版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版云计算数据中心基础设施建设与维护合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式1.3合同签订日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及投资估算2.4项目建设内容3.项目建设阶段及进度安排3.1前期准备阶段3.2施工阶段3.3竣工验收阶段3.4试运行阶段4.工程质量要求4.1工程质量标准4.2质量检验及验收4.3质量保证措施5.工程进度要求5.1进度计划5.2进度控制措施5.3进度延误责任6.工程造价及支付方式6.1工程造价构成6.2工程造价调整6.3工程款项支付方式及时间7.甲方责任与义务7.1甲方提供资料及场地7.2甲方配合工作7.3甲方验收工程8.乙方责任与义务8.1乙方施工组织与管理8.2乙方提供材料及设备8.3乙方施工安全及环保9.甲方权利与义务9.1甲方监督权9.2甲方变更权9.3甲方索赔权10.乙方权利与义务10.1乙方履约权10.2乙方索赔权10.3乙方保密义务11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后的处理14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方:科技有限公司法定代表人:乙方:建筑工程有限公司法定代表人:1.2双方地址及联系方式甲方地址:省市区路号联系电话:0275678乙方地址:省市区路号联系电话:027876543211.3合同签订日期本合同于2024年4月1日在省市区签订。第二条项目概述2.1项目名称2024版云计算数据中心基础设施建设与维护项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模及投资估算项目占地面积:10000平方米投资估算:人民币10000万元2.4项目建设内容1.数据中心主体建筑2.数据中心电力系统3.数据中心空调系统4.数据中心网络系统5.数据中心安全系统6.数据中心维护及运营服务第三条项目建设阶段及进度安排3.1前期准备阶段1.完成项目立项及审批手续2.完成工程设计及施工图审查3.完成施工队伍招标及合同签订3.2施工阶段1.土建工程:2024年5月1日至2024年7月31日2.电力系统工程:2024年8月1日至2024年9月30日3.空调系统工程:2024年10月1日至2024年11月30日4.网络系统工程:2024年12月1日至2025年1月31日5.安全系统工程:2025年2月1日至2025年3月31日3.3竣工验收阶段1.竣工验收申请2.竣工验收组织及实施3.竣工验收报告编制及审查3.4试运行阶段1.试运行组织及实施2.试运行结果评估第四条工程质量要求4.1工程质量标准本工程质量应达到国家现行有关标准和规范的要求。4.2质量检验及验收1.甲方对乙方提供的材料、设备进行检验,不合格者不予验收。2.乙方在施工过程中应进行自检、互检、专检,确保工程质量。3.竣工验收时,甲方有权对工程质量进行验收。4.3质量保证措施1.乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工。2.乙方应加强施工人员质量意识教育,提高施工质量。3.甲方应定期对乙方施工质量进行检查,发现问题及时提出整改意见。第五条工程进度要求5.1进度计划1.2024年5月1日至2024年7月31日:完成土建工程。2.2024年8月1日至2024年9月30日:完成电力系统工程。3.2024年10月1日至2024年11月30日:完成空调系统工程。4.2024年12月1日至2025年1月31日:完成网络系统工程。5.2025年2月1日至2025年3月31日:完成安全系统工程。5.2进度控制措施1.乙方应合理安排施工计划,确保工程按期完成。2.甲方对工程进度进行监督,发现问题及时提出整改意见。3.乙方应加强施工人员管理,确保工程进度。5.3进度延误责任1.由于乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任。2.由于不可抗力等因素导致工程进度延误,双方应协商解决。第六条工程造价及支付方式6.1工程造价构成1.土建工程费用2.电力系统工程费用3.空调系统工程费用4.网络系统工程费用5.安全系统工程费用6.维护及运营服务费用6.2工程造价调整1.工程造价在合同签订后,如遇政策性调整,按国家相关规定执行。2.工程造价在合同签订后,如遇市场价格波动,双方协商解决。6.3工程款项支付方式及时间1.乙方在完成每阶段工程后,甲方应在收到乙方提交的工程结算资料后10个工作日内支付该阶段工程款项。2.工程竣工验收合格后,甲方应在收到乙方提交的竣工结算资料后30个工作日内支付工程尾款。第八条甲方责任与义务8.1甲方提供资料及场地1.甲方应向乙方提供项目相关资料,包括但不限于土地使用权证、规划许可证、施工许可证等。2.甲方应确保项目场地符合施工要求,并在施工前提供必要的施工场地。8.2甲方配合工作1.甲方应按照合同约定的时间向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。2.甲方应配合乙方进行施工过程中的各项协调工作,包括但不限于协调周边居民、政府部门等。8.3甲方验收工程1.甲方应按照合同约定的验收标准对完成的工程进行验收。2.甲方应在验收合格后签署验收报告,并将验收报告提交乙方。第九条乙方责任与义务9.1乙方施工组织与管理1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务。2.乙方应建立健全施工组织机构,确保施工质量、安全、进度。9.2乙方提供材料及设备1.乙方应提供符合国家质量标准、设计要求及合同约定的材料及设备。2.乙方应保证材料及设备的供应及时,确保工程进度。9.3乙方施工安全及环保1.乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律、法规。2.乙方应采取有效措施,防止施工过程中发生安全事故和环境污染。第十条甲方权利与义务10.1甲方监督权1.甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,确保施工质量、进度和安全。2.甲方有权要求乙方对不符合合同约定的施工进行整改。10.2甲方变更权1.甲方有权根据实际情况对工程进行合理变更,变更内容应书面通知乙方。2.乙方应按照甲方的要求进行变更,变更后的工程量及费用按合同约定执行。10.3甲方索赔权1.甲方有权要求乙方赔偿因乙方违约行为造成的损失。2.甲方有权要求乙方支付因乙方违约行为导致的工期延误罚款。第十一条乙方权利与义务11.1乙方履约权1.乙方有权按照合同约定完成工程任务,并获得相应的工程款项。2.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。11.2乙方索赔权1.乙方有权要求甲方赔偿因甲方违约行为造成的损失。2.乙方有权要求甲方支付因甲方违约行为导致的工期延误罚款。11.3乙方保密义务1.乙方应对甲方提供的技术、商业等保密信息进行保密。2.乙方未经甲方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。第十二条违约责任12.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程任务。2.甲方未按合同约定支付工程款项。3.任何一方未履行合同约定的其他义务。12.2违约责任承担1.违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.违约方未按约定履行违约责任时,守约方有权解除合同。12.3违约赔偿1.违约方应赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。2.违约方应赔偿守约方因违约行为造成的间接经济损失。第十三条争议解决13.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构1.仲裁委员会。13.3争议解决费用1.争议解决费用由败诉方承担,双方另有约定的除外。第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件1.双方签字盖章后,本合同自生效之日起生效。14.2合同终止条件1.合同约定的工程任务完成并验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.出现合同约定的其他终止条件。14.3合同终止后的处理1.双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。2.双方应相互配合,确保合同终止后的合法权益得到保障。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲方和乙方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、降低风险,以及为合同双方提供专业意见。第十六条第三方介入的类型及条件16.1第三方介入类型1.技术咨询服务:为合同双方提供专业技术意见和解决方案。2.监理服务:对施工过程进行监督,确保工程质量、安全和进度。3.材料设备供应商:提供符合合同要求的材料及设备。4.其他专业服务:根据合同需要,可能涉及的法律、财务、保险等领域的专业服务。16.2第三方介入条件1.第三方应具备相应的资质和执业许可。2.第三方服务内容应符合合同要求。3.合同双方应书面同意第三方介入。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中的“责任限额”是指第三方因履行合同义务而产生的违约责任、赔偿责任或其他法律责任的上限。17.2责任限额的确定1.第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务内容、合同金额等因素确定。2.第三方责任限额应在合同中明确约定。17.3责任限额的调整1.如合同履行过程中发生重大变更,导致第三方责任限额需要调整,双方应协商一致后予以调整。2.调整后的责任限额应以书面形式通知所有合同当事人。第十八条第三方与其他各方的责任划分18.1第三方对甲方责任1.第三方应按照合同约定,对甲方承担相应的责任。2.第三方违约时,甲方有权要求第三方承担违约责任。18.2第三方对乙方责任1.第三方应按照合同约定,对乙方承担相应的责任。2.第三方违约时,乙方有权要求第三方承担违约责任。18.3第三方对合同双方的责任1.第三方应按照合同约定,对合同双方承担相应的责任。2.第三方违约时,合同双方均有权要求第三方承担违约责任。第十九条第三方介入的合同变更19.1合同变更程序1.第三方介入导致合同内容变更时,双方应书面通知所有合同当事人。2.合同变更需经合同双方和第三方协商一致。19.2合同变更内容1.合同变更内容应包括但不限于第三方介入的类型、服务范围、责任限额等。2.合同变更内容应与本合同其他条款相一致。第二十条第三方介入的争议解决20.1争议解决方式1.第三方介入引发的争议,双方应通过协商解决。2.协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。20.2争议解决机构1.仲裁委员会。20.3争议解决费用1.第三方介入引发的争议解决费用,由责任方承担,双方另有约定的除外。第二十一条第三方介入的合同终止21.1合同终止条件1.第三方介入任务完成或合同约定的其他终止条件满足。2.第三方介入期间,如发生合同约定的终止条件,合同双方可协商终止合同。21.2合同终止后的处理1.第三方介入任务完成后,合同双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜。2.第三方介入期间,如合同终止,第三方应按照合同约定承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方提供的资料土地使用权证规划许可证施工许可证设计文件施工图审查意见其他相关政府批文2.乙方提交的文件施工组织设计施工进度计划材料设备清单施工验收报告竣工验收报告其他相关施工文件3.第三方提供的文件技术咨询服务报告监理服务报告材料设备供应清单其他专业服务报告4.合同变更文件合同变更协议书合同变更通知其他相关变更文件5.争议解决文件争议解决协议书仲裁裁决书其他相关争议解决文件说明要求:所有附件均需加盖公章或签字确认。附件内容应与合同条款相符,不得存在虚假信息。附件应清晰、完整,便于查阅。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成工程任务。甲方未按合同约定的时间支付工程款项。第三方未按合同约定提供专业服务。任何一方未履行合同约定的保密义务。任何一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约责任的大小应根据违约行为的严重程度、对合同履行的影响等因素确定。示例说明:乙方未按合同约定的时间节点完成工程任务,导致工期延误10天。根据合同约定,乙方应支付每天人民币1万元的工期延误罚款。3.违约责任认定:违约方应在收到违约通知后15个工作日内,向守约方支付违约金。如违约方未按约定支付违约金,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿因其违约行为造成的损失。全文完。2024版云计算数据中心基础设施建设与维护合同1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同生效条件1.3合同签署地点2.合同双方2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目周期4.建设内容4.1数据中心硬件设施4.2数据中心网络设施4.3数据中心能源设施4.4数据中心安全设施5.维护内容5.1硬件设施维护5.2网络设施维护5.3能源设施维护5.4安全设施维护6.质量要求6.1设施质量标准6.2工程质量标准6.3软件质量标准7.技术标准与规范7.1国家相关标准7.2行业相关规范7.3企业内部规范8.合同价款及支付方式8.1合同总价8.2分期付款方式8.3付款时间及条件9.交工与验收9.1交工条件9.2验收标准9.3验收时间10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.合同变更13.1合同变更程序13.2合同变更内容14.其他约定事项14.1保密条款14.2解除合同后的权利义务14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同订立与生效1.1合同订立时间:本合同于2024年1月1日订立。1.2合同生效条件:本合同经双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。1.3合同签署地点:本合同在甲乙双方约定的地点签署。2.合同双方2.1甲方基本信息:甲方全称:科技有限公司
地址:省市区路号
联系人:
联系电话:138xxxx55552.2乙方基本信息:乙方全称:云计算数据中心建设有限公司
地址:省市区路号
联系人:
联系电话:139xxxx66663.项目概述3.1项目名称:2024版云计算数据中心基础设施建设与维护项目3.2项目地点:省市区路号3.3项目规模:建设规模为平方米,容纳服务器数量为台。3.4项目周期:项目自合同生效之日起,预计建设周期为12个月。4.建设内容4.1数据中心硬件设施:包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备等。4.2数据中心网络设施:包括核心交换机、接入交换机、路由器、防火墙等。4.3数据中心能源设施:包括UPS不间断电源、发电机、配电柜等。4.4数据中心安全设施:包括入侵报警系统、视频监控系统、门禁系统等。5.维护内容5.1硬件设施维护:定期检查、保养、维修硬件设施,确保其正常运行。5.2网络设施维护:保障网络稳定、安全、高效运行,及时处理网络故障。5.3能源设施维护:确保能源设施稳定供应,定期检查、保养、维修。5.4安全设施维护:保障数据中心安全,定期检查、保养、维修安全设施。6.质量要求6.1设施质量标准:按照国家标准、行业规范和企业内部规范执行。6.2工程质量标准:按照国家建筑工程质量验收标准执行。6.3软件质量标准:按照国家软件工程标准执行。7.技术标准与规范7.1国家相关标准:按照国家相关技术标准执行。7.2行业相关规范:按照云计算数据中心行业相关规范执行。7.3企业内部规范:按照企业内部技术规范执行。8.合同价款及支付方式8.1合同总价:本合同总价为人民币伍佰万元整(¥5,000,000.00)。8.2分期付款方式:合同总价分为三期支付,具体如下:
8.2.1首付款:合同签订后5个工作日内,乙方收到甲方支付的首付款人民币壹佰万元整(¥1,000,000.00)。
8.2.2进度款:项目每个阶段完成后,乙方提交相关验收报告,甲方在收到报告后5个工作日内支付相应阶段的进度款。
8.2.3尾款:项目竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的竣工报告及保修承诺书后5个工作日内支付尾款人民币叁佰万元整(¥3,000,000.00)。
8.2.4保证金:合同签订后,甲方支付人民币伍拾万元整(¥500,000.00)作为保证金,项目验收合格后无息退还。9.交工与验收9.1交工条件:项目按照合同约定的时间完成建设,并满足质量要求。9.2验收标准:按照国家相关标准和行业规范执行,包括但不限于硬件设施、网络设施、能源设施和安全设施。9.3验收时间:项目每个阶段完成后,乙方应在5个工作日内通知甲方进行验收。10.违约责任10.1甲方违约责任:若甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,每日计收。10.2乙方违约责任:若乙方未按时完成项目或未达到合同约定的质量标准,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,每日计收。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
11.2.1仲裁委员会;
11.2.2人民法院。12.合同解除与终止12.1合同解除条件:任何一方违反合同约定,经对方书面通知后仍未在15个工作日内纠正的,对方有权解除合同。12.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同即终止。13.合同变更13.1合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为合同附件。13.2合同变更内容:变更内容应明确、具体,包括但不限于项目范围、合同价款、付款方式、交付时间等。14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2解除合同后的权利义务:合同解除后,双方应按照合同约定处理相关权利义务,包括但不限于设备、款项、资料等。14.3合同附件:本合同附件包括但不限于项目设计图纸、技术规格书、验收报告等。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、咨询、技术支持或其他相关服务的机构或个人。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高合同履行的效率、确保服务质量、解决技术难题或提供专业意见。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方有权独立选择第三方,但应确保第三方具备相应的资质和能力。16.2第三方合同签订:第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订独立的合同,明确双方的权利义务。17.第三方责任限额17.1第三方责任:第三方在履行合同过程中,因自身原因造成合同违约的,应承担相应的违约责任。17.2第三方责任限额:第三方责任限额由甲乙双方在独立合同中约定,一般不超过其合同金额的%。18.第三方与甲乙双方的关系18.1第三方作为独立合同方:第三方与甲乙双方签订的合同是独立的,不改变其在原合同中的地位和责任。18.2第三方对甲乙双方的义务:第三方应按照甲乙双方的要求,履行其在独立合同中的义务,并确保不影响原合同的履行。19.第三方介入时的额外条款19.1通知义务:甲乙双方应将第三方介入的情况及时通知对方,以便对方了解合同履行的最新情况。19.3第三方变更:如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并通知对方。20.第三方介入时的责任划分20.1甲乙双方责任:甲乙双方仍承担原合同中的责任,第三方介入不改变其责任范围。20.2第三方责任:第三方在履行独立合同时,对甲乙双方承担相应的责任,但不超过其责任限额。20.3第三方与其他方责任:第三方与其他方(如供应商、用户等)之间的责任,由其与相关方在独立合同中约定。21.第三方介入时的争议解决21.1第三方介入争议:如第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应尝试协商解决。21.2协商不成:协商不成时,可参照原合同中争议解决条款处理。22.第三方介入时的保密义务22.1第三方保密:第三方在履行合同过程中,对甲乙双方的技术、商业等信息负有保密义务。22.2保密期限:保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。23.第三方介入时的合同终止23.1第三方介入合同终止:如第三方介入合同因故终止,甲乙双方应协商处理相关事宜,确保合同目标的实现。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同附件一:项目设计图纸
要求:详细展示数据中心各设施的布局、规格、技术参数等。
说明:设计图纸是项目建设的依据,需确保图纸准确无误。2.合同附件二:技术规格书
要求:详细列出数据中心硬件、网络、能源、安全等设施的技术参数和性能指标。3.合同附件三:项目进度计划
要求:明确项目各阶段的起止时间、关键节点和预期目标。
说明:进度计划是项目管理的工具,需确保按计划推进。4.合同附件四:验收报告
要求:详细记录项目验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。
说明:验收报告是项目完成的证明,需确保真实、准确。5.合同附件五:保修承诺书
要求:明确保修期限、保修范围、保修方式等。
说明:保修承诺书是保障项目后期维护的重要文件,需确保双方权益。6.合同附件六:保密协议
要求:明确双方在合同履行过程中对技术、商业等信息的保密义务。
说明:保密协议是保护双方商业秘密的重要手段,需确保双方遵守。7.合同附件七:第三方合同
要求:详细列出第三方合同的主要内容,包括服务内容、服务期限、服务费用等。
说明:第三方合同是甲乙双方与第三方之间独立签订的合同,需确保第三方具备相应资质和能力。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项
责任认定:甲方应向乙方支付违约金,违约金为应付款项的千分之五,每日计收。
示例:若甲方应于2024年1月5日支付首付款,但实际支付时间为1月10日,则需支付5天的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成项目或未达到合同约定的质量标准
责任认定:乙方应向甲方支付违约金,违约金为合同总价的千分之五,每日计收。
示例:若乙方应在2024年12月31日前完成项目建设,但实际完成时间为2025年1月5日,则需支付5天的违约金。3.违约行为:第三方未履行独立合同中的义务
责任认定:第三方应向甲乙双方承担相应的违约责任,但不超过其责任限额。
示例:若第三方在履行独立合同时,因自身原因导致项目进度延误,则需支付违约金。4.违约行为:甲方或乙方违反保密义务
责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
示例:若甲方泄露乙方商业秘密,则需赔偿乙方因此遭受的损失。全文完。2024版云计算数据中心基础设施建设与维护合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.建设工期与进度安排3.1建设工期3.2进度安排3.3验收标准4.投资预算与资金管理4.1投资预算4.2资金来源4.3资金管理5.技术标准与设备选型5.1技术标准5.2设备选型5.3设备采购6.工程施工与监理6.1施工单位6.2监理单位6.3施工方案6.4施工进度6.5监理内容7.质量保证与验收7.1质量保证7.2验收标准7.3验收程序7.4验收报告8.安全生产与环境保护8.1安全生产8.2环境保护8.3应急预案9.人员培训与支持9.1人员培训9.2技术支持9.3培训计划10.运营维护与服务10.1运营维护10.2服务内容10.3服务标准10.4服务费用11.合同履行与变更11.1合同履行11.2合同变更11.3变更程序12.违约责任与争议解决12.1违约责任12.2争议解决12.3仲裁条款13.合同解除与终止13.1合同解除13.2合同终止13.3终止程序14.合同生效与附件14.1合同生效14.2附件14.3附件内容第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:云计算有限公司乙方:数据中心建设有限公司1.2合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138乙方联系人:乙方联系电话:13956782.项目概述2.1项目名称云计算数据中心基础设施建设与维护项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模占地面积:5000平方米总建筑面积:20000平方米2.4项目建设内容数据中心机房建设、网络安全设施、电力设施、制冷系统、消防系统等3.建设工期与进度安排3.1建设工期总工期:12个月3.2进度安排第一阶段:土建施工(3个月)第二阶段:设备安装(4个月)第三阶段:系统调试与验收(3个月)3.3验收标准按照国家相关标准及行业标准执行,确保数据中心设施稳定、可靠、安全、高效运行4.投资预算与资金管理4.1投资预算总投资:人民币伍仟万元整4.2资金来源甲方自筹资金4.3资金管理资金按照项目进度分阶段支付,甲方根据乙方提交的工程进度报告及验收报告进行支付5.技术标准与设备选型5.1技术标准按照国家相关标准及行业标准执行,确保数据中心设施符合最新技术要求5.2设备选型数据中心设备选型应符合甲方业务发展需求,具备较高的性能、可靠性和可扩展性5.3设备采购设备采购应遵循公开、公平、公正的原则,确保设备质量6.工程施工与监理6.1施工单位数据中心建设有限公司6.2监理单位工程建设监理有限公司6.3施工方案施工方案应满足设计要求,确保工程质量和安全6.4施工进度严格按照合同约定的工期进行施工,确保项目按期完成6.5监理内容监理单位负责对施工过程进行全程监理,确保工程质量、进度、安全等满足合同要求8.安全生产与环境保护8.1安全生产施工现场应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,落实安全生产责任制,确保施工人员生命财产安全。8.2环境保护施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,确保符合国家及地方环保要求。8.3应急预案双方应制定应急预案,包括自然灾害、安全事故等突发事件的应对措施,确保能够迅速有效地处理突发事件。9.人员培训与支持9.1人员培训乙方应负责对甲方人员进行必要的培训,包括设备操作、维护保养、安全知识等。9.2技术支持乙方应提供必要的技术支持,包括远程协助、现场指导等,确保甲方人员能够熟练操作和维护数据中心设施。9.3培训计划培训计划应在合同签订后一个月内制定完成,并报甲方备案。10.运营维护与服务10.1运营维护乙方应负责数据中心设施的日常运营维护,确保设施正常运行。10.2服务内容服务内容包括但不限于设备巡检、故障排除、系统升级、数据备份等。10.3服务标准服务标准应符合国家相关标准,确保服务质量达到行业领先水平。10.4服务费用服务费用应根据实际工作量和服务内容进行计算,并在合同中明确收费标准。11.合同履行与变更11.1合同履行双方应严格按照合同约定履行各自义务,确保合同目标的实现。11.2合同变更任何合同内容的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。11.3变更程序合同变更需提交书面申请,经双方签字盖章后生效。12.违约责任与争议解决12.1违约责任任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2争议解决发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.3仲裁条款仲裁机构:仲裁委员会仲裁规则:按照仲裁委员会的仲裁规则进行13.合同解除与终止13.1合同解除在合同履行过程中,任何一方有权在合同约定的条件下解除合同。13.2合同终止合同履行完毕或因双方协商一致解除合同后,合同终止。13.3终止程序合同终止需以书面形式通知对方,并办理相关手续。14.合同生效与附件14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2附件附件一:云计算数据中心基础设施建设与维护项目详细技术规格书附件二:云计算数据中心基础设施建设与维护项目投资预算表附件三:云计算数据中心基础设施建设与维护项目施工进度计划表第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于技术顾问、设计单位、施工单位、监理单位、设备供应商、服务提供商、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方介入应具备相应的资质和条件,能够满足合同要求。16.第三方责任16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行合同过程中发生的任何损失、损害或责任,其责任限额由甲乙双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确。16.1.2若第三方责任超过合同约定的责任限额,超出部分由甲乙双方按各自责任比例承担。16.2第三方责任承担16.2.1第三方在履行合同过程中发生的任何损失、损害或责任,由第三方自行承担。16.2.2若第三方无法承担全部责任,甲乙双方应根据合同约定及实际情况共同承担剩余部分。17.第三方权利17.1第三方有权按照合同约定或协议要求,获取与合同履行相关的信息、资料和资源。17.2第三方有权根据合同约定或协议要求,参与合同履行过程中的相关活动。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托关系,甲方作为委托方,有权对第三方的履约情况进行监督和检查。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为合作或服务关系,乙方作为合作方或服务方,应按照合同约定或协议要求,为第三方提供必要的协助和支持。18.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系由各自合同或协议约定,本合同不涉及第三方之间的权利义务关系。19.第三方介入协议19.1第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签订,明确各方的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 摄影合作协议书3篇
- 旅游危机管理劳动合同模板3篇
- 摩托车转让协议书范文3篇
- 方管购销义务转让条款3篇
- 工程委托书乙方承担工程风险3篇
- 工程安全评估委托3篇
- 文艺演出现场技术支持协议3篇
- 酒店管理公司办公区门窗安装合同
- 音乐厅平整施工合同
- 建筑工程合同成本培训课程
- 2022-2023学年山东省济南市高一上学期期末考试化学试题(解析版)
- 2024年人教版八年级道德与法治下册期末考试卷(附答案)
- 悬臂吊安装施工方案
- 低空经济产业园建设项目计划书
- 多元化与包容性工作环境计划
- 2024版2024年《囚歌》完整版课件
- 安保服务评分标准
- 形势与政策(吉林大学)智慧树知到答案2024年吉林大学
- 奶茶店租赁合同协议书模板
- 24秋国家开放大学《会计信息系统(本)》测试题参考答案
- 2024年人教版六年级数学(上册)期末试卷及答案(各版本)
评论
0/150
提交评论