架子工分包投标书

架子工分包投标书合同目录第一章：总则1.1本合同的定义与范围1.2合同双方的权益与义务1.3合同的生效与终止第二章：项目描述2.1项目名称与地点2.2项目规模与结构2.3项目进度与完成时间第三章：分包工作内容3.1分包工作的范围与要求3.2分包工作量的估算3.3分包工作的质量标准第四章：分包报价4.1分包报价的组成4.2报价的有效期限4.3报价的修改与调整第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定5.2支付方式与支付时间5.3价款结算的条件与流程第六章：工期与进度6.1工期的规定与要求6.2进度报告与整改6.3工期延误的处理第七章：质量控制与验收7.1质量控制的标准与要求7.2验收程序与时间7.3质量问题的处理第八章：安全责任与措施8.1安全管理的要求与责任8.2安全事故的处理8.3安全措施的实施与监督第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为的界定9.2违约责任的承担9.3赔偿金额的计算与支付第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.2仲裁程序与规则10.3法院诉讼的选择第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序11.2合同解除的条件与责任11.3合同变更与解除的生效第十二章：保密条款12.1保密信息的定义与范围12.2保密责任的履行与期限12.3违反保密条款的后果第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序13.2分包工作的规定与要求13.3分包合同的签订与备案第十四章：其他条款14.1合同的书面形式与语言14.2合同的修订与补充14.3合同的解除与终止合同编号：JZGFB2023第一章：总则1.1本合同的定义与范围本合同是指甲方（架子工分包商）向乙方（总包商）提供的架子工分包服务，包括但不限于搭建、拆除和维护脚手架等相关工作。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方的权益与义务甲方应按照合同约定，完成分包工作，并确保分包工作的质量、安全、进度等满足乙方要求。1.2.2乙方的权益与义务乙方应按照合同约定，向甲方支付分包费用，并提供施工场地、施工条件等相关支持。1.3合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，合同到期或者双方达成终止协议后失效。第二章：项目描述2.1项目名称与地点项目名称为：____________________，项目地点为：____________________。2.2项目规模与结构项目规模为：____________________，项目结构为：____________________。2.3项目进度与完成时间项目进度计划如下：____________________，项目预计完成时间为：____________________。第三章：分包工作内容3.1分包工作的范围与要求3.1.1甲方向乙方提供的分包工作范围包括：____________________。3.1.2乙方对甲方分包工作的要求如下：____________________。3.2分包工作量的估算甲方向乙方提供分包工作量的详细估算，包括但不限于：____________________。3.3分包工作的质量标准甲方向乙方保证分包工作的质量标准，包括但不限于：____________________。第四章：分包报价4.1分包报价的组成甲方向乙方提供的分包报价包括：____________________。4.2报价的有效期限甲方向乙方提交的报价有效期为：____________________。4.3报价的修改与调整如因特殊情况需要修改或调整报价，甲方应提前：____________________通知乙方。第五章：合同价格与支付5.1合同价格的确定合同价格为：____________________，乙方应按照合同约定的支付方式支付合同价款。5.2支付方式与支付时间5.3价款结算的条件与流程价款结算的条件与流程如下：____________________。第六章：工期与进度6.1工期的规定与要求甲方向乙方承诺的工期为：____________________，乙方应按照工期要求完成分包工作。6.2进度报告与整改甲方应定期向乙方报告分包工作进度，如发现进度滞后，甲方应及时整改。6.3工期延误的处理如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。第七章：质量控制与验收7.1质量控制的标准与要求甲方向乙方保证分包工作的质量应符合：____________________等标准和要求。7.2验收程序与时间乙方应在分包工作完成后：____________________组织验收，甲方应配合完成验收工作。7.3质量问题的处理如分包工作中出现质量问题，甲方应负责及时整改，并承担相应的责任。第八章：安全责任与措施8.1安全管理的要求与责任甲方应按照相关法律法规和安全标准，进行安全管理，并对分包工作中的安全事故承担责任。8.2安全事故的处理如发生安全事故，甲方应立即报告乙方，并按照乙方要求采取相应措施。8.3安全措施的实施与监督甲方应制定并实施分包工作中的安全措施，并接受乙方的监督。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为的界定如甲方未按照合同约定完成分包工作，或乙方未按照约定支付价款，均视为违约。9.2违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.3赔偿金额的计算与支付赔偿金额的计算与支付按照双方约定的方式进行。第十章：争议解决10.1争议解决的方式10.1.1双方同意提交仲裁委员会仲裁。10.1.2双方同意提交人民法院诉讼。10.2仲裁程序与规则如选择仲裁，双方应按照仲裁委员会的规定进行仲裁程序。10.3法院诉讼的选择如选择法院诉讼，双方应提交至有管辖权的人民法院进行诉讼。第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更的条件与程序如双方同意变更合同，应签订书面变更协议，并经双方签字盖章生效。11.2合同解除的条件与责任如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，并经双方签字盖章生效。11.3合同变更与解除的生效合同变更或解除的协议生效后，双方应按照协议约定的方式进行履行。第十二章：保密条款12.1保密信息的定义与范围保密信息是指合同履行过程中双方交换的、未公开的、具有商业价值的信息。12.2保密责任的履行与期限双方应对保密信息予以保密，保密期限自合同终止之日起计算，期限为：____________________。12.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方损失。第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让的条件与程序如双方同意转让合同，应签订书面转让协议，并经双方签字盖章生效。13.2分包工作的规定与要求如甲方将分包工作分包给第三方，应确保第三方符合相关法律法规和安全标准。13.3分包合同的签订与备案甲方与第三方签订的分包合同应提交乙方备案。第十四章：其他条款14.1合同的书面形式与语言本合同采用书面形式，并以中文为合同语言。14.2合同的修订与补充如合同执行过程中出现未尽事宜，双方可通过书面形式进行修订与补充。14.3合同的解除与终止本合同在履行完毕或者双方达成解除与终止协议后失效。合同编号：____________甲方（架子工分包商）：____________乙方（总包商）：____________签订日期：____________签字：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方责任与义务的额外规定1.1.1甲方应对分包工作进行全面监督和管理，确保分包工作的质量和进度符合合同要求。1.1.2甲方应确保分包工作符合相关法律法规和安全标准，并对分包工作中的安全事故承担责任。1.1.3甲方应对乙方提供的分包工作进行评估和验收，确保分包工作的质量符合合同约定。1.2甲方权益的额外保护1.2.1甲方有权对乙方分包工作的过程进行监督检查，以确保分包工作符合合同要求。1.2.2甲方在发现乙方分包工作存在问题时，有权要求乙方及时整改，并承担由此产生的费用。1.2.3如乙方违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方责任与义务的额外规定2.1.1乙方应提供合格的施工场地和施工条件，确保甲方能够顺利进行分包工作。2.1.2乙方应按照合同约定支付分包费用，并确保支付时间的及时性。2.1.3乙方应对甲方分包工作的质量和进度进行监督，确保分包工作符合合同要求。2.2乙方权益的额外保护2.2.1乙方有权对甲方分包工作的过程进行监督检查，以确保分包工作符合合同要求。2.2.2乙方在发现甲方分包工作存在问题时，有权要求甲方及时整改，并承担由此产生的费用。2.2.3如甲方违反合同约定，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的角色与责任3.1.1第三方中介应确保合同的合法性和有效性，并协助双方履行合同约定的义务。3.1.2第三方中介应对分包工作的过程进行监督，确保分包工作的质量和进度符合合同要求。3.1.3第三方中介应协助双方解决合同执行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的权益保护3.2.1双方应支付第三方中介约定的服务费用，作为中介服务的报酬。3.2.2双方应对第三方中介提供的服务给予评价，并按照约定进行反馈。3.2.3如双方在合同执行过程中发生争议，第三方中介有权要求双方进行协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工作详细计划2.安全管理制度与规范3.质量管理标准与要求4.施工场地与施工条件说明5.分包费用支付凭证6.工程进度报告7.质量验收记录8.安全事故报告与处理方案9.分包合同变更与解除协议10.保密协议11.争议解决协议12.合同转让与分包协议13.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定完成分包工作，或乙方未按照约定支付价款。2.甲方未按照相关法律法规和安全标准进行安全管理，导致安全事故发生。3.甲方未按时提供施工场地和施工条件，影响分包工作进度。4.甲方未按照合同约定支付分包费用，或支付时间延误。5.甲方未按照合同约定提供分包工作的质量标准，或质量不符合要求。6.乙方未按照合同约定履行总包商职责，导致分包工作出现问题。7.乙方未按照约定支付分包费用，或支付时间延误。8.乙方未按照约定对甲方分包工作进行监督，导致质量问题。9.第三方中介未按照约定履行见证方职责，导致合同执行出现问题。三、法律名词及解释：1.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。2.分包商：指承担分包工作的乙方，负责完成合同约定的分包工作。3.总包商：指承担总包工作的乙方，负责整个工程的管理和协调。4.架子工：指从事搭建、拆除和维护脚手架等相关工作的施工人员。5.安全事故：指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件。6.保密信息：指合同履行过程中双方交换的未公开的具有商业价值的信息。7.争议解决：指双方在合同执行过程中发生分歧时，通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按照约定完成分包工作。解决办法：乙方应与甲方沟通，要求甲方按时完成分包工作，并承担违约责任。2.问题：乙方未按照约定支付分包费用。解决办法：甲方应与乙方沟通，要求乙方按时支付分包费用，并承担违约责任。3.问题：分包工作质量不符合要求。解决办法：乙方应要求甲方整改，并承担整改费用。如甲方未按要求整改，乙方有权解除合同。4.问题：安全事故发生。解决办法：立即启动安全事故应急预案，按照合同约定处理安全事故，并承担相应责任。5.问题：合同争议发生。解决办法：双方应通过友好协商解决；如协商不成，可选择仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景：1.场景：建筑工程施工过程中，甲方作为分包商承担部分工作。说明：甲方应按照合同约定完成分包工作，确保质量、安全、进度