建筑施工合同：历史文化遗址修复

建筑施工合同：历史文化遗址修复合同编号：__________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________1.名称：____________________2.地址：____________________3.联系人：____________________4.联系电话：__________________第一条工程概况1.1工程名称：历史文化遗址修复工程1.2工程地点：____________________1.3工程内容：根据相关文物保护规定和技术要求，对遗址进行修复、加固及保护，确保遗址安全及历史风貌的传承。具体工程量及施工方案详见附件。第二条合同价格2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容和质量要求，提交的工程预算为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：施工材料、人工费用、管理费用、税费、利润等。2.3合同价款支付方式及进度详见附件。第三条工程质量3.1施工方应严格按照国家及地方文物保护法律法规、施工图纸、技术规范和双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关要求。3.2施工过程中，业主或其委托的监理单位有权对工程质量进行监督和检查，施工方应积极配合。3.3工程验收合格后，施工方应按照约定承担保修责任。第四条施工期限4.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程量和施工方案，保证工程在合同约定的施工期限内完成。4.2施工期限自双方签订本合同之日起计算，至工程验收合格之日止。4.3施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、保密信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如违反法律法规、文物保护要求或合同约定，导致工程质量、安全问题等，应承担相应法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.遗址修复工程预算明细表2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.施工方案和施工进度计划5.质量检验标准和方法6.保修条款和保修范围7.违约金计算公式和方法8.保密协议二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工程内容、工程量和施工方案完成工程，或工程质量不符合约定的质量标准。2.施工方未按照约定的施工期限完成工程。3.施工方未遵守国家及地方文物保护法律法规、施工图纸、技术规范和双方约定的要求。4.施工方泄露业主的商业秘密、技术秘密、保密信息。5.业主未按照约定的付款方式和进度支付合同价款。6.业主未履行保密义务，泄露施工方的商业秘密、技术秘密、保密信息。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有遗址的业主或其合法代表。2.乙方：指承担遗址修复工程的施工方。3.遗址：指位于特定地点的历史文化遗址。4.施工期限：指双方约定的工程完成的时间限制。5.工程质量：指工程满足约定的质量标准和技术要求。6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。7.保修责任：指施工方在一定期限内对工程质量问题进行修复和维护的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应协商调整施工期限和工程进度计划。2.工程质量问题：施工过程中如出现质量问题，施工方应立即整改，并承担相应责任。3.合同价款支付纠纷：双方应按照约定的付款方式和进度进行支付，如有争议，可协商解决或依法解决。4.保密义务违反：如发现泄露对方商业秘密、技术秘密、保密信息等情况，违约方应承担违约责任