二零二四年度海绵城市建设项目合同意向书

二零二四年度海绵城市建设项目合同意向书本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容2.5项目投资估算3.双方基本信息3.1发包方名称3.2发包方地址3.3发包方联系人及联系方式3.4承包方名称3.5承包方地址3.6承包方联系人及联系方式4.项目建设阶段及进度安排4.1项目前期工作4.2项目施工阶段4.3项目竣工验收4.4项目保修期5.项目投资及资金来源5.1投资总额5.2资金来源及比例5.3资金支付方式及时间5.4资金监管6.项目设计及施工要求6.1设计要求6.2施工要求6.3质量标准6.4工期要求7.合同价款及支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款节点及进度款比例7.4验收合格后支付尾款8.合同变更及调整8.1变更条件8.2变更程序8.3变更内容8.4变更价格9.合同解除及终止9.1解除条件9.2解除程序9.3合同终止条件9.4合同终止程序10.违约责任及处理10.1违约情形10.2违约责任10.3处理方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权归属13.3合同份数及效力13.4合同附件14.合同签署及生效日期第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同名称：二零二四年度海绵城市建设项目合同意向书1.2合同编号：HCS202400011.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效1.5合同终止日期：项目竣工验收合格并交付使用后30日内第二条项目概况2.1项目名称：海绵城市建设项目2.2项目地点：市区街道2.3项目规模：占地面积平方公里，建设面积万平方米2.4项目建设内容：包括雨水收集系统、透水铺装、生态景观等2.5项目投资估算：人民币亿元第三条双方基本信息3.1发包方名称：市区住房和城乡建设局3.2发包方地址：市区街道号3.3发包方联系人及联系方式：，电话：138xxxx5678，邮箱：3.4承包方名称：建设集团有限公司3.5承包方地址：市区街道号第四条项目建设阶段及进度安排4.1项目前期工作：包括项目可行性研究、设计、审批等，预计完成时间为2024年6月30日4.2项目施工阶段：分为三个阶段，每个阶段预计完成时间为6个月，具体安排如下：4.2.1第一阶段：土建施工，预计完成时间为2024年7月1日至2025年1月31日4.2.2第二阶段：设备安装及调试，预计完成时间为2025年2月1日至2025年6月30日4.2.3第三阶段：绿化及配套设施建设，预计完成时间为2025年7月1日至2025年12月31日4.3项目竣工验收：预计完成时间为2026年1月1日4.4项目保修期：自项目竣工验收合格之日起计算，为期5年第五条项目投资及资金来源5.1投资总额：人民币亿元，由发包方和承包方共同投资5.2资金来源及比例：政府投资亿元，占总投资的60%；企业自筹亿元，占总投资的40%5.3资金支付方式及时间：按项目进度分期支付，具体支付方式如下：5.3.1项目前期工作：支付总额的10%，在项目前期工作完成后支付5.3.2土建施工阶段：支付总额的30%，在土建施工完成60%后支付5.3.3设备安装及调试阶段：支付总额的30%，在设备安装及调试完成60%后支付5.3.4绿化及配套设施建设阶段：支付总额的20%，在绿化及配套设施建设完成60%后支付5.3.5验收合格后支付尾款：支付总额的10%，在项目竣工验收合格后支付5.4资金监管：由双方共同委托第三方机构进行监管第六条项目设计及施工要求6.1设计要求：按照海绵城市建设相关标准及规范进行设计，确保项目质量符合要求6.2施工要求：严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量和进度6.3质量标准：按照国家相关质量标准进行验收，确保项目质量达到预期效果6.4工期要求：按照第四条规定的进度安排进行施工，确保项目按期完成第七条合同价款及支付方式7.1合同价款：人民币亿元，包括设计费、施工费、材料费、设备费等7.2支付方式：按项目进度分期支付，具体支付方式见第五条7.3付款节点及进度款比例：按照第五条规定的付款节点和进度款比例支付7.4验收合格后支付尾款：在项目竣工验收合格后支付合同价款的10%作为尾款第八条合同变更及调整8.1变更条件8.1.1因不可抗力导致项目进度延误8.1.2政府政策调整导致项目内容变更8.1.3因设计变更或施工条件变化需调整工程量8.2变更程序8.2.1发包方或承包方提出变更申请8.2.2双方协商确定变更内容8.2.3签订变更协议，作为合同附件8.3变更内容8.3.1项目范围、规模、技术标准的调整8.3.2工程量的增减8.3.3工期调整8.4变更价格8.4.1变更部分的价格按照市场行情或合同约定的计价方式确定8.4.2变更价格需经双方认可，并纳入合同总价第九条合同解除及终止9.1解除条件9.1.1双方协商一致解除合同9.1.2发包方违约，承包方有权解除合同9.1.3承包方违约，发包方有权解除合同9.2解除程序9.2.1提出解除合同一方书面通知对方9.2.2双方协商确定解除合同的具体事宜9.2.3签订解除合同协议，作为合同附件9.3合同终止条件9.3.1项目全部完成并验收合格9.3.2发包方或承包方单方终止合同9.3.3因不可抗力导致合同无法履行9.4合同终止程序9.4.1双方书面确认合同终止9.4.2完成合同终止后的善后工作第十条违约责任及处理10.1违约情形10.1.1承包方未按合同约定完成工程10.1.2承包方施工质量不符合合同约定10.1.3发包方未按时支付工程款10.1.4双方未按合同约定履行保密义务10.2违约责任10.2.1承包方承担违约责任，赔偿发包方损失10.2.2发包方承担违约责任，赔偿承包方损失10.3处理方式10.3.1双方协商解决10.3.2仲裁或诉讼解决第十一条争议解决11.1争议解决方式11.1.1优先选择协商解决11.1.2协商不成，提交仲裁委员会仲裁11.1.3仲裁不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼11.2争议解决程序11.2.1双方在争议发生后30日内提出书面请求11.2.2仲裁委员会或人民法院依法进行审理11.2.3依法作出裁决或判决11.3争议解决地点11.3.1争议解决地点为合同签订地或项目所在地第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2政府相关部门批准12.1.3合同符合法律法规12.2合同终止条件12.2.1项目全部完成并验收合格12.2.2发包方或承包方单方终止合同12.2.3因不可抗力导致合同无法履行12.3合同终止程序12.3.1双方书面确认合同终止12.3.2完成合同终止后的善后工作第十三条其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容及项目信息负有保密义务13.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露13.2知识产权归属13.2.1项目设计图纸、技术文件等知识产权归发包方所有13.2.2承包方在项目实施过程中形成的知识产权归双方共有13.3合同份数及效力13.3.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力13.3.2合同附件与本合同具有同等法律效力13.4合同签署及生效日期13.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.4.2本合同自政府相关部门批准之日起正式生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，为协助合同双方完成项目或提供专业服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。2.第三方介入范围及条件2.1.1提供项目咨询、设计、监理、检测等服务2.1.2协助解决合同履行过程中的争议2.1.3提供项目管理、资金监管等服务2.2.1双方协商一致2.2.2第三方具备相应的资质和能力2.2.3第三方承诺遵守本合同的约定3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额根据其提供的服务类型和服务内容确定，具体如下：3.1.1项目咨询、设计、监理等服务：根据国家相关收费标准，由双方协商确定责任限额3.1.2争议解决服务：根据争议解决结果，由双方协商确定责任限额3.1.3项目管理、资金监管等服务：根据服务内容和合同约定，由双方协商确定责任限额3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。4.第三方权利4.1.1根据合同约定获取报酬4.1.2要求合同双方提供必要的资料和协助4.1.3对合同履行过程中的问题提出意见和建议5.第三方义务5.1.1按照合同约定提供服务，确保服务质量5.1.2保守合同双方的商业秘密和项目信息5.1.3按时完成工作任务，确保项目进度6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与合同双方的关系：6.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系，各自承担相应的责任和义务6.1.2第三方不得直接与合同双方之外的第三方发生业务往来6.2第三方与项目其他参与方的关系：6.2.1第三方在提供服务的范围内，与项目其他参与方（如供应商、分包商等）是独立的业务关系6.2.2第三方在项目实施过程中，应协调与其他参与方的关系，确保项目顺利进行7.第三方介入程序7.1第三方介入程序如下：7.1.1双方协商确定第三方介入的事项、范围、条件和费用7.1.2双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务7.1.3第三方按照服务协议履行职责，合同双方提供必要的协助7.1.4第三方完成服务后，双方共同验收并确认服务成果8.第三方介入后的合同修改8.1第三方介入后，合同双方应根据实际情况对合同进行必要的修改和补充，确保合同的完整性和有效性。8.2合同修改应经双方协商一致，并由双方签字盖章确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目可行性研究报告详细要求：包含项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、风险分析等内容说明：作为项目立项依据，需经专家评审通过2.设计文件详细要求：包括施工图、设计说明、材料设备清单等说明：设计文件需符合国家相关标准和规范3.施工合同详细要求：明确施工范围、工期、质量标准、工程款支付方式等说明：施工合同是双方履行施工义务的依据4.监理合同详细要求：明确监理范围、监理内容、监理费用、监理方式等说明：监理合同是监理单位履行监理职责的依据5.验收报告详细要求：包括验收日期、验收人员、验收结论等说明：验收报告是项目竣工验收的依据6.保修证书详细要求：包括保修期限、保修范围、保修责任等说明：保修证书是项目保修的依据7.资金支付凭证详细要求：包括支付金额、支付时间、收款人等说明：资金支付凭证是双方履行资金支付义务的依据8.争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、争议解决程序、争议解决地点等说明：争议解决协议是解决争议的依据9.第三方介入协议详细要求：包括第三方介入范围、条件、费用、权利义务等说明：第三方介入协议是第三方介入的依据10.其他相关文件详细要求：根据项目实际情况，包括但不限于政府部门批准文件、招标文件、中标通知书等说明：其他相关文件是项目实施过程中产生的必要文件说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定1.1未按合同约定完成工程责任认定：承包方应承担违约责任，赔偿发包方损失示例：承包方未按工期完成工程，导致项目延期交付，应赔偿发包方因延期而产生的经济损失1.2施工质量不符合合同约定责任认定：承包方应承担违约责任，修复不合格工程，赔偿发包方损失示例：承包方施工的某部分工程不符合质量标准，发包方要求承包方进行修复，并赔偿因此产生的损失1.3未按时支付工程款责任认定：承包方应承担违约责任，支付滞纳金，赔偿发包方损失示例：承包方未按合同约定支付工程款，发包方要求承包方支付滞纳金，并赔偿因此产生的损失2.发包方违约行为及责任认定2.1未按合同约定支付工程款责任认定：发包方应承担违约责任，支付滞纳金，赔偿承包方损失示例：发包方未按合同约定支付工程款，承包方要求发包方支付滞纳金，并赔偿因此产生的损失2.2未按时提供施工场地责任认定：发包方应承担违约责任