2024年度航空航天设计劳务分包合同范本3篇_第1页
2024年度航空航天设计劳务分包合同范本3篇_第2页
2024年度航空航天设计劳务分包合同范本3篇_第3页
2024年度航空航天设计劳务分包合同范本3篇_第4页
2024年度航空航天设计劳务分包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度航空航天设计劳务分包合同范本本合同目录一览1.定义与解释1.1定义术语1.2合同解释2.合同双方2.1分包方信息2.2主承包方信息3.合同标的3.1设计项目概述3.2设计要求与标准4.服务内容与范围4.1设计服务内容4.2设计成果交付4.3技术支持与咨询5.工作计划与进度5.1设计阶段划分5.2关键节点与里程碑5.3进度调整与延误责任6.质量标准与验收6.1设计质量标准6.2验收程序与标准6.3质量保证措施7.价格与支付7.1合同价格7.2支付方式与时间7.3预付款与进度款8.保密与知识产权8.1保密条款8.2知识产权归属8.3侵权责任9.违约责任9.1违约行为定义9.2违约责任承担9.3违约赔偿计算10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.合同终止与后续处理12.1合同终止条件12.2终止后的义务与责任12.3设计成果归属13.合同生效与有效期13.1合同生效条件13.2合同有效期13.3合同续签14.其他约定事项14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同解除与终止后的处理14.4合同未尽事宜的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义术语1.1.1"航空航天设计劳务"指乙方根据甲方要求,提供航空航天领域内的设计服务。1.1.2"设计成果"指乙方按照合同规定完成的设计图纸、文档、模型等。1.1.3"保密信息"指合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。1.2合同解释1.2.1本合同内容如与法律、法规相抵触,以法律、法规为准。1.2.2合同解释权归甲方所有。2.合同双方2.1分包方信息2.1.1乙方全称:[分包方全称]2.1.2乙方地址:[分包方地址]2.1.3乙方联系人:[分包方联系人]2.1.4乙方联系电话:[分包方联系电话]2.2主承包方信息2.2.1甲方全称:[主承包方全称]2.2.2甲方地址:[主承包方地址]2.2.3甲方联系人:[主承包方联系人]2.2.4甲方联系电话:[主承包方联系电话]3.合同标的3.1设计项目概述3.1.1项目名称:[项目名称]3.1.2项目类型:[项目类型]3.1.3项目规模:[项目规模]3.1.4项目地点:[项目地点]3.2设计要求与标准3.2.1设计规范:[设计规范]3.2.2设计标准:[设计标准]3.2.3设计要求:[设计要求]4.服务内容与范围4.1设计服务内容4.1.1初步设计4.1.2详细设计4.1.3设计变更4.1.4设计审核4.2设计成果交付4.2.1设计图纸4.2.2设计文档4.2.3设计模型4.2.4设计报告4.3技术支持与咨询4.3.1技术咨询服务4.3.2技术支持服务5.工作计划与进度5.1设计阶段划分5.1.1初步设计阶段5.1.2详细设计阶段5.1.3设计审核阶段5.2关键节点与里程碑5.2.1初步设计完成时间5.2.2详细设计完成时间5.2.3设计审核完成时间5.3进度调整与延误责任5.3.1进度调整程序5.3.2进度延误责任6.质量标准与验收6.1设计质量标准6.1.1设计成果符合国家相关法规和标准6.1.2设计成果满足甲方要求6.2验收程序与标准6.2.1验收流程6.2.2验收标准6.3质量保证措施6.3.1设计成果质量控制6.3.2设计质量跟踪7.价格与支付7.1合同价格7.1.1合同总价:[合同总价]7.1.2分包服务费用:[分包服务费用]7.2支付方式与时间7.2.1预付款:[预付款金额]7.2.2进度款:[进度款金额及支付节点]7.2.3结算款:[结算款金额及支付条件]7.3预付款与进度款7.3.1预付款支付时间:[预付款支付时间]7.3.2进度款支付时间:[进度款支付时间]8.保密与知识产权8.1保密条款8.1.1双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密负有保密义务。8.1.2未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。8.2知识产权归属8.2.1乙方完成的设计成果的知识产权归甲方所有。8.2.2乙方在合同履行过程中产生的技术成果,如无特别约定,归乙方所有。8.3侵权责任8.3.1若因乙方泄露保密信息导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。8.3.2若因甲方泄露保密信息导致乙方遭受损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。9.违约责任9.1违约行为定义9.1.1乙方未按合同约定时间完成设计任务的;9.1.2乙方设计成果不符合合同约定的质量标准的;9.1.3任何一方违反保密条款的;9.2违约责任承担9.2.1乙方未按合同约定时间完成设计任务的,应向甲方支付违约金;9.2.2乙方设计成果不符合合同约定的质量标准的,应免费进行修改或重新设计;9.2.3任何一方违反保密条款的,应承担相应的法律责任。9.3违约赔偿计算9.3.1违约金的计算方式为:合同总价的[百分比]%。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;10.1.2协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至[争议解决机构名称]进行仲裁。10.3争议解决程序10.3.1争议提交仲裁前,双方应尽力通过协商解决争议。10.3.2仲裁委员会应根据仲裁规则和本合同约定进行仲裁。11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致,可以变更合同内容;11.1.2因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。11.2合同解除条件11.2.1任何一方严重违约,另一方有权解除合同;11.2.2因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可以协商解除合同。11.3合同解除程序11.3.1双方协商一致解除合同的,应签订书面协议;11.3.2因违约解除合同的,违约方应承担相应的违约责任。12.合同终止与后续处理12.1合同终止条件12.1.1合同期限届满;12.1.2双方协商一致解除合同;12.1.3因违约导致合同解除。12.2终止后的义务与责任12.2.1合同终止后,双方应按照约定履行各自的义务;12.2.2合同终止后,双方应妥善处理合同终止后的后续事宜;12.3设计成果归属12.3.1合同终止后,设计成果的知识产权归甲方所有。13.合同生效与有效期13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同;13.1.2合同经双方签字盖章后生效。13.2合同有效期13.2.1本合同自生效之日起至设计任务完成之日止。13.3合同续签13.3.1本合同期满前,双方可以协商续签合同。14.其他约定事项14.1通知与送达14.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址;14.1.2通知送达时间以寄出后第三个工作日为送达日。14.2合同附件14.2.1本合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.3合同未尽事宜的处理14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方指本合同签订过程中,由甲乙双方共同认可或甲乙任何一方邀请,介入本合同履行过程中的中介机构、咨询机构、监理机构、检测机构、评审机构等。2.第三方介入的目的与权限2.1第三方介入的目的:2.1.1协助甲乙双方履行合同义务;2.1.2提供专业意见或服务;2.1.3监督合同履行过程,确保合同条款得到执行;2.1.4解决合同履行过程中出现的争议。2.2第三方介入的权限:2.2.1第三方应遵守本合同规定,不得超越其权限范围;2.2.2第三方在执行任务过程中,应尊重甲乙双方的意见和决定。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额:3.1.1第三方因自身原因导致合同履行出现问题的,应承担相应的责任;3.1.2第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,最高不超过合同总价的[百分比]%;3.1.3第三方责任限额的计算方式为:实际损失金额×[百分比]%。4.第三方介入的程序4.1第三方介入的程序:4.1.1第三方介入前,甲乙双方应协商一致,确定第三方介入的具体事宜;4.1.2第三方介入后,应与甲乙双方签订《第三方服务协议》,明确双方的权利和义务;4.1.3《第三方服务协议》作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系:5.1.1第三方受甲方委托,协助甲方履行合同义务;5.1.2第三方在执行任务过程中,应维护甲方的合法权益。5.2第三方与乙方的关系:5.2.1第三方受乙方委托,协助乙方履行合同义务;5.2.2第三方在执行任务过程中,应维护乙方的合法权益。5.3第三方与甲乙双方的关系:5.3.1第三方应公平、公正地处理甲乙双方之间的争议;5.3.2第三方在执行任务过程中,应维护合同双方的合法权益。6.第三方介入的费用6.1第三方介入的费用:6.1.1第三方介入的费用由甲乙双方根据《第三方服务协议》约定;6.1.2第三方介入的费用包括但不限于:咨询费、服务费、监理费、检测费等。7.第三方介入的期限7.1第三方介入的期限:7.1.1第三方介入的期限由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定;7.1.2第三方介入的期限不得超过本合同约定的合同期限。8.第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更:8.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致;8.1.2第三方介入的变更应书面通知甲乙双方,并作为《第三方服务协议》的补充。8.2第三方介入的解除:8.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方协商一致;8.2.2第三方介入的解除应书面通知第三方,并作为《第三方服务协议》的补充。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决:9.1.1第三方介入的争议解决方式由甲乙双方在《第三方服务协议》中约定;9.1.2若第三方介入的争议无法通过协商解决,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.第三方介入的保密条款10.1第三方介入的保密条款:10.1.1第三方在介入本合同过程中,应遵守本合同的保密条款;10.1.2第三方泄露保密信息的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计任务书1.1详细描述项目背景、设计要求、设计目标等。1.2包括项目技术规格、设计标准、验收标准等。2.设计合同2.1合同双方的基本信息,包括名称、地址、联系人、联系方式等。2.2合同的主要内容,包括服务内容、价格、支付方式、工期、保密条款等。3.设计成果清单3.1列出所有设计成果的名称、规格、数量、交付时间等。3.2设计成果的验收标准和方法。4.设计变更记录4.1记录设计过程中发生的变更,包括变更的原因、内容、审批情况等。4.2变更对项目进度、成本、质量的影响评估。5.设计进度计划5.1详细列出设计阶段的划分、各阶段开始和结束时间、关键节点等。5.2进度计划的调整和变更记录。6.设计质量保证措施6.1设计过程中采取的质量保证措施,包括质量控制流程、质量检验标准等。6.2质量保证措施的执行记录。7.设计费用预算7.1设计项目的总费用预算,包括人工费、材料费、设备费等。7.2各费用项目的详细预算和分配。8.第三方服务协议8.1第三方的基本信息,包括名称、地址、联系人、联系方式等。8.2第三方提供的服务内容、费用、期限、责任等。9.保密协议9.1双方的保密义务和责任。9.2保密信息的定义和范围。10.争议解决协议10.1争议解决的方式和程序。10.2争议解决机构的名称和职责。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定时间完成设计任务。责任认定:乙方应支付违约金,违约金为合同总价的[百分比]%。2.设计成果不符合质量标准2.1乙方提交的设计成果不符合合同约定的质量标准。责任认定:乙方应免费进行修改或重新设计,直至满足合同约定的质量标准。3.保密信息泄露3.1任何一方泄露保密信息。责任认定:泄露方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。4.违反保密条款4.1任何一方违反保密条款。责任认定:违反方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。5.未经同意变更合同5.1任何一方未经对方同意擅自变更合同。责任认定:变更方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。6.未经同意解除合同6.1任何一方未经对方同意擅自解除合同。责任认定:解除方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。7.未按时支付费用7.1任何一方未按时支付合同约定的费用。责任认定:违约方应支付滞纳金,滞纳金为应付款项的[百分比]%。8.未履行合同义务8.1任何一方未履行合同约定的义务。责任认定:违约方应承担相应的法律责任,包括但不限于赔偿损失。全文完。2024年度航空航天设计劳务分包合同范本1本合同目录一览1.合同订立依据与目的2.分包工程范围与内容3.分包工程地点与工期4.工程质量标准与验收5.工程进度安排与支付方式6.工程材料供应与验收7.工程安全与环境保护8.分包单位责任与义务9.甲方责任与义务10.违约责任与争议解决11.保密条款12.合同生效、变更与解除13.合同解除后的处理事项14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.1合同订立依据1.2合同目的1.3本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规订立,旨在明确甲乙双方在2024年度航空航天设计劳务分包中的权利、义务和责任。2.1分包工程范围2.2分包工程内容2.3分包工程地点2.4工期安排2.5分包工程范围:包括但不限于航空航天设计所需的详细设计、计算、绘图、编制技术文件等全部设计工作。2.6分包工程内容:具体包括但不限于飞机结构设计、系统设计、热力设计、气动设计等。2.7分包工程地点:位于甲方指定的航空航天设计项目所在地。2.8工期安排:自合同签订之日起,分阶段完成,具体工期根据甲方需求及分包工程内容进行调整。3.1工程质量标准3.2验收标准3.3工程质量标准:按照国家及行业标准执行,确保设计质量符合甲方要求。3.4验收标准:根据《航空航天设计质量验收规范》进行验收,验收合格后方可交付甲方使用。4.1工程进度安排4.2支付方式4.3工程进度安排:按照分包工程内容分阶段进行,甲方根据工程进度支付劳务费。4.4支付方式:甲方按月支付劳务费,具体支付比例及时间节点详见附件。5.1工程材料供应5.2材料验收5.3工程材料供应:甲方负责提供设计所需的材料,乙方负责材料的验收。5.4材料验收:乙方在收到材料后,应在规定时间内进行验收,并签署验收报告。6.1工程安全6.2环境保护6.3工程安全:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工过程中的安全。6.4环境保护:乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律法规,采取有效措施保护环境。7.1分包单位责任7.2甲方责任7.3分包单位责任:按照合同约定,完成分包工程的设计工作,确保设计质量符合要求。7.4甲方责任:提供设计所需的资料和条件,按时支付劳务费,对乙方在施工过程中提供必要的支持。8.1分包单位责任8.1.1乙方应按照合同约定的时间节点和质量标准完成设计任务,确保设计成果符合甲方要求。8.1.2乙方应配备充足的技术人员,保证设计工作的连续性和稳定性。8.1.3乙方应对设计过程中的技术难题进行及时解决,确保设计进度不受影响。8.1.4乙方应遵守国家有关知识产权保护的法律法规,不得泄露甲方商业秘密。9.1甲方责任9.1.1甲方应按照合同约定提供设计所需的资料和条件,包括但不限于技术文件、图纸等。9.1.2甲方应在设计过程中提供必要的指导和协助,确保设计工作的顺利进行。9.1.3甲方应按时支付乙方劳务费,不得无故拖欠。9.1.4甲方应承担因设计变更或甲方原因导致的额外费用。10.1违约责任10.2争议解决10.1违约责任:任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2争议解决:双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.1保密条款11.1.1双方对本合同内容以及项目涉及的技术、商业秘密负有保密义务。11.1.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露合同内容或项目信息。11.1.3保密期限自合同签订之日起至项目完成且相关技术秘密不再具有商业价值之日止。12.1合同生效12.2变更与解除12.1合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2变更与解除:任何一方如需变更或解除合同,应提前30日书面通知对方,并经双方协商一致后方可进行。13.1合同解除后的处理事项13.1.2双方应结算已发生的费用,并按照合同约定处理剩余款项。13.1.3合同解除后,双方应继续履行保密义务。14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.1.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1本合同中“第三方”是指合同主体之外的,为合同履行提供咨询、服务、担保或其他支持的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于中介方、咨询顾问、担保机构、监理单位等。16.2第三方介入的引入方式16.2.1第三方介入应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。16.2.2任何一方有意引入第三方,应提前30日书面通知对方,并提供第三方的相关资料。17.3第三方的责任与权利17.3.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,履行其职责。17.3.2第三方的权利包括但不限于:a)根据合同约定获取相应的报酬;b)对合同执行过程中发现的问题提出建议;c)享有合同执行过程中的知情权。18.4第三方的责任限额18.4.1第三方在合同履行过程中因自身原因导致的损失,由第三方承担相应的赔偿责任。18.4.2第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,如无约定,以第三方提供的担保额度为准。19.5第三方与其他各方的划分说明19.5.1第三方与甲方的关系:第三方作为甲方提供服务的辅助方,其与甲方之间的关系由合作协议约定。19.5.2第三方与乙方的责任划分:a)第三方对乙方的责任仅限于其在合同约定范围内提供的服务;b)乙方对设计质量和进度负责,第三方不承担乙方的直接责任;c)乙方与第三方之间的纠纷,由双方自行协商解决,协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。20.6第三方介入的变更与解除20.6.1第三方介入的变更或解除,需经甲乙双方书面同意,并通知第三方。20.6.2合同解除后,第三方介入的相关协议同时解除。21.7第三方介入的保密义务21.7.1第三方应遵守国家有关保密的法律、法规,对本合同内容以及项目涉及的技术、商业秘密负有保密义务。21.7.2未经甲乙双方同意,第三方不得向任何第三方泄露合同内容或项目信息。22.8第三方介入的费用承担22.8.1第三方介入的费用由甲乙双方在合作协议中约定,并在合同中明确。22.8.2如无约定,第三方介入的费用由引入方承担。23.9第三方介入的争议解决23.9.1第三方介入产生的争议,由甲乙双方与第三方协商解决。23.9.2协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程详细设计图纸及技术文件要求:图纸及技术文件应详细、准确,符合国家及行业标准。说明:包括但不限于结构设计图、系统设计图、气动设计图等。2.附件二:设计进度计划表要求:计划表应明确各阶段设计任务的开始和结束时间。说明:用于甲乙双方监控设计进度,确保工程按期完成。3.附件三:材料清单及验收报告要求:清单应详细列出所需材料名称、规格、数量等。说明:用于甲方对材料供应的监督和验收。4.附件四:设计变更记录要求:记录应详细记载设计变更的内容、原因及时间。说明:用于甲乙双方对设计变更的确认和执行。5.附件五:工程进度款支付申请要求:申请应详细列出支付款项的依据、金额及时间。说明:用于甲方审核支付进度款。6.附件六:设计质量验收报告要求:报告应详细记录验收过程、结果及存在问题。说明:用于甲乙双方对设计质量的确认。7.附件七:保密协议要求:协议应明确保密内容和保密期限。说明:用于保护甲乙双方的商业秘密。8.附件八:第三方合作协议要求:协议应详细约定第三方介入的具体事项、责任与权利。说明:用于明确第三方在合同履行过程中的角色。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:a)乙方未按合同约定的时间节点和质量标准完成设计任务;b)甲方未按合同约定提供设计所需的资料和条件;c)乙方泄露甲方商业秘密;d)第三方未履行合作协议中的义务。2.责任认定标准:a)乙方未按时完成设计任务的,每延迟一天,应支付甲方合同总价款的1%作为违约金;b)甲方未提供设计所需资料的,乙方有权要求甲方赔偿因延迟造成的损失;c)乙方泄露甲方商业秘密的,应赔偿甲方因此遭受的损失;d)第三方未履行合作协议义务的,应根据协议约定承担相应的责任。3.违约责任示例说明:a)乙方因设计失误导致设计图纸错误,甲方要求重新设计,乙方应承担重新设计产生的全部费用;b)甲方未按时提供设计资料,导致乙方设计进度延误,甲方应赔偿乙方因此造成的损失;c)第三方在提供咨询服务时,未按照协议要求进行,导致项目进度延误,第三方应承担相应责任。全文完。2024年度航空航天设计劳务分包合同范本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目周期2.5项目目标3.分包内容3.1设计任务范围3.2设计要求3.3设计标准3.4设计成果提交方式4.设计费用4.1设计费用总额4.2费用构成4.3支付方式4.4付款时间节点5.设计成果验收5.1验收标准5.2验收流程5.3验收时间5.4验收结果处理6.设计进度管理6.1设计进度计划6.2设计进度监控6.3进度调整6.4违约责任7.设计质量管理7.1质量控制标准7.2质量检查流程7.3质量问题处理7.4质量责任8.设计保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任9.设计变更9.1变更条件9.2变更程序9.3变更费用9.4变更责任10.设计知识产权10.1知识产权归属10.2知识产权保护10.3知识产权侵权责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决地点14.其他14.1合同附件14.2合同生效14.3合同解除14.4合同变更第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:__________1.1.2分包方地址:__________1.1.3分包方联系人:__________1.1.4分包方联系电话:__________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:__________1.2.2总包方地址:__________1.2.3总包方联系人:__________1.2.4总包方联系电话:__________1.3合同签订日期:____年____月____日1.4合同生效日期:____年____月____日,自合同签订之日起生效。第二条项目概述2.1项目名称:__________2.2项目地点:__________2.3项目规模:__________2.4项目周期:____年____月____日至____年____月____日2.5项目目标:__________第三条分包内容3.1设计任务范围3.1.1设计内容:__________3.1.2设计深度:__________3.1.3设计标准:__________3.2设计要求3.2.1设计文件要求:__________3.2.2设计成果提交要求:__________3.3设计标准3.3.1国家标准:__________3.3.2行业标准:__________3.3.3企业标准:__________3.4设计成果提交方式3.4.1设计成果提交时间:__________3.4.2设计成果提交方式:__________第四条设计费用4.1设计费用总额:__________4.2费用构成4.2.1设计费:__________4.2.2其他费用:__________4.3支付方式4.3.1预付款:__________4.3.2进度款:__________4.3.3验收款:__________4.4付款时间节点4.4.1预付款支付时间:__________4.4.2进度款支付时间:__________4.4.3验收款支付时间:__________第五条设计成果验收5.1验收标准5.1.1设计成果质量标准:__________5.1.2设计成果完整性标准:__________5.2验收流程5.2.1验收申请:__________5.2.2验收组织:__________5.2.3验收程序:__________5.3验收时间5.3.1验收申请提交时间:__________5.3.2验收时间:__________5.4验收结果处理5.4.1合格:__________5.4.2不合格:__________第六条设计进度管理6.1设计进度计划6.1.1设计进度计划表:__________6.2设计进度监控6.2.1进度监控方式:__________6.3进度调整6.3.1进度调整申请:__________6.3.2进度调整审批:__________6.4违约责任6.4.1违约情形:__________6.4.2违约责任:__________第七条设计质量管理7.1质量控制标准7.1.1设计文件质量标准:__________7.1.2设计成果质量标准:__________7.2质量检查流程7.2.1设计文件审查:__________7.2.2设计成果审查:__________7.3质量问题处理7.3.1质量问题报告:__________7.3.2质量问题整改:__________7.4质量责任7.4.1分包方质量责任:__________7.4.2总包方质量责任:__________第八条设计保密条款8.1保密内容8.1.1保密信息:包括但不限于设计图纸、技术文件、商业秘密等。8.1.2保密期限:自合同签订之日起至设计成果正式交付后____年。8.2保密责任8.2.1分包方应采取必要措施,确保保密信息的安全,不得向任何第三方泄露。8.2.2总包方对分包方提供的保密信息负有相同的保密义务。8.3违约责任8.3.1若分包方违反保密义务,导致保密信息泄露,应承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的损失。第九条设计变更9.1变更条件9.1.1任何一方提出设计变更,应提供充分的变更理由。9.2变更程序9.2.1提出变更方应向另一方提交书面变更申请。9.2.2受理变更方应在____日内回复是否同意变更。9.3变更费用9.3.1若变更导致设计费用增加,增加部分应由提出变更方承担。9.4变更责任9.4.1变更引起的工期延误,由提出变更方负责调整。第十条设计知识产权10.1知识产权归属10.1.1设计成果的知识产权归总包方所有。10.1.2分包方在履行合同过程中产生的知识产权,除合同另有约定外,归分包方所有。10.2知识产权保护10.2.1总包方应采取必要措施保护设计成果的知识产权。10.2.2分包方应遵守国家有关知识产权保护的法律、法规。10.3知识产权侵权责任10.3.1若因设计成果的知识产权侵权,由相关责任方承担法律责任。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定完成设计任务。11.1.2分包方未按合同约定提交设计成果。11.1.3分包方泄露保密信息。11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2总包方有权解除合同,并要求分包方承担相应的责任。第十二条合同解除12.1解除条件12.1.1合同双方协商一致解除合同。12.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。12.2解除程序12.2.1解除合同应提前____日通知对方。12.2.2解除合同后,双方应按合同约定处理未履行完毕的部分。12.3解除责任12.3.1合同解除后,双方应承担相应的责任。第十三条争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议。13.1.2协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决程序13.2.1仲裁委员会应按照仲裁规则进行仲裁。13.3争议解决地点13.3.1仲裁地点:__________第十四条其他14.1合同附件14.2合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同解除14.3.1本合同解除后,双方应按照合同约定处理未履行完毕的部分。14.4合同变更14.4.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式签署。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,由甲乙双方同意介入的任何个人或组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、审计方等。1.2第三方介入的目的是为了协助甲乙双方更好地履行合同,确保合同目标的实现,以及提高合同执行的效率和质量。第二条第三方责任2.1第三方应按照甲乙双方的要求和合同约定,履行其职责,并对自身的服务质量和结果负责。2.2第三方的责任限额应在本合同中明确约定,具体如下:2.2.1第三方因自身原因造成合同履行失败的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。2.2.2第三方在执行任务过程中,如因不可抗力因素导致合同无法履行,应立即通知甲乙双方,并采取一切可能的补救措施,但责任限额不超过合同总金额的____%。第三条第三方介入程序3.1甲乙双方协商一致后,方可引入第三方介入。3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相应的服务合同或合作协议,明确第三方的权

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论