劳务分包合同评估注意事项3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME劳务分包合同评估注意事项本合同目录一览1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据1.2合同订立的目的2.分包单位资质要求2.1分包单位的企业资质2.2分包单位的专业资质2.3分包单位的项目经理资质3.项目范围及内容3.1项目范围3.2项目内容3.3工程量清单4.工期要求4.1总工期4.2各阶段工期4.3工期延误的处理5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保修6.工程进度款支付6.1支付方式6.2支付比例6.3支付时间7.工程材料供应7.1材料供应责任7.2材料采购7.3材料验收8.安全生产责任8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护责任9.1环境保护要求9.2环境监测9.3环境损害赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约责任种类12.2违约责任承担12.3违约责任赔偿13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同修改第一部分：合同如下：1.合同订立依据及目的1.1合同订立的法律依据本合同订立依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规。1.2合同订立的目的本合同旨在明确劳务分包单位在工程建设项目中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行和施工质量。2.分包单位资质要求2.1分包单位的企业资质分包单位须具有建设行政主管部门核发的有效企业法人营业执照，具备相应的施工资质等级。2.2分包单位的专业资质分包单位须具备与分包工程相适应的专业施工资质，专业资质等级应符合工程要求。2.3分包单位的项目经理资质分包单位的项目经理须具备建设行政主管部门核发的有效建造师注册证书，具有相应的执业资格。3.项目范围及内容3.1项目范围本合同项目范围为工程，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。3.2项目内容具体项目内容详见工程量清单。3.3工程量清单工程量清单详见附件一。4.工期要求4.1总工期本合同总工期为个月。4.2各阶段工期各阶段工期详见附件二。4.3工期延误的处理因分包单位原因导致工期延误的，每延误一日，分包单位应向业主支付元违约金。5.工程质量要求5.1质量标准本工程质量标准应符合国家现行有关施工质量验收规范和设计文件的要求。5.2质量检验分包单位应按国家现行施工质量验收规范和设计文件要求进行质量检验。5.3质量保修本工程质量保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。6.工程进度款支付6.1支付方式工程进度款采用银行转账方式支付。6.2支付比例工程进度款支付比例为：开工前支付%，每月支付%，竣工后支付%。6.3支付时间工程进度款支付时间为每月日前。7.工程材料供应7.1材料供应责任本合同材料由分包单位自行采购，并负责材料的质量、规格、型号及数量。7.2材料采购分包单位应按照设计文件和施工规范要求采购材料，确保材料质量。7.3材料验收分包单位应严格按照国家现行施工质量验收规范和设计文件要求进行材料验收。8.安全生产责任8.1安全生产责任制分包单位应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。8.2安全生产措施分包单位应采取必要的安全措施，确保施工安全，防止事故发生。8.3事故处理发生安全事故时，分包单位应立即采取应急措施，并及时报告业主和相关部门。9.环境保护责任9.1环境保护要求分包单位应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护施工现场环境。9.2环境监测分包单位应定期对施工现场环境进行监测，确保符合环保要求。9.3环境损害赔偿如因分包单位原因造成环境污染或损害，分包单位应承担相应的赔偿责任。10.争议解决10.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。10.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。11.合同解除11.1合同解除条件发生下列情况之一，业主有权解除合同：（1）分包单位严重违反合同约定；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）分包单位无力继续履行合同。11.2合同解除程序合同解除前，双方应协商一致，并签订解除合同协议。11.3合同解除后的处理12.违约责任12.1违约责任种类分包单位违反合同约定的，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2违约责任承担分包单位应按照合同约定承担违约责任，并赔偿业主因此遭受的损失。12.3违约责任赔偿赔偿金额应按照实际损失计算，包括直接损失和间接损失。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）合同解除；（3）法律法规规定的其他终止情形。13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于工程量清单、各阶段工期表、安全生产措施等。14.2合同解释本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同修改本合同经双方协商一致，可进行修改，修改后的合同与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、咨询机构等，以及任何其他经甲乙双方认可的第三方服务机构。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行的公正性、透明度和专业性，提高工程质量，保障甲乙双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方，并签订相应的合作协议或委托书。16.2第三方资质要求第三方应具备相应的资质和专业知识，能够独立、公正地履行其职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所指的责任限额，是指第三方因履行职责过程中出现失误或违法行为，导致甲乙双方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定责任限额应根据第三方服务的性质、范围、复杂程度及可能产生的风险等因素，由甲乙双方在合作协议或委托书中明确约定。18.第三方权利与义务18.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定和职责要求，对甲乙双方进行监督、检查和评估。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以履行其职责。（3）第三方有权在必要时向甲乙双方提出建议或意见。18.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定和职责要求，独立、公正地履行其职责。（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密和隐私。（3）第三方应确保其提供的报告、意见等具有真实性和准确性。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方应向甲方提供独立的监督、检查和评估服务，甲方应配合第三方的相关工作。19.2第三方与乙方的关系第三方应向乙方提供独立的监督、检查和评估服务，乙方应配合第三方的相关工作。19.3第三方与甲乙双方的关系第三方在履行职责过程中，应保持中立地位，不得偏袒任何一方。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更程序如因第三方介入导致合同内容需变更，甲乙双方应协商一致，并签订合同变更协议。20.2合同变更内容合同变更内容应包括但不限于第三方介入的具体事项、责任限额、权利义务等。21.第三方介入终止21.1终止条件（1）合同约定的工程全部完成；（2）第三方职责履行完毕；（3）合同解除；（4）法律法规规定的其他终止情形。21.2终止程序第三方介入终止前，甲乙双方应共同确认第三方职责履行情况，并签订终止协议。22.第三方介入后的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。22.2争议解决程序仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。22.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁委员会另有裁决。第三方介入过程中的争议解决费用，由甲乙双方按比例分担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单详细要求：包括工程名称、项目、计量单位、工程量、单价、合价等。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于明确工程项目的范围、数量和价格。2.各阶段工期表详细要求：包括各阶段开始和结束时间、关键节点、工期延误的预警措施等。说明：各阶段工期表用于明确工程项目的进度安排，确保工程按时完成。3.安全生产措施详细要求：包括安全管理制度、安全操作规程、应急预案等。说明：安全生产措施是保障施工安全的重要依据，确保施工过程中人员安全。4.环境保护措施详细要求：包括环境保护制度、污染防治措施、废弃物处理等。说明：环境保护措施是遵守国家环保法规，保护施工现场环境的重要措施。5.材料供应清单详细要求：包括材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。说明：材料供应清单是明确材料采购和供应的重要依据，确保材料质量。6.质量检验报告详细要求：包括检验项目、检验结果、检验日期、检验人员等。说明：质量检验报告是确保工程质量的重要文件，用于记录检验过程和结果。7.工程进度款支付凭证详细要求：包括付款时间、付款金额、付款方式、付款凭证等。说明：工程进度款支付凭证是确认工程进度和支付款项的重要文件。8.安全生产事故报告详细要求：包括事故发生时间、地点、原因、人员伤亡、财产损失等。说明：安全生产事故报告是记录和处理安全事故的重要文件。9.环境保护事故报告详细要求：包括事故发生时间、地点、原因、污染情况、处理措施等。说明：环境保护事故报告是记录和处理环境污染事故的重要文件。10.争议解决协议详细要求：包括争议内容、解决方式、解决结果、执行期限等。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中出现的争议的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）分包单位未按合同约定的时间完成工程；（2）分包单位未按合同约定完成工程质量；（3）分包单位未按合同约定支付工程进度款；（4）分包单位未按合同约定履行安全生产责任；（5）分包单位未按合同约定履行环境保护责任。2.责任认定标准（1）未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，分包单位应支付元违约金；（2）未按合同约定完成工程质量，分包单位应承担修复费用，并支付元违约金；（3）未按合同约定支付工程进度款，每延误一日，分包单位应支付元违约金；（4）未按合同约定履行安全生产责任，导致安全事故发生，分包单位应承担相应责任；（5）未按合同约定履行环境保护责任，导致环境污染事故发生，分包单位应承担相应责任。3.示例说明（1）分包单位未按合同约定的时间完成工程，导致工期延误3天，应支付元违约金；（2）分包单位在施工过程中发现质量问题，经检验不合格，分包单位应承担修复费用元，并支付元违约金；（3）分包单位未按合同约定支付工程进度款，导致业主权益受损，分包单位应支付元违约金；（4）分包单位在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡，分包单位应承担相应责任；（5）分包单位在施工过程中造成环境污染，经检测超标，分包单位应承担相应责任。劳务分包合同评估注意事项1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.劳务分包内容3.1分包项目范围3.2分包项目质量要求3.3分包项目进度要求3.4分包项目安全要求4.劳务分包价格及支付方式4.1分包价格构成4.2分包价格调整机制4.3分包价格支付方式4.4分包价格支付期限5.劳务分包合同履行5.1合同履行期限5.2合同履行地点5.3合同履行方式5.4合同履行责任6.劳务分包合同变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件6.3合同变更与解除程序7.劳务分包合同违约责任7.1违约责任承担方式7.2违约责任赔偿标准7.3违约责任纠纷解决方式8.劳务分包合同争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.合同附件及补充协议9.1合同附件9.2补充协议10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同签订及生效日期12.合同附件清单12.1附件一：劳务分包合同12.2附件二：劳务分包报价单12.3附件三：劳务分包合同履行计划12.4附件四：劳务分包合同变更记录12.5附件五：劳务分包合同解除记录13.合同份数及保管13.1合同份数13.2合同保管14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话]、[甲方电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话]、[乙方电子邮箱]第二条项目背景及概述2.1项目名称[具体项目名称]2.2项目地点[具体项目地址]2.3项目规模[项目规模描述，如：占地面积、建筑面积等]2.4项目内容[项目具体内容描述，包括但不限于工程类型、施工范围等]第三条劳务分包内容3.1分包项目范围[详细列出分包项目范围，包括但不限于施工内容、工程量等]3.2分包项目质量要求[详细列出分包项目质量要求，包括但不限于国家标准、行业标准等]3.3分包项目进度要求[详细列出分包项目进度要求，包括但不限于工期、节点等]3.4分包项目安全要求[详细列出分包项目安全要求，包括但不限于安全操作规程、应急预案等]第四条劳务分包价格及支付方式4.1分包价格构成[详细列出分包价格构成，包括但不限于直接工程费、间接费、利润等]4.2分包价格调整机制[详细列出分包价格调整机制，包括但不限于材料价格变动、人工费用调整等]4.3分包价格支付方式[详细列出分包价格支付方式，包括但不限于预付款、进度款、结算款等]4.4分包价格支付期限[详细列出分包价格支付期限，包括每个支付节点的具体日期]第五条劳务分包合同履行5.1合同履行期限[合同约定的履行期限，包括起始日期和终止日期]5.2合同履行地点[合同约定的履行地点，具体到省、市、区（县）及具体地址]5.3合同履行方式[详细列出合同履行方式，包括但不限于施工组织、人员配备、设备使用等]5.4合同履行责任[详细列出合同双方在合同履行过程中的责任，包括但不限于质量控制、进度控制、安全管理等]第六条劳务分包合同变更与解除6.1合同变更条件[详细列出合同变更的条件，包括但不限于项目范围、价格、工期等]6.2合同解除条件[详细列出合同解除的条件，包括但不限于不可抗力、违约等]6.3合同变更与解除程序[详细列出合同变更与解除的程序，包括但不限于协商、通知、备案等]第七条劳务分包合同违约责任7.1违约责任承担方式[详细列出违约责任承担方式，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等]7.2违约责任赔偿标准[详细列出违约责任赔偿标准，包括但不限于直接损失、间接损失等]7.3违约责任纠纷解决方式[详细列出违约责任纠纷解决方式，包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等]第八条劳务分包合同争议解决8.1争议解决方式[约定争议解决方式，如：协商、调解、仲裁、诉讼等]8.2争议解决机构[如选择仲裁，应明确仲裁机构名称；如选择诉讼，应明确管辖法院]8.3争议解决程序[详细列出争议解决程序，包括但不限于申请、答辩、审理、判决等]第九条合同附件及补充协议9.1合同附件[列出所有合同附件的名称和内容，如：分包合同、技术规范、图纸等]9.2补充协议[约定补充协议的签订条件和内容，如：变更、补充条款等]第十条合同生效及终止10.1合同生效条件[详细列出合同生效的条件，如：双方签字盖章、合同登记备案等]10.2合同终止条件[详细列出合同终止的条件，如：合同履行完毕、双方协商一致等]10.3合同终止程序[详细列出合同终止的程序，包括但不限于通知、结算、归档等]第十一条合同签订及生效日期[明确合同签订日期和合同生效日期]第十二条合同附件清单12.1附件一：劳务分包合同[附件一的具体内容描述]12.2附件二：劳务分包报价单[附件二的具体内容描述]12.3附件三：劳务分包合同履行计划[附件三的具体内容描述]12.4附件四：劳务分包合同变更记录[附件四的具体内容描述]12.5附件五：劳务分包合同解除记录[附件五的具体内容描述]第十三条合同份数及保管13.1合同份数[明确合同份数，通常为双方各执一份，以及可能的其他份数]13.2合同保管[约定合同保管的责任方，如：甲方、乙方或第三方]第十四条其他约定事项[列出合同中未涵盖的其他约定事项，如：保密条款、知识产权归属等]第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同邀请或委托，参与合同履行、监督、协调或提供专业服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方的类型包括但不限于监理机构、咨询公司、检测机构、评估机构、保险公司等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。2.2第三方的责任限额应包括但不限于因其违约行为或疏忽造成的直接损失和间接损失。2.3第三方的责任限额应以合同金额的一定比例或具体金额为准，具体比例或金额由甲乙双方协商确定。第三条第三方职责3.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定，履行相应的职责。3.2第三方的职责包括但不限于：3.1.1监督合同履行情况，确保工程质量、进度和安全；3.1.2提供专业咨询和建议；3.1.3对合同履行过程中的争议进行调解；3.1.4对合同履行过程中的风险进行评估和控制；3.1.5按照合同约定，对相关费用进行审核和支付。第四条第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息，以履行其职责。4.2第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评价。4.3第三方有权在合同履行过程中，提出合理的意见和建议。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。5.2第三方与甲乙双方之间的沟通和协调，应通过合同约定的渠道进行。5.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应立即通知甲乙双方，并要求其纠正。5.4第三方在合同履行过程中，如因甲乙双方的原因导致其无法履行职责，第三方有权要求甲乙双方承担相应的责任。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方应在合同中约定第三方介入的具体程序。6.2第三方介入前，甲乙双方应就第三方的职责、权利、责任限额等事项达成一致。6.3第三方介入后，甲乙双方应与第三方共同制定详细的实施方案。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除，应经甲乙双方和第三方协商一致。7.2第三方介入的变更或解除，应按照合同约定的程序进行。7.3第三方介入的变更或解除，应不影响合同其他条款的履行。第八条第三方介入的费用8.1第三方介入的费用，应由甲乙双方在合同中约定。8.2第三方介入的费用，应在合同附件中明确。8.3第三方介入的费用，应在合同履行过程中按照约定支付。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决，应按照合同约定的争议解决方式进行处理。9.2第三方介入的争议解决，如涉及第三方与其他各方的责任划分，应明确各方的责任。第十条第三方介入的记录与归档10.1第三方介入的过程和结果，应由第三方记录并归档。10.2第三方介入的记录和归档，应作为合同履行的一部分，由甲乙双方共同保管。第十一条第三方介入的终止11.1第三方介入的终止，应按照合同约定的程序进行。11.2第三方介入的终止，不影响合同其他条款的履行。11.3第三方介入的终止，应明确各方的责任和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.劳务分包合同详细要求和说明：包括合同双方的基本信息、项目背景、分包内容、价格及支付方式、履行方式、变更与解除、违约责任、争议解决等条款的具体内容。2.劳务分包报价单详细要求和说明：包括分包项目的详细报价、价格构成、调整机制、支付方式等。3.劳务分包合同履行计划详细要求和说明：包括分包项目的施工进度安排、关键节点、质量要求、安全措施等。4.劳务分包合同变更记录详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的变更事项、变更原因、变更内容、变更生效日期等。5.劳务分包合同解除记录详细要求和说明：记录合同解除的原因、解除日期、解除程序、双方协商结果等。6.第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的目的、职责、权利、责任限额、费用等。7.争议解决协议详细要求和说明：明确争议解决的方式、机构、程序、费用等。8.保密协议详细要求和说明：约定双方在合同履行过程中对商业秘密、技术秘密等的保密义务。9.知识产权归属协议详细要求和说明：明确合同履行过程中产生的知识产权的归属和使用。10.付款凭证详细要求和说明：包括付款金额、付款日期、付款方式、收款人信息等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按合同约定履行合同义务；1.2甲乙双方未按合同约定支付款项；1.3甲乙双方未按合同约定提供资料和信息；1.4第三方未按合同约定履行职责；1.5甲乙双方或第三方违反合同约定的保密义务；1.6甲乙双方或第三方违反合同约定的知识产权归属和使用。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.2违约责任赔偿标准应根据实际损失、合同约定等因素确定；2.3违约责任纠纷解决方式应按照合同约定的争议解决方式进行处理。3.违约责任示例说明：3.1甲乙双方未按合同约定完成工程进度，导致工程延期，乙方向甲方支付违约金；3.2甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息；3.3第三方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应责任；3.4甲乙双方违反保密义务，泄露商业秘密，应承担相应的法律责任。劳务分包合同评估注意事项2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包范围3.1分包内容3.2分包工作职责3.3分包工作质量要求4.劳务分包费用4.1费用总额4.2费用构成4.3费用支付方式4.4费用调整5.工程进度及验收5.1工程进度计划5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收资料6.材料供应及管理6.1材料供应责任6.2材料验收标准6.3材料使用管理6.4材料损耗及处理7.人员配置及管理7.1人员配置要求7.2人员培训7.3人员管理7.4人员变动及替换8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护责任8.4环境保护措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决期限10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用及管辖13.4合同附件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：________________1.1.2分包方法定代表人：________________1.1.3分包方地址：________________1.1.4分包方联系电话：________________1.1.5分包方开户银行及账号：________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称：________________1.2.2总包方法定代表人：________________1.2.3总包方地址：________________1.2.4总包方联系电话：________________1.2.5总包方开户银行及账号：________________2.项目概述2.1项目名称：________________2.2项目地点：________________2.3项目规模：________________2.4项目工期：自________________起至________________止3.劳务分包范围3.1分包内容：________________3.2分包工作职责：________________3.3分包工作质量要求：________________4.劳务分包费用4.1费用总额：人民币________________元整4.2费用构成：________________4.3费用支付方式：________________4.4费用调整：________________5.工程进度及验收5.1工程进度计划：________________5.2工程验收标准：________________5.3工程验收程序：________________5.4工程验收资料：________________6.材料供应及管理6.1材料供应责任：________________6.2材料验收标准：________________6.3材料使用管理：________________6.4材料损耗及处理：________________7.人员配置及管理7.1人员配置要求：________________7.2人员培训：________________7.3人员管理：________________7.4人员变动及替换：________________8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.1.1分包方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场的安全。8.1.2分包方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。8.1.3分包方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。8.2安全生产措施8.2.1分包方应制定安全操作规程，对作业人员进行安全教育和培训。8.2.2分包方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。8.2.3分包方应做好施工现场的消防安全工作，定期进行消防演练。8.3环境保护责任8.3.1分包方应遵守国家环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。8.3.2分包方应做好施工现场的噪声、粉尘、废水等污染物的治理工作。8.4环境保护措施8.4.1分包方应采用环保型材料和工艺，减少环境污染。8.4.2分包方应合理规划施工场地，减少对周边环境的影响。8.4.3分包方应做好固体废弃物的分类收集和处置。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在接到争议通知之日起30日内进行协商。9.2.2若协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决期限9.3.1争议解决期限自接到争议通知之日起不超过90日。10.违约责任10.1违约情形10.1.1分包方未按合同约定完成工程或未达到质量要求的；10.1.2分包方违反安全生产规定，造成安全事故的；10.1.3分包方违反环境保护规定，造成环境污染的；10.1.4分包方未按合同约定支付费用的。10.2违约责任承担10.2.1分包方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿10.3.1违约赔偿金额根据实际情况由双方协商确定。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致解除合同的；11.1.2因不可抗力导致合同无法履行的；11.1.3一方严重违约，另一方有权解除合同的。11.2合同终止条件11.2.1合同约定的工期届满；11.2.2双方协商一致终止合同的；11.2.3因不可抗力导致合同无法履行的。11.3合同解除及终止程序11.3.1双方应在合同解除或终止前30日书面通知对方。11.3.2合同解除或终止后，双方应进行工程结算。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效；12.1.2合同经合同签订地工商行政管理部门登记备案。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工期届满；12.2.2双方协商一致终止合同的；12.2.3因不可抗力导致合同无法履行的。12.3合同生效日期12.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.4合同终止日期12.4.1本合同终止日期为合同约定的工期届满之日。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容及履行情况负有保密义务。13.1.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容。13.2不可抗力条款13.2.1因不可抗力导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。13.2.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。13.3法律适用及管辖13.3.1本合同适用中华人民共和国法律。13.3.2双方因本合同发生的争议，提交合同签订地人民法院管辖。13.4合同附件项目施工方案人员配置表安全生产措施环境保护措施14.合同签署及生效日期14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：项目管理、技术支持、质量监督、安全监管、资金监管等。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方协商一致后，可以邀请第三方介入合同履行。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议，明确第三方的权利、义务和责任。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1第三方责任16.1.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规、行业标准及本合同约定。16.1.2第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定，但不得低于本合同约定的责任限额。16.2.2第三方责任限额包括但不限于：直接经济损失、违约金、赔偿金等。16.3第三方介入费用的承担16.3.1第三方介入费用由甲乙双方根据合作协议约定承担。16.3.2若第三方介入费用未在合作协议中明确约定，则由甲乙双方协商解决。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方在合同履行过程中，应服从甲方的管理，接受甲方的监督。17.1.2第三方应按照甲方的要求，提供相关服务、咨询、监督等。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方在合同履行过程中，应服从乙方的管理，接受乙方的监督。17.2.2第三方应按照乙方的安排，提供相关服务、咨询、监督等。17.3第三方与其他第三方的划分17.3.1第三方在合同履行过程中，应与其他第三方保持沟通和协调，共同确保合同履行。17.3.2第三方之间应明确各自的权利、义务和责任，避免相互推诿。18.第三方介入的变更与解除18.1第三方介入的变更18.1.1甲乙双方协商一致，可以变更第三方的介入范围、服务内容等。18.1.2变更第三方介入内容，应书面通知