的预订金；5.2退还时间：___________5.3扣除事项（1）因出卖方原因导致合同解除时，扣除___________比例的预订金；（2）因买受方原因导致合同解除时，扣除___________比例的预订金；6.商品房交付及验收6.1交付日期：___________6.2验收标准（1）房屋结构安全、无质量问题；（2）房屋内部设施齐全，符合设计要求；6.3验收程序（1）买受方在收到出卖方通知后___________日内进行验收；（2）验收合格后，双方签署验收合格证明；7.商品房交付后的维修责任7.1维修责任主体（1）房屋主体结构、地基基础、主体结构等问题的维修责任由出卖方承担；（2）房屋内部设施、水电等问题的维修责任由买受方承担；7.2维修费用承担（1）出卖方负责的维修费用由出卖方承担；（2）买受方负责的维修费用由买受方承担；7.3维修时间及方式（1）出卖方应在收到维修通知后___________日内进行维修；（2）维修方式：___________8.合同解除及违约责任8.1解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）出卖方未按时交付房屋，且在买受方书面通知后___________日内仍未交付；（3）出卖方提供的商品房与合同约定不符，经协商无法达成一致；8.2解除程序（1）一方提出解除合同意向，应以书面形式通知另一方；（2）收到解除合同通知后，另一方应在___________日内给予书面答复；（3）双方达成解除合同协议，签署解除合同书面文件；8.3违约责任（1）出卖方违约，应向买受方支付___________比例的违约金；（2）买受方违约，应向出卖方支付___________比例的违约金；9.争议解决方式9.1争议解决机构（1）双方协商解决；（2）协商不成，提交___________仲裁委员会仲裁；9.2争议解决方式（1）仲裁委员会依法作出裁决；（2）仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力；10.合同附件10.1附件一：商品房详细信息（1）商品房产权证书复印件；（2）商品房平面图；（3）商品房配套设施清单；10.2附件二：付款凭证（1）预订金支付凭证；（2）首付款支付凭证；10.3附件三：其他相关文件（1）出卖方营业执照复印件；（2）商品房预售许可证复印件；（3）双方签订的其他补充协议；11.合同签署11.1签署日期：___________11.2签署地点：___________11.3签署人（1）出卖方代表（签字）：___________（2）买受方代表（签字）：___________12.合同生效12.1生效条件（1）双方签署合同；（2）合同附件齐全；12.2生效日期：___________13.合同变更13.1变更条件（1）经双方协商一致；（2）变更内容符合法律法规规定；13.2变更程序（1）一方提出变更意向，应以书面形式通知另一方；（2）收到变更通知后，另一方应在___________日内给予书面答复；（3）双方签署变更协议，并作为合同附件；14.合同终止14.1终止条件（1）合同期限届满；（2）合同解除；（3）双方协商一致终止合同；14.2终止程序（1）一方提出终止合同意向，应以书面形式通知另一方；（2）收到终止合同通知后，另一方应在___________日内给予书面答复；（3）双方签署终止合同书面文件；第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）本合同所指第三方包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理单位等；（2）第三方应具备相应的资质和执业资格，并在本合同中明确其名称和责任。15.2第三方介入条件（1）双方协商一致，同意引入第三方介入本合同；（2）第三方介入应符合法律法规和行业规范的要求；（3）第三方介入应得到甲乙双方的书面同意。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体事项和方式；（2）甲乙双方应向第三方提供与本合同相关的必要信息和资料；（3）第三方应在甲乙双方指定的期限内完成其职责范围内的工作。16.第三方责任16.1责任范围（1）第三方应在其专业领域内，对本合同的相关事宜提供专业意见和服务；（2）第三方应确保其提供的服务符合法律法规和行业标准；（3）第三方对其提供的服务质量承担责任。16.2责任限额（1）第三方对本合同承担的责任，以合同约定的金额为限；（2）如第三方在履行职责过程中因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，其责任限额可另行约定；（3）第三方责任限额应在合同中明确约定。17.第三方权利17.1第三方权利概述（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（2）第三方有权要求甲乙双方配合其履行职责；（3）第三方有权要求甲乙双方支付其提供服务的合理费用。17.2第三方费用（1）第三方提供服务的费用，由甲乙双方按照合同约定分担；（2）第三方费用应包括但不限于咨询费、评估费、中介费等；（3）第三方费用应在合同中明确约定支付方式和时间。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务关系（1）甲方应配合第三方履行职责，提供必要的信息和资料；（2）甲方有权要求第三方在规定时间内完成其职责；（3）甲方有权对第三方提供的服务质量进行监督。18.2第三方与乙方的权利义务关系