版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版智慧城市工程劳务费分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包工作范围3.2分包工作内容3.3分包工作标准4.劳务分包费用4.1分包费用总额4.2分包费用构成4.3分包费用支付方式5.付款进度安排5.1预付款5.2进度款5.3结算款5.4保修金6.材料设备6.1材料供应责任6.2设备供应责任6.3材料设备质量标准7.技术服务7.1技术服务内容7.2技术服务标准7.3技术服务费用8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收时间9.违约责任9.1分包方违约责任9.2总包方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间13.合同变更13.1合同变更程序13.2合同变更内容14.合同附件14.1附件一:劳务分包工作内容清单14.2附件二:劳务分包费用明细表14.3附件三:材料设备清单14.4附件四:技术服务清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:_____________________1.1.2分包方法定代表人:_____________________1.1.3分包方注册地址:_____________________1.1.4分包方联系方式:电话______________________,邮箱______________________1.2总包方信息1.2.1总包方名称:_____________________1.2.2总包方法定代表人:_____________________1.2.3总包方注册地址:_____________________1.2.4总包方联系方式:电话______________________,邮箱______________________2.项目概况2.1项目名称:_____________________2.2项目地点:_____________________2.3项目规模:_____________________2.4项目工期:自____年____月____日起至____年____月____日止3.劳务分包内容3.1分包工作范围:_____________________3.2分包工作内容:3.2.1工程施工3.2.2工程维护3.2.3工程验收3.3分包工作标准:按照国家相关标准和规范执行4.劳务分包费用4.1分包费用总额:人民币____元整(大写:______________________)4.2分包费用构成:4.2.1工程施工费用4.2.2工程维护费用4.2.3工程验收费用4.3分包费用支付方式:4.3.1预付款:合同签订后____个工作日内支付总额的____%4.3.2进度款:按月进度支付,每月支付总额的____%4.3.3结算款:工程竣工验收合格后____个工作日内支付总额的____%4.3.4保修金:合同总额的____%,在保修期满后无质量问题退还5.付款进度安排5.1预付款:人民币____元整(大写:______________________)5.2进度款:每月支付人民币____元整(大写:______________________)5.3结算款:人民币____元整(大写:______________________)5.4保修金:人民币____元整(大写:______________________)6.材料设备6.1材料供应责任:6.1.1分包方负责提供工程所需的全部材料6.1.2材料质量应符合国家相关标准和规范6.2设备供应责任:6.2.1分包方负责提供工程所需的全部设备6.2.2设备质量应符合国家相关标准和规范6.3材料设备质量标准:按照国家相关标准和规范执行7.技术服务7.1技术服务内容:7.1.1提供施工过程中的技术支持7.1.2提供工程验收的技术支持7.1.3提供工程维护的技术支持7.2技术服务标准:按照国家相关标准和规范执行7.3技术服务费用:人民币____元整(大写:______________________)8.工程验收8.1验收标准:8.1.1工程施工质量应符合国家相关标准和规范8.1.2工程施工质量应符合设计文件要求8.1.3工程施工质量应符合合同约定8.2验收程序:8.2.1验收前,分包方应向总包方提交验收申请8.2.2总包方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收8.2.3验收过程中,双方应共同检查工程质量8.2.4验收完成后,双方应签署验收报告9.违约责任9.1分包方违约责任:9.1.1未按合同约定完成工程,每延误一天,应支付总包方____元整的违约金9.1.2工程施工质量不符合合同约定,分包方应承担修复责任,并支付修复费用9.2总包方违约责任:9.2.1未按合同约定支付费用,每延误一天,应支付分包方____元整的违约金9.2.2未按合同约定提供材料设备,总包方应承担相应责任10.争议解决10.1争议解决方式:10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决机构:10.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院11.合同解除11.1合同解除条件:11.1.1一方违约,另一方有权解除合同11.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行11.2合同解除程序:11.2.1解除合同前,双方应协商一致12.合同生效12.1合同生效条件:12.1.1双方签字盖章12.1.2预付款已支付12.2合同生效时间:12.2.1自双方签字盖章之日起生效13.合同变更13.1合同变更程序:13.1.1变更内容应以书面形式提出13.1.2双方协商一致后签署变更协议13.2合同变更内容:13.2.1工程内容变更13.2.2工程费用变更13.2.3其他合同内容的变更14.合同附件14.1附件一:劳务分包工作内容清单14.2附件二:劳务分包费用明细表14.3附件三:材料设备清单14.4附件四:技术服务清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述第三方,指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系中的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险代理等。15.2第三方介入的目的15.2.1保证合同履行过程的公正性、透明度和专业性。15.2.2提高工程质量,确保工程进度。15.2.3协助解决合同履行过程中可能出现的争议。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜。15.3.2双方签署第三方介入协议,明确第三方在合同中的角色、权利、义务和责任。15.3.3第三方介入后,应按照协议约定履行职责。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在合同履行过程中因自身原因造成的损失,其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。16.1.2第三方责任限额不得超过其收取的服务费用总额。17.第三方与其他各方的责任划分17.1第三方与甲方的责任划分17.1.1第三方对甲方承担的责任,按照第三方介入协议的约定执行。17.1.2甲方对第三方的指示或要求,需符合合同约定,否则第三方有权拒绝执行。17.2第三方与乙方的责任划分17.2.1第三方对乙方承担的责任,按照第三方介入协议的约定执行。17.2.2乙方对第三方的指示或要求,需符合合同约定,否则第三方有权拒绝执行。17.3第三方与甲乙双方的责任划分17.3.1第三方在履行职责过程中,若因不可抗力等原因导致合同无法履行,其责任由甲乙双方共同承担。17.3.2第三方在履行职责过程中,若因自身原因导致合同无法履行,其责任由第三方承担。18.第三方权利18.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以履行其职责。18.2第三方有权在合同履行过程中,对甲乙双方的行为进行监督和检查。19.第三方义务19.1第三方应按照合同约定和第三方介入协议的约定,履行其职责。19.2第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和规范。19.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。20.第三方变更20.1若第三方需要更换人员或机构,应提前通知甲乙双方,并经双方同意。20.2第三方更换后,其权利义务由新第三方继承。21.第三方退出21.1第三方退出合同,需提前____个工作日通知甲乙双方,并经双方同意。21.2第三方退出后,其已完成的职责由甲乙双方协商处理。22.第三方介入费用22.1第三方介入费用由甲乙双方在第三方介入协议中约定,并按协议执行。22.2第三方介入费用包括但不限于第三方提供服务的费用、人员差旅费用等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:劳务分包工作内容清单详细要求和说明:清单应包含所有分包工作项目的名称、规格、数量、质量要求、施工标准等,并附有相应的图纸和技术规范。2.附件二:劳务分包费用明细表详细要求和说明:明细表应列出所有分包费用的构成项目,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费等,并注明每项费用的计算依据和金额。3.附件三:材料设备清单详细要求和说明:清单应详细列出所需材料设备的名称、规格、型号、数量、质量要求、供应商等,并附有相应的技术参数和检验报告。4.附件四:技术服务清单详细要求和说明:清单应列出所需技术服务的具体内容、服务标准、服务期限、服务费用等,并附有相应的技术文件和服务协议。5.附件五:第三方介入协议详细要求和说明:协议应明确第三方的角色、权利、义务和责任,以及介入的具体事宜和费用安排。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:报告应详细记录工程验收的过程、结果和结论,包括质量、进度、安全等方面的评估。7.附件七:违约行为记录详细要求和说明:记录应详细记录合同履行过程中发生的违约行为,包括违约事实、违约方、处理措施等。8.附件八:争议解决文件详细要求和说明:文件应包括争议解决过程中的所有文件、信函、会议记录等,以证明争议的解决过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程1.2分包方施工质量不符合合同约定1.3总包方未按合同约定支付费用1.4总包方未按合同约定提供材料设备1.5第三方未按协议约定履行职责2.责任认定标准:2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、修复工程等。2.2违约责任的具体认定标准应根据合同约定和实际情况确定。3.违约责任示例:3.1分包方未按合同约定完成工程,导致工程延期,应支付总包方每日____元整的违约金。3.2分包方施工质量不符合合同约定,造成工程返工,分包方应承担修复责任,并支付修复费用。3.3总包方未按合同约定支付进度款,每延误一天,应支付分包方____元整的违约金。3.4总包方未按合同约定提供材料设备,导致工程停工,总包方应承担相应责任,并赔偿分包方停工损失。3.5第三方未按协议约定履行职责,导致合同无法履行,第三方应承担相应责任,并赔偿甲乙双方的损失。全文完。2024版智慧城市工程劳务费分包合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方信息2.2乙方信息3.工程项目概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程进度4.劳务分包内容4.1劳务分包范围4.2劳务分包人员4.3劳务分包设备5.劳务费用5.1劳务费用总额5.2费用构成5.3付款方式6.工期与验收6.1工期安排6.2验收标准6.3验收程序7.质量要求与标准7.1质量要求7.2质量标准7.3质量责任8.技术资料与保密8.1技术资料提供8.2保密条款9.风险与责任9.1风险承担9.2责任范围9.3责任免除10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.2合同变更程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止程序13.违约责任13.1违约行为13.2违约责任14.其他14.1合同附件14.2通知与送达14.3合同生效日期第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“甲方”指委托劳务分包的智慧城市工程项目业主方。1.1.2“乙方”指承担劳务分包任务的施工单位。1.1.3“劳务分包”指乙方按照甲方要求,在约定的工程范围内,完成劳务作业的行为。1.1.4“劳务费用”指乙方完成劳务分包工作后,甲方应支付给乙方的费用。1.1.5“工程进度”指按照工程计划,完成的工程量及时间节点。2.合同双方2.1甲方信息2.1.1甲方名称:智慧城市工程项目业主方2.1.2甲方地址:[甲方详细地址]2.1.3甲方联系人:[甲方联系人姓名]2.1.4甲方联系电话:[甲方联系电话]2.2乙方信息2.2.1乙方名称:[乙方施工单位名称]2.2.2乙方地址:[乙方详细地址]2.2.3乙方联系人:[乙方联系人姓名]2.2.4乙方联系电话:[乙方联系电话]3.工程项目概况3.1工程名称:[具体工程名称]3.2工程地点:[具体工程地点]3.3工程规模:[工程规模描述]3.4工程进度:[工程进度要求,如:分阶段验收]4.劳务分包内容4.1劳务分包范围:[详细列出乙方承担的劳务分包工作内容,如:土建工程、安装工程等]4.2劳务分包人员:[详细列出乙方派遣的劳务人员数量及资格要求]4.3劳务分包设备:[详细列出乙方提供的设备清单及规格型号]5.劳务费用5.1劳务费用总额:[劳务费用总金额]5.2费用构成:[详细列出劳务费用的构成,如:人工费、材料费、设备租赁费等]5.3付款方式:[详细说明付款时间、方式及条件,如:分阶段付款、按月结算等]6.工期与验收6.1工期安排:[详细列出工程各阶段的开始和结束时间]6.2验收标准:[详细说明工程质量验收标准]6.3验收程序:[详细说明工程验收程序及要求]7.质量要求与标准7.1质量要求:[详细列出工程质量要求,如:符合国家相关标准、规范等]7.2质量标准:[详细说明工程质量标准,如:合格、优良等]7.3质量责任:[详细规定甲乙双方在工程质量方面的责任与义务]8.技术资料与保密8.1技术资料提供8.1.1甲方应向乙方提供与劳务分包工作相关的技术资料,包括但不限于设计图纸、施工方案、工程规范等。8.1.2乙方在收到技术资料后,应及时进行审核,如有疑问,应在收到资料后的[具体天数]内向甲方提出。8.2保密条款8.2.1乙方在执行劳务分包过程中,应严格保守甲方的商业秘密和技术秘密。8.2.2未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露或公开甲方的技术资料和商业秘密。9.风险与责任9.1风险承担9.1.1乙方应自行承担因施工过程中自身原因造成的人身伤害和财产损失。9.1.2因不可抗力因素导致的工程延误或损失,双方互不承担责任。9.2责任范围9.2.1甲方责任:甲方应确保提供的工程条件符合合同要求,因甲方原因导致的工程延误或损失,由甲方承担责任。9.2.2乙方责任:乙方应按照合同要求,确保施工质量,因乙方原因导致的工程质量问题,由乙方承担责任。9.3责任免除9.3.1任何一方因不可抗力无法履行合同义务时,应立即通知对方,并提供相关证明材料。9.3.2在不可抗力事件持续期间,双方应协商解决合同履行问题。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1争议发生后,双方应在[具体天数]内进行协商。10.2.2如协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.合同生效与变更11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同,并经甲方盖章确认后生效。11.1.2合同签订后,双方应在[具体天数]内完成合同备案手续。11.2合同变更程序11.2.1合同任何条款的变更,均需双方书面同意,并签署书面变更协议。11.2.2变更协议经双方签字盖章后,与本合同具有同等法律效力。12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.1.1合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。12.1.2因不可抗力导致合同无法履行时,双方可协商解除合同。12.2合同终止程序12.2.1合同解除或终止后,双方应立即停止合同项下的工作。12.2.2双方应进行工程结算,并处理相关遗留问题。13.违约责任13.1违约行为13.1.1任何一方违反合同约定,均构成违约行为。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.2.2违约责任的具体计算方式和标准,按照合同约定执行。14.其他14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于:劳务分包人员名单、设备清单、工程进度计划等。14.2通知与送达14.2.1任何通知或文件,均应以书面形式发送,并视为已送达。14.3合同生效日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行并提供相关服务的独立第三方,包括但不限于监理方、咨询方、评估方等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了确保合同的有效执行,提高工程质量,降低风险,以及提供专业意见。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事宜,包括第三方选择、职责范围、服务期限等。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利和义务。16.第三方职责16.1第三方职责范围16.1.1第三方应按照合同约定,对劳务分包工程进行监督、检查、评估和咨询。16.1.2第三方应提供专业的技术支持和建议,协助甲乙双方解决施工过程中遇到的问题。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。16.2.2第三方有权对施工过程中的违规行为提出警告或制止。16.3第三方义务16.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。16.3.2第三方应按照合同约定,及时、准确地完成工作。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在执行职责过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额由甲乙双方在第三方协议中约定,但不得超过合同总金额的[具体百分比]。17.2责任承担17.2.1第三方责任限额内的损失,由第三方承担。17.2.2超过责任限额的损失,由甲乙双方按照合同约定分担。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方为委托方,第三方为被委托方。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方与乙方的关系为监督与服务关系,第三方对乙方的工作进行监督,乙方接受第三方的服务。18.3第三方与其他第三方的关系18.3.1第三方与其他第三方之间不存在直接的法律关系,各自独立承担自己的责任。19.第三方变更19.1第三方变更程序19.1.1如需更换第三方,甲乙双方应共同决定,并与新的第三方签订书面协议。19.2第三方变更通知19.2.1第三方变更后,甲乙双方应在[具体天数]内通知对方,并更新相关合同文件。20.第三方介入的终止20.1第三方介入终止条件20.1.1合同履行完毕或提前终止时,第三方介入终止。20.1.2第三方完成合同约定的任务后,甲乙双方可终止第三方介入。20.2第三方介入终止程序20.2.1第三方介入终止前,甲乙双方应与第三方进行结算,并处理相关遗留问题。20.2.2第三方介入终止后,甲乙双方应将第三方介入的相关资料归档保存。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.劳务分包人员名单要求:详细列出乙方派遣的劳务人员姓名、工种、技能等级、进场时间等信息。说明:此名单用于甲方对乙方派遣的劳务人员进行管理和监督。2.设备清单要求:详细列出乙方提供的设备名称、型号、规格、数量、租赁时间等信息。说明:此清单用于甲方对乙方提供的设备进行验收和使用。3.工程进度计划要求:详细列出工程各阶段的开始和结束时间,以及关键节点的里程碑。说明:此计划用于甲乙双方共同监控工程进度。4.质量验收报告要求:详细记录工程各阶段的验收结果,包括合格、不合格的项目及原因。说明:此报告用于甲乙双方对工程质量进行评估。5.工程变更记录要求:详细记录工程实施过程中发生的变更事项,包括变更原因、变更内容、变更影响等。说明:此记录用于甲乙双方对工程变更进行管理。6.费用结算单要求:详细列出劳务费用的构成、支付时间、支付金额等信息。说明:此单据用于甲乙双方对劳务费用进行结算。7.第三方协议要求:详细列出第三方介入的目的、职责、权利、义务、责任限额等信息。说明:此协议用于明确第三方在合同履行过程中的地位和责任。8.争议解决协议要求:详细列出争议解决的方式、程序、期限等信息。说明:此协议用于甲乙双方在发生争议时,按照约定进行解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:详细列出甲乙双方在合同履行过程中可能出现的违约行为。a)乙方未按时完成工程进度,导致工程延误。b)乙方提供的劳务人员不符合合同约定的资质要求。c)甲方未按时支付劳务费用。d)第三方未能按照协议提供专业服务。2.责任认定标准要求:详细列出各类违约行为的责任认定标准。a)乙方未按时完成工程进度,每延误一天,应向甲方支付[具体金额]的违约金。b)乙方提供的劳务人员不符合合同约定的资质要求,每发现一名不合格人员,乙方应向甲方支付[具体金额]的违约金。c)甲方未按时支付劳务费用,每延误一天,应向乙方支付[具体金额]的违约金。d)第三方未能按照协议提供专业服务,每发现一次,第三方应向甲乙双方支付[具体金额]的违约金。3.示例说明要求:对部分违约行为进行简要的示例说明。a)若乙方因自身原因导致工程延误,超过合同约定的工期15天,则乙方应向甲方支付4500元的违约金。b)若乙方派遣的劳务人员中,有3名不符合合同约定的资质要求,则乙方应向甲方支付9000元的违约金。c)若甲方未按时支付劳务费用,超过合同约定的付款期限30天,则甲方应向乙方支付7500元的违约金。d)若第三方在提供咨询服务时,未能按照协议要求提供专业意见,导致甲乙双方损失10000元,则第三方应向甲乙双方支付10000元的违约金。全文完。2024版智慧城市工程劳务费分包合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2业主方2.3监理方3.工程概述3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.劳务分包范围4.1劳务分包项目4.2劳务分包内容4.3劳务分包方式5.劳务费用5.1费用组成5.2计费依据5.3费用支付方式5.4费用调整6.工期安排6.1工程进度计划6.2进度控制6.3延期责任7.质量要求7.1质量标准7.2质量检查7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环保要求9.2环保措施9.3环保责任10.专利权与知识产权10.1专利权归属10.2知识产权保护11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他14.1合同生效14.2合同终止14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条定义和解释1.1定义“分包方”指与业主方签订劳务分包合同,承担本工程劳务分包工作的单位。“业主方”指委托分包方进行劳务分包工作的单位。“监理方”指对劳务分包工作进行监督、检查和管理的单位。“工程”指本合同约定的智慧城市工程项目。“劳务分包范围”指分包方按照合同约定承担的劳务工作内容。“劳务费用”指分包方完成劳务分包工作所应得的报酬。“工期”指分包方完成劳务分包工作的时间期限。“质量”指劳务分包工作的完成质量符合合同约定的标准。1.2解释合同中未明确定义的术语,应按照国家相关法律法规、行业标准及通常理解进行解释。第二条合同双方2.1分包方分包方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________2.2业主方业主方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________2.3监理方监理方名称:____________________注册地址:____________________法定代表人:____________________第三条工程概述3.1工程名称智慧城市工程3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程内容____________________第四条劳务分包范围4.1劳务分包项目____________________4.2劳务分包内容____________________4.3劳务分包方式____________________第五条劳务费用5.1费用组成____________________5.2计费依据____________________5.3费用支付方式____________________5.4费用调整____________________第六条工期安排6.1工程进度计划____________________6.2进度控制____________________6.3延期责任____________________第七条质量要求7.1质量标准____________________7.2质量检查____________________7.3质量责任____________________第八条安全生产8.1安全生产责任分包方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,对劳务分包工程的安全生产负全面责任。8.2安全生产措施8.2.1分包方应建立健全安全生产责任制,明确各级人员的安全职责。8.2.2分包方应制定安全生产规章制度,包括但不限于安全操作规程、应急预案等。8.2.3分包方应定期进行安全教育培训,提高员工的安全意识。8.2.4分包方应配备必要的安全防护设施和器材,确保作业人员的人身安全。8.3安全事故处理8.3.1发生安全事故时,分包方应立即采取措施,防止事故扩大,并保护事故现场。8.3.2分包方应及时报告监理方和业主方,并按照国家相关规定进行事故调查和处理。第九条环境保护9.1环保要求分包方应遵守国家环境保护法律、法规和标准,采取措施保护环境。9.2环保措施9.2.1分包方应制定环保措施方案,包括废水、废气、固体废弃物的处理。9.2.2分包方应确保施工现场的环保设施正常运行。9.2.3分包方应定期进行环保监测,确保污染物排放符合国家标准。9.3环保责任分包方对因施工活动造成的环境污染承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。第十条专利权与知识产权10.1专利权归属除合同另有约定外,本合同项下的专利权、商标权、著作权等知识产权归分包方所有。10.2知识产权保护分包方应采取必要措施保护其知识产权,防止他人侵犯。第十一条违约责任11.1违约情形分包方未按合同约定完成劳务分包工作;分包方未按合同约定支付劳务费用;分包方未履行安全生产、环境保护等义务。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构无第十三条合同解除13.1合同解除条件业主方或分包方严重违约;发生不可抗力事件,导致合同无法履行。13.2合同解除程序合同解除应提前通知对方,并按照法定程序办理相关手续。第十四条其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止合同履行完毕;双方协商一致解除合同;合同约定的其他终止条件。14.3合同附件劳务分包清单;安全生产措施方案;环保措施方案。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,为协助合同履行或提供专业服务而介入合同关系的独立法人、非法人组织或个人。1.2第三方的类型包括但不限于:1.2.1中介方:提供信息、咨询、协调等服务的第三方;1.2.2监理方:对工程进度、质量、安全进行监督管理的第三方;1.2.3技术咨询方:提供技术支持、方案设计的第三方;1.2.4保险公司:提供保险服务的第三方;1.2.5其他经合同双方认可的第三方。第二条第三方责任限额2.1.1第三方服务内容:根据第三方提供的服务内容,确定其责任限额;2.1.2合同约定:合同中如有明确约定第三方责任限额,则按约定执行;2.1.3法律规定:如合同约定与法律规定冲突,以法律规定为准。2.2第三方责任限额应在合同中明确约定,并在合同附件中详细列明。第三条第三方责权利3.1第三方权利3.1.1第三方有权根据合同约定,获得相应的报酬或服务费用;3.1.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和协助;3.1.3第三方有权根据合同约定,对合同履行情况进行监督和评估。3.2第三方义务3.2.1第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务;3.2.2第三方应保守合同双方的商业秘密;3.2.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与分包方的关系4.1.1第三方作为分包方的服务提供者,应服从分包方的管理;4.1.2分包方有权对第三方的工作进行监督和检查;4.1.3分包方对第三方的工作成果承担最终责任。4.2第三方与业主方的关系4.2.1第三方作为业主方的服务提供者,应服从业主方的管理;
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 物联网模型训练课程设计
- 游乐机的plc控制课程设计
- 机械设计课程设计a2
- 放弃购买保险承诺书范文(5篇)
- 2024年度员工环保公益活动集资管理合同2篇
- 探测小车 课程设计
- 学校资助工作总结范文(9篇)
- 2024年中央空调系统节能评估与改造项目合同范本3篇
- 瑜伽筋膜激活课程设计
- 2024年度展柜材料绿色采购与可持续发展合同3篇
- 美国制造业经济2024年度报告-2024-12-宏观大势
- 小区充电桩安全协议书范本(2篇)
- 2024年四川省高三语文第一次联合诊断性考试作文题目解析及范文:青春的选择
- 场地道路施工方案
- 2024-2025学年江苏省南通市海安市二年级(上)期中数学试卷
- 医疗机构医疗废物管理规范考试试题及答案
- GB/T 15723-2024实验室玻璃仪器干燥器
- 吊篮操作和维护保养管理制度
- 2023-2024学年广东省广州市番禺区高二(上)期末地理试卷
- 广东省江门市2023-2024学年高一上学期物理期末试卷(含答案)
- 2024年安徽省公务员录用考试《行测》真题及答案解析
评论
0/150
提交评论