2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议3篇_第1页
2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议3篇_第2页
2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议3篇_第3页
2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议3篇_第4页
2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩49页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据2.变更范围2.1主体变更概述2.2变更项目及内容2.3变更原因及必要性3.合同修订内容3.1合同主体变更3.2合同条款修订3.3合同附件修订4.变更程序4.1主体变更申请4.2主体变更审批4.3主体变更通知5.合同价格调整5.1价格调整原则5.2价格调整方法5.3价格调整计算6.合同工期调整6.1工期调整原则6.2工期调整方法6.3工期调整计算7.合同付款方式调整7.1付款方式调整原则7.2付款方式调整方法7.3付款方式调整计算8.合同责任与义务8.1合同主体变更后的责任8.2合同修订后的义务8.3合同变更后的违约责任9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决机构10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件11.合同附件11.1附件一:主体变更申请表11.2附件二:合同修订内容明细表11.3附件三:合同附件修订明细表12.其他约定12.1不可抗力12.2合同保密12.3合同解释13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1附件一:主体变更申请表14.2附件二:合同修订内容明细表14.3附件三:合同附件修订明细表第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同背景本合同双方为(甲方名称)和(乙方名称),甲方为(项目名称)的建设单位,乙方为该项目的施工单位。鉴于甲方在项目实施过程中,因(具体原因)需要对项目主体进行变更,双方经协商一致,决定签订本协议,对原合同进行修订。1.2合同目的本合同旨在明确甲方对项目主体变更的要求,以及双方在合同修订后的权利、义务和责任,确保项目顺利进行。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合项目实际情况制定。第二条变更范围2.1主体变更概述甲方决定对项目主体进行变更,包括但不限于建筑结构、建筑规模、建筑功能等方面的调整。2.2变更项目及内容具体变更项目及内容包括:1.建筑结构变更:包括地基基础、主体结构、屋面、墙体等;2.建筑规模变更:包括建筑面积、建筑高度、建筑层数等;3.建筑功能变更:包括建筑用途、内部布局等。2.3变更原因及必要性变更原因:因(具体原因)导致项目主体需要调整。变更必要性:为确保项目符合相关法律法规要求,提高项目质量,满足甲方需求。第三条合同修订内容3.1合同主体变更原合同中甲方、乙方主体不变,但乙方需根据变更内容调整施工方案,确保项目顺利进行。3.2合同条款修订1.修订原合同中关于建筑结构、建筑规模、建筑功能等方面的条款;2.修订原合同中关于工期、质量、安全等方面的条款;3.修订原合同中关于合同价款、付款方式等方面的条款。3.3合同附件修订1.修订原合同附件中的施工图纸、设计文件等;2.修订原合同附件中的施工组织设计、施工方案等。第四条变更程序4.1主体变更申请乙方根据变更内容,向甲方提出主体变更申请,并提交相关资料。4.2主体变更审批甲方收到乙方主体变更申请后,组织相关部门进行审批,并在(具体时间)内给予答复。4.3主体变更通知甲方审批通过后,向乙方发出主体变更通知,明确变更内容、要求及时间节点。第五条合同价格调整5.1价格调整原则根据《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合项目实际情况,进行价格调整。5.2价格调整方法1.根据变更内容,计算新增工程量;2.根据市场行情,确定新增工程量的价格;3.调整原合同价格,确保双方利益。5.3价格调整计算1.计算新增工程量;2.确定新增工程量价格;3.调整原合同价格。第六条合同工期调整6.1工期调整原则根据变更内容,合理调整工期,确保项目按期完成。6.2工期调整方法1.根据变更内容,计算新增工程量所需时间;2.根据原合同工期,调整新增工程量工期;3.调整原合同工期。6.3工期调整计算1.计算新增工程量所需时间;2.调整原合同工期。第七条合同付款方式调整7.1付款方式调整原则根据变更内容,合理调整付款方式,确保资金合理使用。7.2付款方式调整方法1.根据变更内容,确定新增工程量的付款节点;2.调整原合同付款方式,确保双方利益。7.3付款方式调整计算1.确定新增工程量的付款节点;2.调整原合同付款方式。第八条合同责任与义务8.1合同主体变更后的责任8.1.1甲方责任甲方负责提供变更后的设计文件、技术资料和必要的审批手续,确保乙方按照变更要求进行施工。8.1.2乙方责任乙方应根据甲方提供的变更文件,调整施工方案,确保工程质量、安全和进度。8.2合同修订后的义务8.2.1甲方义务甲方应按约定支付变更后的合同价款,并承担因变更产生的相关费用。8.2.2乙方义务乙方应按变更后的合同约定,完成施工任务,确保工程质量达到合同要求。8.3合同变更后的违约责任8.3.1甲方违约责任若甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付违约金,并承担相应的利息损失。8.3.2乙方违约责任若乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金,并承担因违约造成的损失。第九条合同争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成的,可提交(具体仲裁机构或法院)仲裁或诉讼。9.2争议解决程序1.双方在争议发生后,应在(具体时间)内提出书面争议通知;2.双方应积极协商解决争议,如协商不成,可按照约定的争议解决方式进行处理。9.3争议解决机构双方同意将争议提交至(具体仲裁机构或法院)进行仲裁或诉讼。第十条合同生效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件1.项目竣工验收合格;2.双方约定的其他终止条件。10.3合同解除条件1.因不可抗力导致合同无法履行;2.一方严重违约,另一方提出解除合同;3.双方协商一致解除合同。第十一条合同附件11.1附件一:主体变更申请表11.2附件二:合同修订内容明细表11.3附件三:合同附件修订明细表第十二条其他约定12.1不可抗力本合同所指不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等,如发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并协商解决合同履行问题。12.2合同保密双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.3合同解释本合同以中文文本为准,如有歧义,以双方协商一致的解释为准。第十三条合同签署13.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点本合同签署地点为(具体地点)。13.3签署人员甲方代表:(姓名)、乙方代表:(姓名)。第十四条合同附件清单14.1附件一:主体变更申请表14.2附件二:合同修订内容明细表14.3附件三:合同附件修订明细表第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义在本合同中,第三方是指除甲方和乙方之外的,因合同履行需要,经甲方或乙方邀请或授权,参与合同实施、监督、管理或提供专业服务的个人、法人或其他组织。1.2第三方类型1.项目管理公司2.工程监理单位3.设计单位4.质量检测机构5.造价咨询公司6.法律顾问7.保险机构8.其他经双方认可的第三方。第二条第三方责权利2.1第三方责任第三方应按照本合同及与其签订的委托协议或服务合同,履行相应的责任和义务。2.2第三方权利1.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和条件,以完成其职责。2.第三方有权根据合同约定,对甲方和乙方的行为进行监督和检查。3.第三方有权要求甲方和乙方按照约定支付其服务费用。2.3第三方义务1.第三方应遵守国家法律法规,维护合同双方的合法权益。2.第三方应按照合同约定,提供专业、高效的服务。3.第三方应保守合同双方的商业秘密。第三条第三方介入程序3.1介入申请3.2介入审批双方应共同审议第三方介入申请,并在(具体时间)内给予答复。3.3介入协议第三方介入后,双方应与第三方签订相应的委托协议或服务合同,明确各方权利义务。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所指第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身原因导致甲方或乙方遭受损失时,第三方应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额计算1.第三方责任限额应根据第三方承担的工作内容、合同金额及行业标准等因素确定。2.第三方责任限额应由双方在签订委托协议或服务合同时明确约定。4.3责任限额履行1.第三方在履行合同过程中,如因自身原因导致甲方或乙方遭受损失,应按照约定的责任限额进行赔偿。2.若第三方责任限额不足以弥补损失,甲方或乙方有权向第三方追偿超出部分。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1职责划分1.甲方负责项目整体管理,包括项目策划、资金筹措、合同签订等。2.乙方负责项目实施,包括施工、监理、设计等。3.第三方负责其在合同约定范围内的专业服务。5.2权利义务划分1.甲方有权要求第三方提供专业服务,并支付相应费用。2.乙方有权要求第三方协助施工、监理、设计等工作。3.第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和资料。5.3责任划分1.甲方对项目的整体管理负责,对乙方和第三方的行为承担连带责任。2.乙方对项目实施负责,对第三方在施工过程中的行为承担连带责任。3.第三方对其提供的服务负责,对因自身原因导致的损失承担赔偿责任。第六条本合同修订本合同经第三方介入后,如需对合同内容进行修订,应由甲方、乙方和第三方共同协商一致,并签订补充协议。第七条本条款生效本条款自双方签字盖章之日起生效,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:主体变更申请表要求:详细列出变更项目、变更原因、变更内容、预期影响等。说明:此附件用于甲方向乙方申请主体变更,为变更审批提供依据。2.附件二:合同修订内容明细表要求:详细列出原合同条款、修订内容、修订原因、修订后的条款等。说明:此附件用于记录合同修订的具体内容,便于双方核对。3.附件三:合同附件修订明细表要求:详细列出原合同附件、修订内容、修订原因、修订后的附件等。说明:此附件用于记录合同附件的修订情况,确保附件与合同修订同步。4.附件四:主体变更审批表要求:详细记录主体变更审批过程、审批结果、审批意见等。说明:此附件用于记录主体变更的审批情况,确保变更合法有效。5.附件五:合同价格调整计算表要求:详细列出价格调整的计算方法、计算过程、调整后的价格等。说明:此附件用于记录合同价格调整的计算过程,确保价格调整的合理性。6.附件六:合同工期调整计算表要求:详细列出工期调整的计算方法、计算过程、调整后的工期等。说明:此附件用于记录合同工期调整的计算过程,确保工期调整的合理性。7.附件七:合同付款方式调整表要求:详细列出付款方式调整的内容、调整原因、调整后的付款方式等。说明:此附件用于记录合同付款方式调整的情况,确保付款方式的合理性。8.附件八:第三方介入协议要求:详细列出第三方介入的类型、职责、权利义务、服务费用等。说明:此附件用于明确第三方介入的具体内容,确保第三方介入的合法性和有效性。9.附件九:违约行为及责任认定表要求:详细列出各种违约行为、违约责任认定标准、示例说明等。说明:此附件用于明确违约行为及责任认定标准,便于双方在发生违约时进行参照。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按约定支付合同价款;未按约定提供设计文件、技术资料等;未按约定履行合同主体变更审批程序。乙方违约行为:未按约定完成施工任务;施工过程中出现质量问题;违反施工安全规定。第三方违约行为:未按约定提供专业服务;提供的服务不符合合同要求;泄露合同双方的商业秘密。2.责任认定标准:违约责任认定应根据违约行为对合同履行造成的影响、损失程度以及双方在合同中的约定来确定。3.违约责任示例说明:甲方未按约定支付合同价款,应向乙方支付违约金,并承担相应的利息损失。乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。第三方未按约定提供专业服务,应承担相应的赔偿责任,包括但不限于修复费用、赔偿损失等。全文完。2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目合同金额3.主体变更事项3.1变更原因3.2变更内容3.3变更范围3.4变更期限4.合同内容修订4.1修订原因4.2修订内容4.3修订范围4.4修订期限5.变更及修订后的合同条款5.1工程量及价格调整5.2工期调整5.3质量要求调整5.4付款方式调整5.5争议解决方式调整6.项目变更及修订后的合同履行6.1工程进度管理6.2质量控制管理6.3付款管理6.4争议解决管理7.主体变更及合同内容修订的审批程序7.1审批机构7.2审批流程7.3审批时限8.主体变更及合同内容修订的生效条件8.1生效条件8.2生效期限9.违约责任及赔偿9.1违约情形9.2违约责任9.3赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同终止12.1终止条件12.2终止程序13.合同附件13.1附件一:主体变更及合同内容修订协议13.2附件二:相关证明文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目基本情况2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[项目具体地址]2.3项目规模[项目规模描述,如:建筑面积、占地面积等]2.4项目合同金额[项目合同金额,单位:人民币元]3.主体变更事项3.1变更原因[详细说明变更原因,如:设计变更、政策调整等]3.2变更内容[具体列出变更内容,如:结构变更、设备更换等]3.3变更范围[变更影响的范围,如:部分楼层、特定区域等]3.4变更期限[变更完成的时间期限]4.合同内容修订4.1修订原因[详细说明修订原因,如:合同条款不明确、市场行情变化等]4.2修订内容[具体列出修订内容,如:工期调整、付款比例改变等]4.3修订范围[修订影响的范围,如:合同条款、合同附件等]4.4修订期限[修订完成的时间期限]5.变更及修订后的合同条款5.1工程量及价格调整[具体调整方案,如:增加或减少的工程量及价格计算方式]5.2工期调整[新的工期安排,包括关键节点时间表]5.3质量要求调整[调整后的质量标准及验收程序]5.4付款方式调整[调整后的付款节点、比例及支付方式]5.5争议解决方式调整[新的争议解决机制,如:仲裁、诉讼等]6.项目变更及修订后的合同履行6.1工程进度管理[新的工程进度控制措施及责任分配]6.2质量控制管理[调整后的质量控制标准及监督机制]6.3付款管理[调整后的付款流程及时间安排]6.4争议解决管理[新的争议解决流程及处理机制]7.主体变更及合同内容修订的审批程序7.1审批机构[负责审批的机构名称及职能]7.2审批流程[具体的审批步骤及所需文件]7.3审批时限[审批的完成时间期限]8.主体变更及合同内容修订的生效条件8.1生效条件[变更及修订内容经双方协商一致,并经甲方审批机构批准后生效]8.2生效期限[变更及修订内容自审批机构批准之日起生效]9.违约责任及赔偿9.1违约情形[列出可能发生的违约情形,如:甲方未按时支付款项、乙方未按时完成工程等]9.2违约责任[针对每种违约情形,明确违约方应承担的责任]9.3赔偿标准[规定具体的赔偿金额计算方法,如:违约金、实际损失赔偿等]10.争议解决10.1争议解决方式[约定争议解决的方式,如:协商、调解、仲裁或诉讼]10.2争议解决机构[如选择仲裁,应列出仲裁机构的名称及仲裁规则]10.3争议解决程序[详细描述争议解决的具体程序,包括申请、审理、裁决等步骤]11.合同解除11.1解除条件[列出合同解除的条件,如:一方严重违约、不可抗力等]11.2解除程序[详细说明合同解除的程序,包括通知、确认、终止合同关系等]12.合同终止12.1终止条件[列出合同终止的条件,如:合同履行完毕、合同解除等]12.2终止程序[详细说明合同终止的程序,包括通知、清理债权债务、归档等]13.合同附件13.1附件一:主体变更及合同内容修订协议[提供协议的正式文本]13.2附件二:相关证明文件[包括但不限于变更原因的证明、审批文件等]14.其他约定事项14.1通知方式[约定双方之间的通知方式,如:书面通知、电子邮件等]14.2不可抗力[定义不可抗力事件,并约定相应的处理措施]14.3合同生效[约定合同生效的条件,如:双方签字盖章后生效]14.4合同语言[约定合同使用的语言版本,如:中文]14.5合同份数[约定合同的正本及副本份数,及各自的法律效力]14.6合同变更[约定合同变更的程序,如:需经双方书面同意]第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义[定义第三方为非合同双方,但为合同履行提供专业服务或协助的个人或机构,包括但不限于监理方、咨询方、评估方、检测方等。]15.2第三方介入范围[明确第三方介入的范围,包括但不限于工程监理、技术咨询、风险评估、质量检测、合同执行监督等。]16.第三方选择及指定16.1第三方选择[约定甲乙双方各自有权选择第三方,并应确保第三方具备相应的资质和经验。]16.2第三方指定[明确甲乙双方应在合同签订后一定期限内指定第三方,并通知对方。]17.第三方职责及权利17.1第三方职责[详细列出第三方在合同履行过程中的具体职责,如:按照合同要求进行监理、咨询、评估、检测等。]17.2第三方权利[明确第三方在履行职责过程中享有的权利,如:获取必要的信息、提出建议、要求整改等。]18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的关系[明确第三方作为甲方委托的第三方,应服从甲方的指导和监督。]18.2第三方与乙方的关系[明确第三方作为乙方协助的第三方,应协助乙方完成合同约定的工作。]18.3第三方与合同双方的关系[明确第三方作为独立第三方,应保持中立,不偏袒任何一方。]19.第三方责任限额19.1责任限额定义[定义第三方责任限额为第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失时,应承担的最高赔偿金额。]19.2责任限额计算[规定责任限额的计算方法,如:根据第三方提供服务的内容和金额的一定比例确定。]19.3责任限额限制[明确责任限额的限制条件,如:不包含因故意或重大过失造成的损失。]20.第三方责任保险20.1保险要求[要求第三方在提供服务前购买相应的责任保险,并将保险单提交给甲乙双方。]20.2保险范围[明确保险覆盖的范围,包括但不限于第三方在履行职责过程中可能产生的法律责任。]20.3保险理赔[约定保险理赔的程序和责任,包括第三方、甲方、乙方的责任和义务。]21.第三方介入的合同条款变更21.1变更程序[明确第三方介入导致的合同条款变更程序,包括通知、协商、修改合同等。]21.2变更内容[详细列出第三方介入后需要变更的合同条款,如:监理费用、服务期限、责任范围等。]22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式[约定第三方介入引起的争议解决方式,如:协商、调解、仲裁或诉讼。]22.2争议解决机构[如选择仲裁,应列出仲裁机构的名称及仲裁规则。]22.3争议解决程序[详细描述第三方介入引起的争议解决程序,包括申请、审理、裁决等步骤。]23.第三方介入的合同解除23.1解除条件[列出第三方介入导致的合同解除条件,如:第三方严重违约、无法履行职责等。]23.2解除程序[详细说明第三方介入引起的合同解除程序,包括通知、确认、终止合同关系等。]24.第三方介入的合同终止24.1终止条件[列出第三方介入导致的合同终止条件,如:合同履行完毕、合同解除等。]24.2终止程序[详细说明第三方介入引起的合同终止程序,包括通知、清理债权债务、归档等。]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:主体变更及合同内容修订协议要求:协议应完整、清晰,包含所有修订内容,并由甲乙双方签字盖章。说明:此附件为合同的正式文本,是双方履行合同的基础。2.附件二:相关证明文件要求:包括变更原因的证明、审批文件、第三方资质证明等。说明:此附件用于证明合同变更的合法性和有效性。3.附件三:第三方责任保险单要求:保险单应包含保险范围、责任限额、保险期间等信息。说明:此附件用于证明第三方已购买责任保险,以保障合同双方的权益。4.附件四:工程量清单及价格调整表要求:清单应详细列出变更后的工程量及相应的价格调整。说明:此附件用于计算变更后的合同金额。5.附件五:工期调整表要求:表格应明确新的工期安排及关键节点时间表。说明:此附件用于指导工程进度的调整。6.附件六:质量控制标准及验收程序要求:标准应详细描述调整后的质量要求及验收流程。说明:此附件用于确保工程质量的控制。7.附件七:付款方式调整表要求:表格应明确调整后的付款节点、比例及支付方式。说明:此附件用于指导付款流程。8.附件八:争议解决协议要求:协议应详细描述争议解决的方式、机构及程序。说明:此附件用于指导争议解决的过程。9.附件九:合同解除协议要求:协议应详细描述合同解除的条件、程序及后果。说明:此附件用于指导合同解除的过程。10.附件十:合同终止协议要求:协议应详细描述合同终止的条件、程序及后果。说明:此附件用于指导合同终止的过程。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定:甲方应支付违约金,违约金按未支付款项的千分之五计算。示例:若甲方应支付100万元,但逾期支付一个月,则应支付5000元违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定:乙方应支付违约金,违约金按每日工程合同价的千分之一计算。3.违约行为:第三方未按约定履行职责责任认定:第三方应承担相应的违约责任,具体金额由合同双方与第三方协商确定。示例:若第三方未按约定进行监理,导致工程延误,则应支付相应的违约金。4.违约行为:不可抗力导致的合同履行受阻责任认定:不可抗力事件导致的合同履行受阻,双方互不承担责任。示例:如遇自然灾害,导致工程无法按期完成,双方不承担违约责任。5.违约行为:合同双方未履行通知义务责任认定:未履行通知义务的一方应承担相应的违约责任。示例:若一方未在规定时间内通知对方合同变更,则应承担违约责任。全文完。2024版建设工程项目主体变更及合同内容修订协议2本合同目录一览1.1.合同背景及目的1.2.合同双方基本信息1.3.主体变更内容概述2.2.1主体变更原因2.2.2主体变更范围2.2.3主体变更时间节点3.3.合同内容修订概述3.4.修订合同条款内容4.4.1修订合同条款一4.4.2修订合同条款二4.4.3修订合同条款三5.5.修订合同条款实施5.1.实施时间5.2.实施方式5.3.实施责任6.6.主体变更及合同修订协议的生效条件6.1.生效条件一6.2.生效条件二6.3.生效条件三7.7.主体变更及合同修订协议的生效日期8.8.主体变更及合同修订协议的履行8.1.履行主体变更8.2.履行合同修订8.3.履行责任9.9.违约责任9.1.违约情形一9.2.违约情形二9.3.违约责任10.10.争议解决方式10.1.争议解决方式一10.2.争议解决方式二10.3.争议解决机构11.11.合同解除条件11.1.合同解除条件一11.2.合同解除条件二11.3.合同解除程序12.12.合同终止条件12.1.合同终止条件一12.2.合同终止条件二12.3.合同终止程序13.13.合同附件13.1.附件一13.2.附件二13.3.附件三14.14.合同签署及其他事项14.1.合同签署14.2.合同生效14.3.合同备案第一部分:合同如下:1.1.合同背景及目的1.2.合同双方基本信息1.2.1甲方(建设单位):[甲方全称],注册地址:[甲方注册地址],法定代表人:[甲方法定代表人姓名],联系电话:[甲方联系电话]。1.2.2乙方(施工单位):[乙方全称],注册地址:[乙方注册地址],法定代表人:[乙方法定代表人姓名],联系电话:[乙方联系电话]。1.3.主体变更内容概述1.3.1主体变更原因:因[具体原因],甲方决定对原合同约定的主体进行变更。1.3.2主体变更范围:涉及项目的设计、施工、监理等主体。1.3.3主体变更时间节点:[具体时间节点]。2.2.1主体变更原因2.2.1.1由于[具体原因],原合同约定的主体无法继续履行合同义务。2.2.1.2经双方协商一致,为保障项目顺利进行,决定进行主体变更。2.2.2主体变更范围2.2.2.1设计单位变更:原设计单位[原设计单位名称]变更为[新设计单位名称]。2.2.2.2施工单位变更:原施工单位[原施工单位名称]变更为[新施工单位名称]。2.2.2.3监理单位变更:原监理单位[原监理单位名称]变更为[新监理单位名称]。2.2.3主体变更时间节点2.2.3.1设计单位变更时间:[具体时间]。2.2.3.2施工单位变更时间:[具体时间]。2.2.3.3监理单位变更时间:[具体时间]。3.3.合同内容修订概述3.3.1修订合同条款内容:根据主体变更情况,对原合同部分条款进行修订。4.4.修订合同条款内容4.4.1修订合同条款一4.4.1.1原合同条款内容:[原合同条款内容]。4.4.1.2修订后合同条款内容:[修订后合同条款内容]。4.4.2修订合同条款二4.4.2.1原合同条款内容:[原合同条款内容]。4.4.2.2修订后合同条款内容:[修订后合同条款内容]。4.4.3修订合同条款三4.4.3.1原合同条款内容:[原合同条款内容]。4.4.3.2修订后合同条款内容:[修订后合同条款内容]。5.5.修订合同条款实施5.5.1实施时间:[具体时间]。5.5.2实施方式:[具体实施方式]。5.5.3实施责任:[具体责任分配]。6.6.主体变更及合同修订协议的生效条件6.6.1生效条件一:本合同经双方签字盖章后生效。6.6.2生效条件二:本合同需报送相关部门备案。6.6.3生效条件三:本合同自生效之日起,原合同内容作废。8.8.合同履行8.1.履行主体变更8.1.1甲方应确保新主体按照合同约定的时间节点完成变更手续。8.1.2乙方应配合甲方完成主体变更手续,并提供必要的协助。8.2.履行合同修订8.2.1修订后的合同条款自生效之日起,双方应严格履行。8.2.2任何一方违反修订后的合同条款,应承担相应的违约责任。8.3.履行责任8.3.1甲方负责提供项目所需资料和条件,确保项目顺利实施。8.3.2乙方负责按照合同约定完成施工任务,保证施工质量。9.9.违约责任9.1.违约情形一9.1.1甲方未按时提供项目所需资料或条件,导致乙方无法履行合同。9.1.2乙方未按时完成施工任务或施工质量不符合合同约定。9.2.违约情形二9.2.1甲方未按照合同约定支付工程款。9.2.2乙方未按照合同约定进行工程变更或索赔。9.3.违约责任9.3.1甲方或乙方违约,应向守约方支付违约金。9.3.2违约方应承担因违约行为给对方造成的损失。10.10.争议解决方式10.1.争议解决方式一10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。10.2.争议解决方式二10.2.1双方可选择仲裁方式解决争议。10.2.2仲裁机构由双方协商确定。10.3.争议解决机构10.3.1争议解决机构应具有独立、公正、专业的特点。11.11.合同解除条件11.1.合同解除条件一11.1.1因不可抗力导致合同无法履行。11.1.2一方严重违约,经对方催告后仍未履行。11.2.合同解除条件二11.2.1双方协商一致解除合同。11.2.2法律法规规定的其他合同解除条件。11.3.合同解除程序11.3.1解除合同应书面通知对方。11.3.2解除合同后,双方应进行财产清算。12.12.合同终止条件12.1.合同终止条件一12.1.1合同约定的期限届满。12.1.2合同履行完毕。12.2.合同终止条件二12.2.1合同解除。12.2.2法律法规规定的其他合同终止条件。12.3.合同终止程序12.3.1合同终止后,双方应进行财产清算。12.3.2合同终止后,双方应相互出具合同终止证明。13.13.合同附件13.1.附件一13.1.1主体变更及合同修订协议13.1.2主体变更相关文件13.2.附件二13.2.1修订后的合同文本13.3.附件三13.3.1双方签字盖章的合同副本14.14.合同签署及其他事项14.1.合同签署14.1.1本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.2.合同生效14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.合同备案14.3.1本合同签订后,双方应按照相关法律法规进行备案。第二部分:第三方介入后的修正15.15.第三方介入概述15.1.第三方定义15.1.1本合同所指的第三方,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、评估方、保险方等,其具体身份和职责将在本合同附件中明确。15.2.第三方介入原因15.2.1第三方介入是为了协助甲乙双方完成合同约定的项目任务,确保项目质量、进度和安全。15.3.第三方介入程序15.3.1甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜,包括介入时间、介入方式、介入费用等。16.16.甲乙方与第三方的关系16.1.甲乙方与第三方之间的法律关系独立于本合同,但第三方在本合同项下的行为应服从本合同的约定。16.2.第三方责任划分16.2.1第三方应按照本合同附件中的约定,承担相应的责任。16.3.第三方与其他各方的划分说明16.3.1第三方与甲方的关系:第三方应服从甲方的指导和监督,并按约定完成相关工作。16.3.2第三方与乙方的关系:第三方应与乙方保持良好沟通,协助乙方完成施工任务。16.3.3第三方与监理方的关系:若存在监理方,第三方应接受监理方的监督和检查。17.17.第三方责任限额17.1.第三方责任限额17.1.1第三方在本合同项下的责任,不得超过本合同附件中约定的责任限额。17.2.责任限额的具体约定17.2.1第三方责任限额包括但不限于:合同履行过程中产生的经济损失、违约金、赔偿金等。17.2.2责任限额的计算方式:根据合同金额的一定比例或具体金额确定。18.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论