二零二四年度防水保温粉刷一体化劳务分包合同

二零二四年度防水保温粉刷一体化劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程量清单3.1工程量清单明细3.2工程量清单价格4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检测4.3质量保证期5.工程进度5.1进度计划5.2进度调整5.3进度延误责任6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款节点7.材料供应及管理7.1材料供应7.2材料验收7.3材料管理8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.环境保护9.1环境保护责任9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决费用11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止后的处理12.违约责任12.1违约行为12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称：X有限公司1.1.2分包方地址：省市区路号1.1.3分包方法定代表人：1.1.4分包方联系电话：1381.2总包方信息1.2.1总包方名称：YYY建设集团有限公司1.2.2总包方地址：省市区路号1.2.3总包方法定代表人：1.2.4总包方联系电话：13956782.项目概况2.1项目名称：住宅小区防水保温粉刷一体化工程2.2项目地点：省市区路号2.3项目规模：总建筑面积约为100000平方米，涉及5栋住宅楼2.4项目工期：自合同签订之日起至2025年6月30日止，共计12个月3.工程量清单3.1工程量清单明细3.1.1防水工程：包括屋顶防水、外墙防水等，具体工程量见附件一3.1.2保温工程：包括外墙保温、屋顶保温等，具体工程量见附件二3.1.3粉刷工程：包括内外墙粉刷，具体工程量见附件三3.2工程量清单价格3.2.1防水工程单价：每平方米元3.2.2保温工程单价：每平方米元3.2.3粉刷工程单价：每平方米元4.工程质量要求4.1质量标准：按照国家现行相关标准和规范执行4.2质量检测：工程完成后，由总包方组织质量检测，检测合格后方可验收4.3质量保证期：自竣工验收合格之日起，防水保温粉刷一体化工程的质量保证期为5年5.工程进度5.1进度计划：详见附件四5.2进度调整：如因不可抗力或其他原因导致工程进度延误，双方应协商调整进度计划5.3进度延误责任：因分包方原因导致工程进度延误，每延误一天，分包方应向总包方支付元违约金6.合同价款及支付方式6.1合同价款：合同总价为人民币万元整6.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例见附件五6.3付款节点：工程进度达到合同约定的节点时，总包方应在5个工作日内支付相应款项7.材料供应及管理7.1材料供应：防水保温粉刷一体化工程所需材料由分包方负责采购、供应和管理7.2材料验收：材料进场前，分包方应向总包方提交材料质量证明文件，总包方验收合格后方可使用7.3材料管理：分包方应合理使用材料，避免浪费，并对材料进行妥善保管8.安全生产8.1安全生产责任8.1.1分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，对施工现场的安全生产负总责。8.1.2总包方应提供必要的安全生产条件，对分包方的安全生产工作进行指导和监督。8.2安全生产措施8.2.1分包方应制定安全生产管理制度，包括现场安全操作规程、应急预案等。8.2.2分包方应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。8.3事故处理8.3.1发生安全事故时，分包方应立即采取措施进行现场保护和救治，并立即报告总包方和相关部门。8.3.2分包方应配合事故调查，并承担相应的责任。9.环境保护9.1环境保护责任9.1.1分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，对施工现场的环境保护负直接责任。9.1.2总包方应监督分包方执行环境保护措施，并对环境保护工作进行协调。9.2环境保护措施9.2.1分包方应采取有效措施，减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等污染。9.2.2分包方应按照规定进行废弃物处理，不得随意丢弃或填埋。9.3环境污染事故处理9.3.1发生环境污染事故时，分包方应立即采取措施进行治理，并报告相关部门。9.3.2分包方应承担环境污染事故的全部责任和费用。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。10.3争议解决费用10.3.1争议解决费用由败诉方承担，除非法律另有规定。11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致，可以解除合同。11.1.2发生不可抗力，致使合同无法履行或继续履行对双方均无意义的，可以解除合同。11.2合同终止条件11.2.1工程验收合格，合同目的实现。11.2.2双方协商一致，终止合同。11.3合同解除及终止后的处理11.3.2双方应结算已发生的费用，并处理剩余的合同款项。12.违约责任12.1违约行为12.1.1分包方未按合同约定完成工程或提供服务的。12.1.2总包方未按合同约定支付款项的。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿12.3.1违约赔偿金额根据违约程度和损失情况确定。13.合同生效及期限13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章。13.1.2合同符合法律法规的规定。13.2合同期限13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。13.3合同续签13.3.1本合同期满前，如双方同意继续合作，应另行签订续签合同。14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。14.2其他约定事项二14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3其他约定事项三14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，提供专业服务或进行相关协调的非合同当事人。15.1.2第三方服务包括但不限于监理、设计、检测、咨询、融资、物资供应等。15.2范围15.2.1第三方介入的范围限于本合同约定的工程范围和内容。15.2.2第三方介入的活动应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的同意16.1.1甲乙双方应就第三方介入达成书面一致意见。16.1.2第三方介入的同意需明确第三方的权利、义务和责任。16.2第三方介入的选定16.2.1第三方的选定应通过公开招标、邀请招标或其他合法方式。16.2.2第三方应具备相应的资质和条件，能够胜任相关工作。17.第三方的责任与权利17.1责任17.1.1第三方应按照合同约定，履行相应的服务义务，确保服务质量。17.1.2第三方应承担因自身过错造成的损失或损害。17.2权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。17.2.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：18.1.1第三方的赔偿责任限于合同约定的金额。18.1.2第三方的赔偿责任不因甲乙双方的过错而免除。18.2责任限额的计算18.2.1责任限额应根据第三方的资质、服务内容、行业标准等因素综合考虑。18.2.2责任限额应在合同签订前由甲乙双方协商确定。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方应直接向甲方提供服务，甲方应向第三方支付服务费用。19.1.2第三方的服务结果应接受甲方的监督和验收。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方应配合乙方的工作，乙方应协助第三方完成相关工作。19.2.2第三方的服务结果应满足本合同的要求，乙方负责协调第三方与甲方的沟通。19.3第三方与施工单位的划分19.3.1第三方对施工单位的质量、进度、安全等管理工作进行监督。19.3.2施工单位应服从第三方的监督和管理，确保工程按合同约定进行。20.第三方介入的变更与解除20.1变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方同意，并签订补充协议。20.1.2变更内容应明确第三方的权利、义务和责任。20.2解除20.2.1第三方介入的解除需经甲乙双方同意，并签订解除协议。20.2.2解除协议应明确第三方的责任和赔偿事宜。21.争议解决21.1第三方介入产生的争议，应通过协商解决。21.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。22.其他22.1本条款的制定旨在明确第三方介入的相关事宜，保障合同双方的合法权益。22.2本条款的未尽事宜，按国家法律法规和合同约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单明细要求：详细列出防水、保温、粉刷工程的工程量，单位面积价格，以及总价。说明：此附件为工程量清单，用于计算工程总价和支付进度。2.附件二：工程进度计划要求：明确列出各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的工程量。说明：此附件为工程进度计划，用于监督工程按期完成。3.附件三：材料质量证明文件要求：提供所有材料的合格证明、检测报告等文件。说明：此附件为材料质量证明，确保材料符合质量要求。4.附件四：安全生产管理制度要求：列出安全生产管理制度，包括安全操作规程、应急预案等。说明：此附件为安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。5.附件五：环境保护措施要求：列出环境保护措施，包括噪音、粉尘、废水等污染的防治措施。说明：此附件为环境保护措施，确保施工过程中的环保要求。6.附件六：第三方介入协议要求：详细列出第三方的服务内容、权利义务、责任限额等。说明：此附件为第三方介入协议，明确第三方在项目中的角色和责任。7.附件七：争议解决协议要求：明确争议解决的方式、机构、费用等。说明：此附件为争议解决协议，确保争议能够得到及时、公正的解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定完成工程或提供服务。责任认定标准：每延误一天，分包方应向总包方支付元违约金。示例说明：若分包方未能在合同规定的时间内完成工程，每延误一天，需支付元违约金。2.违约行为：总包方未按合同约定支付款项。责任认定标准：每逾期支付一天，总包方应向分包方支付元违约金。示例说明：若总包方未能在合同规定的时间内支付款项，每逾期支付一天，需支付元违约金。3.违约行为：第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准：第三方应