装修质量责任保证

装修质量责任保证合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4装修项目概述第二章质量标准与要求2.1装修质量标准2.2材料选用要求2.3施工工艺要求2.4验收标准与程序第三章质量保证措施3.1施工单位质量保证体系3.2施工人员资质要求3.3施工过程质量管理3.4质量问题处理机制第四章工程质量保修4.1保修期限4.2保修范围4.3保修责任与处理4.4保修费用承担第五章质量监督与检查5.1施工单位自检5.2业主检查与监督5.3第三方质量检查5.4质量问题整改与验收第六章违约责任6.1施工单位违约责任6.2业主违约责任6.3违约赔偿金额计算第七章争议解决7.1争议解决方式7.2诉讼管辖法院7.3仲裁机构选择第八章合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九章合同的终止与解除9.1合同终止条件9.2合同解除后的善后处理9.3终止与解除的书面通知第十章合同的履行10.1施工单位履约义务10.2业主支付义务10.3双方的其他义务第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除与终止后的处理第十二章违约责任12.1施工单位违约责任12.2业主违约责任12.3违约赔偿的计算方式第十三章争议解决13.1争议解决方式13.2诉讼管辖法院13.3仲裁机构选择第十四章附则14.1合同的生效、修改与废止14.2合同的附件14.3合同的保管与使用14.4合同的解除与终止合同编号：_________第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订日期1.3合同生效日期1.4装修项目概述第二章质量标准与要求2.1装修质量标准2.2材料选用要求2.3施工工艺要求2.4验收标准与程序第三章质量保证措施3.1施工单位质量保证体系3.2施工人员资质要求3.3施工过程质量管理3.4质量问题处理机制第四章工程质量保修4.1保修期限4.2保修范围4.3保修责任与处理4.4保修费用承担第五章质量监督与检查5.1施工单位自检5.2业主检查与监督5.3第三方质量检查5.4质量问题整改与验收第六章违约责任6.1施工单位违约责任6.2业主违约责任6.3违约赔偿金额计算第七章争议解决7.1争议解决方式7.2诉讼管辖法院7.3仲裁机构选择第八章合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序第九章合同的终止与解除9.1合同终止条件9.2合同解除后的善后处理9.3终止与解除的书面通知第十章合同的履行10.1施工单位履约义务10.2业主支付义务10.3双方的其他义务第十一章合同的解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除与终止后的处理第十二章违约责任12.1施工单位违约责任12.2业主违约责任12.3违约赔偿的计算方式第十三章争议解决13.1争议解决方式13.2诉讼管辖法院13.3仲裁机构选择第十四章附则14.1合同的生效、修改与废止14.2合同的附件14.3合同的保管与使用14.4合同的解除与终止（合同方签字部分）甲方：（签字）乙方：（签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定装修所需材料的供应商。乙方应根据甲方指定的供应商采购材料，并保证材料的质量符合本合同约定的标准。如乙方未按甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方更换或退款。2.甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量符合本合同约定的标准。甲方可在施工期间不定期对施工现场进行查验，并要求乙方按照约定的质量标准进行整改。3.甲方变更设计甲方在合同履行过程中，如有变更设计的需求，应提前通知乙方。乙方应根据甲方的变更需求，及时调整施工方案，并报甲方审批。如甲方未批准变更，乙方应按原方案继续施工。4.甲方提前解除合同甲方在合同履行期间，如有提前解除合同的需求，应向乙方支付违约金。违约金的计算方式为：合同总价款的10%。乙方在收到违约金后，应按照甲方的要求终止合同，并办理相关手续。5.甲方逾期支付款项如甲方逾期支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金。违约金的计算方式为：逾期金额的千分之五。乙方有权根据逾期情况暂停施工，直至甲方支付欠款及违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方按时完工乙方应按照本合同约定的工期完成装修工程。如乙方未按时完工，应向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：逾期天数乘以每日工程款的千分之一。2.乙方保证工程质量乙方应对装修工程的质量负责，确保工程质量符合本合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担修复费用。3.乙方保密条款乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。如乙方泄露甲方信息，应承担相应的法律责任。4.乙方不得转包乙方不得将本合同项下的权利和义务转包给第三方。如乙方违反此规定，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。违约金的计算方式为：合同总价款的10%。5.乙方逾期支付款项如乙方逾期支付合同款项，应按照逾期天数向甲方支付违约金。违约金的计算方式为：逾期金额的千分之五。甲方有权根据逾期情况暂停施工，直至乙方支付欠款及违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介在本合同中担任协调、监督和协助履行的角色。中介应确保甲乙双方按照本合同约定的条款履行合同义务。2.第三方中介费用中介有权按照约定收取中介费用。中介费用的计算方式为：合同总价款的百分之一。甲方和乙方应在合同签订后日内支付中介费用。3.第三方中介的违约责任如中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，中介应承担违约责任。违约金的计算方式为：合同总价款的5%。4.第三方中介的保密义务中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。如中介泄露甲方和乙方信息，应承担相应的法律责任。5.第三方中介的解除合同权如中介严重违反本合同约定，甲方和乙方均有权解除合同。解除合同后，中介应退还已收取的中介费用，并承担违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计图纸2.材料采购清单3.施工进度计划4.施工人员名单5.质量保修条款6.争议解决协议7.乙方资质证明文件8.第三方中介服务协议9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付款项，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成工程，视为违约。3.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件，视为违约。5.第三方中介未能履行协调监督职责，视为违约。三、法律名词及解释：1.装修质量责任保证：指乙方对装修工程的质量和维修承担相应的法律责任。2.违约金：指一方未履行合同义务时，向另一方支付的赔偿金。3.保修期限：指乙方对装修工程提供的质量保证期限。4.争议解决：指当合同各方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付款项，乙方可以暂停施工，并书面通知甲方。解决办法为甲方支付欠款及违约金。2.乙方未按约定质量标准完成工程，甲方可以要求乙方修复或重新施工。解决办法为乙方承担修复费用。3.乙方未按约定工期完成工程，甲方可以要求乙方支付违约金。解决办法为乙方按时完工或支付违约金。4.甲方未按约定提供施工条件，乙方可以暂停施工，并书面通知甲方。解决办法为甲方提供必要的施工条件。5.第三